内架工程承包商合约样式（2024版）

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

内架工程承包商合约样式（2024版）本合同目录一览1.承包商信息1.1承包商名称1.2承包商地址1.3承包商联系方式2.项目信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目联系方式3.工程描述3.1工程范围3.2工程量3.3工程时间表4.承包商责任4.1工程质量4.2工程安全4.3材料供应5.合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3付款方式6.工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的赔偿7.违约责任7.1承包商违约7.2业主违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密责任的期限11.法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.合同的生效、修改和终止12.1合同的生效条件12.2合同的修改12.3合同的终止13.其他条款13.1保险13.2许可和批准13.3通知14.附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3材料规格书第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1承包商名称：X工程有限公司1.2承包商地址：市区路号第二条项目信息2.1项目名称：X住宅小区内架工程2.2项目地址：市区路号第三条工程描述3.1工程范围：包括但不限于内架搭建、拆卸、运输、安装、维护及修复等工程。3.2工程量：按照双方确认的工程量清单执行。3.3工程时间表：按照附件中的工程进度计划执行。第四条承包商责任4.1工程质量：承包商应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程安全：承包商应承担工程安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。4.3材料供应：承包商应按照工程需要，提供合同约定的材料，并保证材料质量。第五条合同价格5.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。5.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。5.3付款方式：按照工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式见附件。第六条工期延误6.1工期延误的责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。6.2工期延误的赔偿：工期延误导致的损失赔偿，按照合同约定的标准计算。第七条违约责任7.1承包商违约：如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿业主损失、支付违约金等。7.2业主违约：如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包商损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：合同签订地人民法院。第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件：任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，对方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。第十条保密条款10.1保密信息的定义：本合同及与合同相关的所有技术、商业信息。10.2保密责任的期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改和终止12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的修改：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同的终止：合同终止后，双方应按照合同约定承担相应责任。第十三条其他条款13.1保险：承包商应为其施工人员购买工伤保险，并承担由此产生的费用。13.2许可和批准：合同签订后，双方应按照相关法律法规办理施工许可和其他必要的批准手续。13.3通知：双方应确保合同履行过程中的所有通知、函件都能及时、准确地送达对方。第十四条附件14.1工程图纸：详见附件一。14.2技术规范：详见附件二。14.3材料规格书：详见附件三。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应详细展示内架工程的布局、结构、尺寸等信息，包括各个阶段的图纸，如设计图、施工图、验收图等。图纸应由专业人员进行设计，并经过双方确认。附件二：技术规范详细要求和说明：技术规范应详细阐述内架工程的施工工艺、质量标准、材料要求等技术要求。规范应由专业人员进行编制，并经过双方确认。附件三：材料规格书详细要求和说明：材料规格书应详细列出内架工程所需的各种材料名称、型号、规格、性能要求等信息。材料规格书应由专业人员进行编制，并经过双方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。具体责任认定标准如下：示例说明：若合同约定的工期为30天，承包商实际完成工程所需时间为40天，则承包商应按照合同约定承担工期延误的违约责任。2.工程质量不符合约定：如承包商完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，承包商应承担违约责任。具体责任认定标准如下：示例说明：若合同约定的工程质量标准为一级合格，承包商完成的工程仅为二级合格，则承包商应承担工程质量不符合约定的违约责任。3.材料供应不符合约定：如承包商提供的材料不符合合同约定的质量标准或数量不足，承包商应承担违约责任。具体责任认定标准如下：示例说明：若合同约定的材料质量标准为国家标准，承包商提供的材料未达到该标准，则承包商应承担材料供应不符合约定的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.承包商：指承担内架工程责任，具备相应资质和能力的法人或其他组织。2.业主：指拥有内架工程项目的所有权和处置权的一方。3.工程质量：指内架工程满足法律法规、