2024年度标准全新工程大包合同样本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度标准全新工程大包合同样本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1工程开工4.2工程竣工4.3工程验收5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量争议处理6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.材料设备7.1设备供应7.2材料供应7.3质量检验8.技术支持和配合8.1技术指导8.2施工配合8.3技术变更9.合同的履行和变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效12.2合同变更12.3合同解除13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.合同的附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3合同补充协议第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度标准全新工程1.2工程地点：具体位置，省市区/县/镇/村/街道/门牌号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及安装、调试、培训、质保等。具体工程内容和范围以附件图纸和技术说明书为准。第二条合同主体2.1发包人：全称，法定代表/负责人，地址，联系方式。2.2承包人：全称，法定代表/负责人，地址，联系方式。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写），货币单位。3.2价格调整：双方约定在合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，可按约定的价格调整公式进行调整。3.3支付方式：双方约定按照工程进度、完成情况或时间节点进行支付。具体支付方式和时间节点在附件支付计划中详细说明。第四条工程进度4.1工程开工：双方约定工程开工日期，以书面形式确认。4.2工程竣工：双方约定工程竣工日期，以书面形式确认。4.3工程验收：工程竣工后，发包人组织验收。验收合格后，承包人负责办理移交手续。第五条工程质量5.1质量标准：按照国家标准、行业标准及双方约定的标准执行。5.2质量保证：承包人应按合同约定保证工程质量，对工程质量问题负责到底。5.3质量争议处理：双方对工程质量有争议时，应协商解决。协商不成的，可按约定的争议解决方式处理。第六条安全生产6.1安全生产责任：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和发包人要求，做好安全生产各项工作。6.2安全生产措施：承包人应制定并落实安全生产措施，确保工程安全。6.3安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即报告发包人，并按约定处理。第八条材料设备8.1设备供应：承包人应按照合同约定及时供应设备，并保证设备质量。8.2材料供应：承包人应按照合同约定及时供应材料，并保证材料质量。8.3质量检验：发包人有权对供应的设备材料进行检验，不符合质量要求的，承包人应负责更换或修复。第九条技术支持和配合9.1技术指导：承包人应提供技术指导，确保工程顺利进行。9.2施工配合：承包人应与发包人、设计单位、监理单位等密切配合，确保工程质量、进度和安全。9.3技术变更：工程实施过程中，如遇技术变更，双方应协商确定变更内容及其影响，并及时调整合同价款和工程进度。第十条合同的履行和变更10.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更：合同执行过程中，如需变更，应签订书面变更协议，并明确变更内容、范围、价款和时间等。10.3合同解除：合同执行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。解除合同后，违约方应承担相应的违约责任。第十一条违约责任11.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。11.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。11.3违约赔偿：违约方的赔偿金额应不低于因违约所造成的直接损失，并支付违约金。具体赔偿金额和违约金在附件中约定。第十二条争议解决1）仲裁：双方约定提交至约定的仲裁委员会仲裁；2）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁：双方同意仲裁委员会作出的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。12.3诉讼：双方同意接受人民法院的管辖，并遵守诉讼结果。第十三条其他约定13.1保密条款：双方在合同执行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方在合同执行过程中，应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十四条合同的附件14.1工程图纸：附件中包含工程详细图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。14.2技术说明书：附件中包含工程所涉及的技术要求和说明，包括但不限于材料性能、设备参数、施工工艺等。14.3合同补充协议：附件中包含双方签订的补充协议，对合同内容的补充和修改。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，应清晰、准确地反映工程的设计要求和技术参数。图纸应由承包人提供，并经发包人确认后使用。附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应包括但不限于材料性能、设备参数、施工工艺等，应详细阐述工程所涉及的技术要求和操作规范。说明书应由承包人提供，并经发包人确认后使用。附件三：合同补充协议详细要求和说明：合同补充协议应包含双方签订的补充协议，对合同内容的补充和修改。补充协议应由双方共同签署，并具备同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定履行义务，如延期交付工程、工程质量不符合约定等。2.发包人未按合同约定履行义务，如延期支付价款、提供的设计图纸不准确等。3.双方未按合同约定履行义务，如违反保密条款、侵犯对方知识产权等。违约责任认定标准：1.违约金的计算：违约方应支付违约金，违约金计算方式详见附件中的违约金计算公式。2.损失赔偿：违约方应赔偿因违约造成的对方直接损失，包括但不限于经济损失、时间损失等。3.合同解除：一方违约严重，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。示例说明：如承包人未按合同约定按时交付工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金，并赔偿发包人因延期交付所造成的经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定，履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的权利。5.保密条款：指双方在合同中约定的对特定信息予