建设工程2024版施工合同争议解决条款

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建设工程2024版施工合同争议解决条款本合同目录一览1.一般规定1.1适用范围1.2合同文件的优先顺序1.3词语定义2.争议解决方式2.1协商解决2.2调解解决2.3仲裁解决2.4诉讼解决3.协商程序3.1协商请求的提出3.2协商会议的召开3.3协商结果的记录与确认4.调解程序4.1调解请求的提出4.2调解人员的选定4.3调解会议的召开4.4调解结果的记录与确认5.仲裁程序5.1仲裁请求的提出5.2仲裁员的选定5.3仲裁会议的召开5.4仲裁裁决的执行与解除6.诉讼程序6.1诉讼请求的提出6.2诉讼管辖法院的选择6.3诉讼过程中的沟通与证据提交6.4诉讼判决的执行与解除7.争议解决的期限7.1协商解决的期限7.2调解解决的期限7.3仲裁解决的期限7.4诉讼解决的期限8.争议解决费用8.1协商费用承担8.2调解费用承担8.3仲裁费用承担8.4诉讼费用承担9.保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的承担9.3保密期限的规定10.不放弃权利10.1争议解决过程中，各方不放弃任何权利10.2争议解决结果不影响合同其他条款的执行11.强制性规定11.1本合同争议解决条款应遵守的相关法律法规11.2强制性规定的适用与解释12.合同的变更与解除12.1争议解决方式的变更12.2争议解决条款的解除13.争议解决过程中的沟通与协作13.1各方的沟通义务13.2协作履行争议解决程序14.最终条款14.1合同的完整性与独立性14.2合同的签署与生效14.3合同的终止与解除第一部分：合同如下：1.一般规定1.1适用范围本合同适用于________建设工程项目的施工，包括但不限于土建、安装、装修及附属设施等工程。1.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（一）合同协议书；（二）中标通知书（如有）；（三）投标书及其附件；（四）专用合同条款；（五）通用合同条款；（六）技术标准和要求；（七）图纸；（八）已标价的工程量清单；（九）其他合同文件。上述文件的澄清、修改或补充构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。1.3词语定义本合同所用词语定义如下：“甲方”：指_________。“乙方”：指_________。“工程”：指本合同所述的建设工程项目。“合同金额”：指中标通知书确定的中标总金额。“合同期限”：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工日期。2.争议解决方式2.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中的任何争议和纠纷。任何一方对对方的索赔要求，应提交给另一方协商。协商不成时，方可依照本合同约定的其他争议解决方式处理。2.2调解解决如协商不成，任何一方均可向甲方所在地具有调解职能的组织申请调解。调解不成的，双方同意按照本合同约定的其他争议解决方式处理。2.3仲裁解决如协商和调解均无法解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的中级人民法院申请仲裁。双方应按照仲裁庭做出的最终裁决执行。2.4诉讼解决如协商、调解和仲裁均无法解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.协商程序3.1协商请求的提出当一方认为自己的合法权益受到损害时，应向另一方提出书面协商请求，并说明争议的具体情况和理由。3.2协商会议的召开收到协商请求的一方应在收到请求后的14天内组织协商会议，与提出请求的一方进行协商。3.3协商结果的记录与确认协商双方应将协商结果记录在案，并由双方代表签字确认。协商结果具有法律效力，对双方均有约束力。4.调解程序4.1调解请求的提出当双方通过协商无法解决争议时，任何一方均可向甲方所在地具有调解职能的组织提出调解请求。4.2调解人员的选定调解人员由甲方所在地具有调解职能的组织指定。调解人员应具备相关专业知识、经验和公正性。4.3调解会议的召开调解组织应在收到调解请求后的14天内组织调解会议。调解会议的目的是通过调解人员的协调，帮助双方解决争议。4.4调解结果的记录与确认调解结果应由调解人员记录在案，并由双方代表签字确认。调解结果具有法律效力，对双方均有约束力。5.仲裁程序5.1仲裁请求的提出当协商和调解均无法解决争议时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的中级人民法院提交仲裁请求。5.2仲裁员的选定仲裁员由双方共同选定。如果双方在收到仲裁请求后的28天内未能共同选定仲裁员，甲方所在地有管辖权的中级人民法院应按照双方提交的材料和相关规定指定仲裁员。5.3仲裁会议的召开仲裁会议应在仲裁员选定后的14天内召开。仲裁会议的目的是就争议进行审理和仲裁。5.4仲裁裁决的执行与解除仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。双方应按照仲裁裁决执行。如有一方不履行仲裁裁决，另一方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。6.诉讼程序6.1诉讼请求的提出当协商、调解和仲裁均无法解决争议时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提交诉讼请求。6.2诉讼管辖法院的选择本合同争议的诉讼管辖法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。6.3诉讼过程中的沟通与证据提交诉讼过程中，双方应保持沟通，按照法院的要求提交证据。6.4诉讼判决的执行与解除诉讼判决是终局性的，对双方均有约束力。双方应按照诉讼判决执行。如有一方不履行诉讼判决，8.争议解决费用8.1协商费用承担除非本合同另有约定，协商过程中产生的费用由提出协商请求的一方承担。8.2调解费用承担调解过程中产生的费用由双方共同承担。8.3仲裁费用承担仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。8.4诉讼费用承担诉讼费用包括案件受理费、申请费、鉴定费、证人费等，由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。9.保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中，一方披露给另一方的所有非公开的信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、经营策略、客户信息等。9.2保密责任的承担双方对保密信息承担保密责任。未经对方同意，不得向第三方披露保密信息。9.3保密期限的规定保密信息的保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。10.不放弃权利10.1争议解决过程中，各方不放弃任何权利在任何争议解决过程中，各方均不放弃通过法律途径维护自己合法权益的权利。10.2争议解决结果不影响合同其他条款的执行争议解决结果不影响本合同其他条款的执行。本合同其他条款继续有效。11.强制性规定11.1本合同争议解决条款应遵守的相关法律法规本合同争议解决条款应遵守中华人民共和国法律、法规的规定。11.2强制性规定的适用与解释中华人民共和国法律、法规中对于争议解决的相关规定，适用于本合同争议解决条款的适用与解释。12.合同的变更与解除12.1争议解决方式的变更任何一方均有权在本合同履行过程中，书面通知对方变更争议解决方式。12.2争议解决条款的解除本合同争议解决条款在履行完毕后自动解除。13.争议解决过程中的沟通与协作13.1各方的沟通义务13.2协作履行争议解决程序各方应协助对方履行争议解决程序，包括但不限于提供证据、参加调解、仲裁或诉讼等活动。14.最终条款14.1合同的完整性与独立性本合同及其附件构成双方完整的协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。14.2合同的签署与生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.3合同的终止与解除本合同在履行完毕或者争议解决条款解除后终止。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.中标通知书附件1.1：中标通知书附件1.2：中标通知书附件（如有）2.投标书及其附件附件2.1：投标书附件2.2：投标书附件（如有）3.专用合同条款附件3.1：专用合同条款附件3.2：专用合同条款附件（如有）4.通用合同条款附件4.1：通用合同条款附件4.2：通用合同条款附件（如有）5.技术标准和要求附件5.1：技术标准和要求附件5.2：技术标准和要求附件（如有）6.图纸附件6.1：图纸附件6.2：图纸附件（如有）7.已标价的工程量清单附件7.1：已标价的工程量清单附件7.2：已标价的工程量清单附件（如有）8.其他合同文件附件8.1：其他合同文件附件8.2：其他合同文件附件（如有）说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按约定时间支付合同价款示例：甲方在合同约定的支付日期之后仍未支付合同价款，构成违约。甲方应按照逾期支付的天数，向乙方支付违约金。1.2未按约定提供施工场地示例：甲方未能在合同约定的时间内提供完整的施工场地，导致乙方无法正常施工，构成违约。甲方应承担因此给乙方造成的实际损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按约定进度完成工程示例：乙方未能在合同约定的进度内完成工程，构成违约。乙方应按照逾期完成的天数，向甲方支付违约金。2.2工程质量不符合约定示例：乙方完成的工程质量不符合合同约定的标准，构成违约。乙方应负责修复不合格工程，并承担由此产生的费用。3.双方其他违约行为及责任认定3.1违反合同约定的保密义务示例：一方违反合同约定的保密义务，泄露了对方的商业秘密，构成违约。违约方应承担因此给对方造成的经济损失。3.2未能履行协助义务示例：双方在合同履行过程中，未能履行协助对方履行合同的义务，导致合同无法正常履行，构成违约。双方应承担因此产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中作为发包方的当事人。2.乙方：指合同中作为承包方的当事人。3.工程：指本合同所述的建设工程项目。4.合同金额：指中标通知书