机场内部道路围墙施工合同

机场内部道路围墙施工合同合同编号：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________联系方式：__________鉴于业主准备对机场内部道路围墙进行施工，为确保施工质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：机场内部道路围墙施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于围墙的设计、施工、验收、保修等。1.4工程规模：__________1.5工程预算：本工程预算金额为人民币__________元（大写：_________________________元整），最终结算金额以实际发生为准。第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。2.2施工方应按照合同约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.3施工过程中，施工方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.4施工方应承担施工期间产生的环境保护责任，确保施工对周边环境的不利影响降至最低。第三条合同价格及支付3.1双方同意，本合同施工费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。3.2业主应在合同签订后的__________日内向施工方支付合同价款的__________%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。3.3施工方应在收到预付款后的__________日内开始施工，否则视为违约。3.4工程验收合格后，业主应在验收报告送达后的__________日内支付剩余合同价款。3.5施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付相应款项。第四条工期4.1双方同意，本工程工期为__________日。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3双方应共同努力，确保工程按期完工。第五条工程验收5.1工程完成后，施工方应组织自检，确保工程质量符合合同要求。5.2业主或其委托的第三方机构对工程进行验收，验收合格的，双方签署验收报告。5.3验收不合格的，施工方应在接到整改通知后的__________日内按照业主要求进行整改，并重新验收。第六条保修6.1施工方对所施工的工程提供__________年的质量保修期，自工程验收合格之日起计算。6.2在保修期内，施工方应对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。6.3保修期结束后，如有需要，双方可协商延长保修期。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×__________%。7.3双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，如因一方不履行或履行不符合约定，导致合同无法履行或造成损失，违约方应承担相应的责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.工程预算明细表3.施工进度计划表4.质量保修书5.安全生产责任书6.环境保护承诺书7.验收报告8.支付凭证9.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合合同约定，视为违约。3.施工方未按合同约定支付款项，视为违约。4.业主未按约定时间支付预付款或工程款，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付合同价款等。2.乙方：指合同中的施工方，负责施工、保修等。3.工期：指合同约定的施工完成时间。4.质量保修期：指施工方对所施工工程提供保修的时间期限。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商确定合理的延期时间，并根据延期天数计算违约金。2.工程质量问题：立即整改，重新验收，直至符合合同要求。3.支付问题：双方按照合同约定的付款时间及时支付款项。4.争议解决：协商解决，协商不成时向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.机场内部道路围墙施工工程