体育馆建设工程招标合同

体育馆建设工程招标合同《篇一》合同编号：_____体育馆建设工程招标合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由____方（以下简称“甲方”）与____方（以下简称“乙方”）签订，并按照以下条款执行：一、工程概况1.1工程名称：____体育馆建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程规模：____平方米1.4工程概算：人民币____元（大写：____元整）1.5工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日二、招标范围及内容2.1招标范围：本工程的设计、采购、施工、验收等全部内容。2.2招标内容：详见附件《体育馆建设工程招标文件》。三、合同价格与支付3.1合同价格：人民币____元（大写：____元整）。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的50%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%。3.3支付时间及方式：详见附件《支付时间表》。四、工期及质量要求4.1工期要求：乙方应按照本合同约定的工期完成工程。4.2质量要求：乙方应按照国家及行业标准，保证工程质量达到优良等级。五、违约责任5.1甲方违约：（1）未按照约定时间支付预付款、进度款及竣工验收款的，应当按照逾期付款金额的__%支付违约金。（2）甲方变更工程内容或规模，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。5.2乙方违约：（1）未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期完成工程部分的合同金额的__%支付违约金。（2）乙方工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日体育馆建设工程招标文件支付时间表工程量清单技术参数和要求设计方案和施工图纸验收标准和方法篇二：违约行为及认定甲方未按照约定时间支付预付款、进度款及竣工验收款的，应当按照逾期付款金额的__%支付违约金。甲方变更工程内容或规模，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期完成工程部分的合同金额的__%支付违约金。乙方工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。篇三：法律名词及解释甲方：指承担本工程建设的法人或其他组织。乙方：指中标并承担本工程设计、采购、施工、验收等任务的法人或其他组织。合同金额：指本合同约定的工程总价款。工期：指自合同签订之日起至工程验收合格之日止的时间。违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的违约赔偿金。赔偿责任：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应当承担的赔偿责任。篇四：执行中遇到的问题及解决办法问题：甲方未按照约定时间支付预付款、进度款及竣工验收款。解决办法：甲方应当按照逾期付款金额的__%支付违约金，并尽快支付应付款项。问题：乙方未按照约定时间完成工程。解决办法：乙方应当按照逾期完成工程部分的合同金额的__%支付违约金，并尽快完成工程。问题：乙方工程质量不符合约定。解决办法：乙方应当负责修复，《篇二》合同编号：_____体育馆建设工程招标合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由____方（以下简称“甲方”）与____方（以下简称“乙方”）及____方（以下简称“第三方”）签订，并按照以下条款执行：一、工程概况1.1工程名称：____体育馆建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程规模：____平方米1.4工程概算：人民币____元（大写：____元整）1.5工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日二、招标范围及内容2.1招标范围：本工程的设计、采购、施工、验收等全部内容。2.2招标内容：详见附件《体育馆建设工程招标文件》。三、合同价格与支付3.1合同价格：人民币____元（大写：____元整）。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的50%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%。3.3支付时间及方式：详见附件《支付时间表》。四、工期及质量要求4.1工期要求：乙方应按照本合同约定的工期完成工程。4.2质量要求：乙方应按照国家及行业标准，保证工程质量达到优良等级。五、甲方权益保障及乙方义务5.1甲方权益保障：（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同要求。（2）甲方有权根据合同约定，要求乙方承担违约责任。（3）甲方有权在合同履行过程中，对工程进行必要的调整和变更。5.2乙方义务：（1）乙方应按照合同约定，完成工程的设计、采购、施工和验收工作。（2）乙方应确保工程质量和进度符合合同要求。（3）乙方应接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。六、违约责任及限制6.1乙方违约：（1）乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期完成工程部分的合同金额的__%支付违约金。（2）乙方工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。（3）乙方不得擅自将合同权利和义务转让给第三方。6.2第三方违约：（1）第三方未按照约定货物或服务的，应当按照逾期货物或服务部分的合同金额的__%支付违约金。（2）第三方的货物或服务质量不符合约定的，第三方应当负责修复，并承担修复费用。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日体育馆建设工程招标文件支付时间表工程量清单技术参数和要求设计方案和施工图纸验收标准和方法第三方介入的意义和目的：第三方作为监理方，介入本合同的目的是为了保证工程的质量和进度，确保合同的顺利履行。第三方将根据合同约定，对乙方的工作进行监督和检查，及时发现和解决工程中出现的问题，确保工程达到甲方的要求。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，为主导本合同的目的在于确保工程按照自己的要求和标准进行，保障自己的利益。甲方通过合同条款的设定，明确了乙方的义务和责任，同时也通过第三方的介入，增加了对工程质量和进度的把控，确保工程的顺利进行。《篇三》合同编号：_____体育馆建设工程招标合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由____方（以下简称“甲方”）与____方（以下简称“乙方”）及____方（以下简称“第三方”）签订，并按照以下条款执行：一、工程概况1.1工程名称：____体育馆建设工程1.2工程地点：____市____区____路____号1.3工程规模：____平方米1.4工程概算：人民币____元（大写：____元整）1.5工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日二、招标范围及内容2.1招标范围：本工程的设计、采购、施工、验收等全部内容。2.2招标内容：详见附件《体育馆建设工程招标文件》。三、合同价格与支付3.1合同价格：人民币____元（大写：____元整）。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的50%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%。3.3支付时间及方式：详见附件《支付时间表》。四、工期及质量要求4.1工期要求：乙方应按照本合同约定的工期完成工程。4.2质量要求：乙方应按照国家及行业标准，保证工程质量达到优良等级。五、乙方权益保障及甲方义务5.1乙方权益保障：（1）乙方有权按照合同约定，要求甲方支付预付款、进度款及竣工验收款。（2）乙方有权对工程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同要求。（3）乙方有权根据合同约定，要求甲方承担违约责任。5.2甲方义务：（1）甲方应按照合同约定，支付乙方的预付款、进度款及竣工验收款。（2）甲方应确保工程质量和进度符合合同要求。（3）甲方应接受乙方的监督和检查，及时整改乙方提出的问题。六、违约责任及限制6.1甲方违约：（1）甲方未按照约定时间支付预付款、进度款及竣工验收款的，应当按照逾期付款金额的__%支付违约金。（2）甲方变更工程内容或规模，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。6.2乙方违约：（1）乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期完成工程部分的合同金额的__%支付违约金。（2）乙方工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日体育馆建设工程招标文件支付时间表工程量清单技术参数和要求设计方案和施工图纸验