钢结构工程特定分包合作条款2024版

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

钢结构工程特定分包合作条款2024版本合同目录一览1.合作范围与工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程时间表2.双方责任与义务2.1分包商责任2.1.1分包商提供的材料与设备2.1.2分包商施工标准与质量要求2.1.3分包商的员工与资质2.2总包商责任2.2.1总包商提供的条件与支持2.2.2总包商的质量监控与验收2.2.3总包商的支付责任3.工程价款与支付方式3.1工程总价3.2价格调整3.3付款条件3.4进度付款3.5最终付款4.时间安排与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3关键节点4.4进度延误5.质量管理5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议的处理6.安全管理6.1安全标准6.2安全培训6.3安全事故的处理7.变更与调整7.1变更程序7.2变更费用7.3变更对工期的影响8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2总包商的违约行为8.3违约责任的处理9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁结果的执行10.解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的程序10.3终止后的处理事项11.一般条款11.1合同的生效11.2合同的修改11.3合同的转让11.4合同的解除11.5法律适用11.6争议解决11.7合同的语言版本12.附件12.1工程图纸12.2技术规范12.3材料与设备清单12.4施工计划13.签字页13.1分包商代表签字13.2总包商代表签字14.附录14.1工程量清单14.2材料与设备的技术参数14.3其他技术文件第一部分：合同如下：第一条：合作范围与工程概述1.1工程名称：具体项目名称，如“某城市中心钢结构工程项目”。1.2工程地点：工程具体施工地点，如“某城市某某区某某街道”。1.3工程内容：明确分包商需完成的工程内容，包括但不限于钢结构制作、安装、焊接、防腐、防火等。1.4工程规模：工程的总建筑面积或者钢结构部分的建筑面积，以及钢结构的主要参数，如重量、跨度、高度等。1.5工程时间表：明确的工程开工日期、预计完工日期及关键节点，包括各阶段的完成日期。第二条：双方责任与义务2.1分包商责任2.1.1分包商提供的材料与设备：分包商需按照工程需求提供合格的材料和设备，并保证其质量、安全、环保等符合相关标准和要求。2.1.2分包商施工标准与质量要求：分包商应按照技术规范和图纸要求进行施工，确保施工质量符合规定。2.1.3分包商的员工与资质：分包商应对其员工的技能、经验和资质进行审核，确保其具备相应的施工能力。2.2总包商责任2.2.1总包商提供的条件与支持：总包商应提供施工所需的基础设施、场地、图纸、技术规范等支持。2.2.2总包商的质量监控与验收：总包商应对分包商的施工过程进行质量监控，并在工程完成后进行验收。2.2.3总包商的支付责任：总包商应按照合同约定的付款条件和进度支付工程款。第三条：工程价款与支付方式3.1工程总价：明确工程的总价，包括税金等。3.2价格调整：明确价格调整的条件和方式，如材料价格波动、工程变更等。3.3付款条件：明确付款的条件，如工程进度、质量验收等。3.4进度付款：明确各阶段付款的比例和时间。3.5最终付款：工程完工并通过验收后，支付剩余的款项。第四条：时间安排与进度4.1工程开工日期：明确的工程开工日期。4.2工程完工日期：明确的工程完工日期。4.3关键节点：明确工程的关键节点，包括各阶段的完成日期。4.4进度延误：明确进度延误的责任和处理方式。第五条：质量管理5.1质量标准：明确的质量标准和要求，包括材料、设备、施工等各方面的质量要求。5.2质量控制：明确质量控制的方式和流程，包括自检、互检、专检等。5.3质量验收：明确质量验收的标准和流程，包括初步验收、竣工验收等。5.4质量争议的处理：明确质量争议的处理方式，如调解、仲裁或诉讼等。第六条：安全管理6.1安全标准：明确的安全标准和要求，包括施工现场的安全、消防、环保等要求。6.2安全培训：明确安全培训的内容和方式，包括对分包商员工的安全教育和培训。6.3安全事故的处理：明确安全事故的处理流程和责任，包括事故报告、调查、处理和赔偿等。第八条：变更与调整8.1变更程序：明确的变更程序，包括变更的申请、审批、实施和确认等流程。8.2变更费用：明确的变更费用的计算方式和支付方式。8.3变更对工期的影响：明确的变更对工期的影响，包括工期顺延或提前等。第九条：违约责任9.1分包商的违约行为：明确的分包商的违约行为，如工期延误、质量不符合要求等。9.2总包商的违约行为：明确的总包商的违约行为，如未按约定支付工程款、提供条件不符合要求等。9.3违约责任的处理：明确的违约责任的处理方式，包括违约金的计算、赔偿方式等。第十条：争议解决10.1争议的解决方式：明确的争议解决方式，如调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁地点与机构：明确的仲裁地点和仲裁机构。10.3仲裁结果的执行：明确的仲裁结果的执行方式和时间。第十一条：一般条款11.1合同的生效：明确的合同生效的条件和时间。11.2合同的修改：明确的合同修改的方式和程序。11.3合同的转让：明确的合同转让的条件和程序。11.4合同的解除：明确的合同解除的条件和程序。11.5法律适用：明确适用的法律，如中华人民共和国法律。11.6争议解决：明确争议解决的适用法律和程序。11.7合同的语言版本：明确的合同的语言版本，如中文。第十二条：附件12.1工程图纸：明确的工程图纸的份数、版本和日期。12.2技术规范：明确的技第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸份数：伍拾套版本：最终版日期：2024年4月15日说明：工程图纸应包括所有必要的施工细节，如结构布局、材料规格、连接方式等。图纸应由总包商提供，并经双方确认。附件二：技术规范份数：叁拾套版本：最终版日期：2024年4月15日说明：技术规范应详细说明施工材料的性能、施工方法、验收标准等。技术规范应由总包商提供，并经双方确认。附件三：材料与设备清单份数：贰拾套版本：最终版日期：2024年4月15日说明：材料与设备清单应列出所有分包商需提供的材料和设备，包括型号、规格、数量等。清单应由总包商提供，并经双方确认。附件四：施工计划份数：贰拾套版本：最终版日期：2024年4月15日说明：施工计划应详细说明工程的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间、关键节点等。计划应由分包商提供，并经总包商确认。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：分包商未能按照合同约定的时间完成工程。2.质量不符合要求：分包商提供的工程质量未达到合同约定的标准。3.材料与设备不符合要求：分包商提供的材料和设备未达到合同约定的标准。4.安全违规：分包商在施工现场发生安全事故，未能遵守安全规定。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，分包商应支付合同总价一定比例的违约金。2.质量不符合要求：分包商需返工或修复不符合要求的工程部分，并支付相应的费用。3.材料与设备不符合要求：分包商需更换不符合要求的材料和设备，并支付相应的费用。4.安全违规：根据安全事故的严重程度，分包商可能需支付罚款或赔偿金，并承担相应的法律责任。示例说明：如果分包商未能在合同约定的时间内完成工程，导致工期延误，根据合同约定的违约金比例，分包商需支付相应的违约金。例如，如果合同总价为一亿元，每延误一天，分包商需支付10万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指钢结构工程特定分包合作条款2024版，由双方签署并具法律效力。2.分包商：指承担钢结构工程施工的合同方。3.总包商：指负责整个工程的总承包合同