2024版江苏建设工程合同

2024版江苏建设工程合同合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方权利与义务第三章：工程内容与技术要求3.1工程内容3.2技术参数3.3施工标准第四章：工程量与价格4.1工程量4.2单价与总价4.3价格调整机制第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期要求5.3工期延误处理第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3质量保证期第七章：支付方式与条件7.1付款方式7.2付款条件7.3付款时间表第八章：违约责任8.1违约定义8.2违约处理8.3赔偿与罚款第九章：合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3解除后的权利义务第十章：保密与知识产权10.1商业保密10.2知识产权保护第十一章：不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力通知11.3不可抗力后果第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件第十四章：其他条款14.1附加条款14.2通知与送达第十五章：签字栏15.1甲方签字15.2乙方签字15.3签订时间15.4签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间关于2024版江苏建设工程的合作事宜，确保双方的权益和义务，规范施工流程，保障工程质量和进度。1.2合同范围本合同涵盖江苏地区建设工程的施工、管理、监督及相关服务。1.3合同定义本合同中使用的术语和定义如下：“甲方”：指______（填写甲方名称）。“乙方”：指______（填写乙方名称）。“工程”：指本合同项下的江苏建设工程。“竣工”：指甲方验收合格并接收工程。第二章：合同双方2.1甲方信息甲方名称：______甲方地址：______法定代表人：______联系电话：______2.2乙方信息乙方名称：______乙方地址：______法定代表人：______联系电话：______2.3双方权利与义务甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并在发现问题时提出异议。乙方有义务按照合同约定完成工程施工，并在接到甲方异议时及时处理。第三章：工程内容与技术要求3.1工程内容乙方负责的工程内容包括但不限于：土建工程。装修工程。安装工程。3.2技术参数乙方应按照以下技术参数进行施工：结构安全等级：______。抗震设防烈度：______。3.3施工标准乙方应遵守国家及江苏省的施工标准和规范，确保工程质量。第四章：工程量与价格4.1工程量甲方预计工程量包括土建工程量______立方米，装修工程量______平方米。4.2单价与总价工程单价为______元/立方米（或平方米），总价根据实际完成的工程量计算。4.3价格调整机制如遇市场价格波动，双方可协商调整单价，但需提前30天通知对方。第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划乙方应根据合同约定的施工进度计划进行施工。5.2工期要求工程的总工期为______天，乙方应确保按时完成。5.3工期延误处理如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。6.2验收程序甲方在工程竣工后组织验收，乙方应配合甲方完成验收工作。6.3质量保证期工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起______年。以上为合同的前半部分内容，后续章节将根据需要继续完善。第七章：支付方式与条件7.1付款方式甲方应通过银行转账的方式向乙方支付工程款项。7.2付款条件乙方完成各阶段工程并经甲方验收合格后，甲方应根据合同约定支付相应阶段的工程款项。7.3付款时间表具体付款时间表如下：工程开工前支付______%的预付款。工程进度达到______%时支付______%的进度款。工程竣工验收合格后支付至______%的工程款。工程质量保证期满后支付剩余的______%的质保金。7.4付款申请与审批乙方应在每个付款节点前向甲方提交付款申请，甲方应在收到申请后______个工作日内完成审批和付款。第八章：违约责任8.1违约定义违约包括但不限于以下情形：乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合合同约定。甲方未按合同约定及时支付工程款项。8.2违约处理违约方需在接到对方书面通知后______个工作日内纠正违约行为。如无法纠正，需按合同约定支付违约金。8.3赔偿与罚款因违约方行为导致他方损失的，违约方应赔偿他方因此遭受的直接经济损失。违约金的计算方式为：______。第九章：合同变更与解除9.1合同变更合同一经双方签署，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，双方应协商一致，并以书面形式确认。9.2合同解除合同可在以下情况下解除：双方协商一致解除合同。一方严重违约，另一方有权解除合同。9.3解除后的权利义务合同解除后，双方应根据实际情况协商解决已履行部分的权利义务。第十章：保密与知识产权10.1商业保密双方应对合同内容及在合作过程中知悉的商业秘密负有保密责任，未经对方书面同意，不得向第三方披露。10.2知识产权保护乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有，甲方仅在合同约定范围内使用，不得侵犯乙方的知识产权。第十一章：不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。11.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行或需延迟履行合同义务时，应及时书面通知对方，并提供相应证明。11.3不可抗力后果因不可抗力导致合同无法履行的，受影响一方不承担违约责任，但应尽量减少不可抗力带来的损失。第十二章：争议解决12.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2争议解决程序协商不成时，可提交至______（填写仲裁机构名称或法院名称）进行仲裁或诉讼。第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同在以下情况下终止：合同期限届满。合同被双方协商解除。合同因一方违约被另一方解除。第十四章：其他条款14.1附加条款双方可根据实际情况协商增加附加条款，并以书面形式确认。14.2通知与送达合同项下的通知应以书面形式进行，送达地址以双方在合同中提供的地址为准。第十五章：签字栏15.1甲方签字甲方代表签字：_