2024版建设工程施工承包合同中标结果

2024版建设工程施工承包合同(中标结果合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律效力1.3术语和定义第二章：合同主体2.1甲方（发包方）的资质和责任2.2乙方（承包方）的资质和责任2.3双方的一般权利和义务第三章：工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和主要特征3.3工程质量标准和要求第四章：合同价格和支付方式4.1合同总价和计价方式4.2工程预付款和进度款支付4.3工程结算和最终支付第五章：工程进度和延期5.1工程进度计划和控制5.2工程延期的条件和处理5.3延期责任和赔偿第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3质量保证和保修期第七章：工程变更与调整7.1工程变更的提出和审批7.2工程变更的费用调整7.3工程调整的程序和责任第八章：工程安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3安全事故和环境污染的处理第九章：合同的违约与责任9.1违约的定义和分类9.2违约责任的承担9.3违约赔偿的范围和计算方法第十章：争议解决10.1争议解决的原则10.2协商和调解10.3仲裁或诉讼第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件和后果第十二章：附则12.1通知和送达方式12.2保密条款12.3合同的解释权签字栏：甲方（发包方）签字：____________乙方（承包方）签字：____________授权代表签字：____________第三方见证人签字：___________签到时间：____年____月____日签订地点：______________________合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同根据中标结果，明确甲乙双方在建设工程施工中的权利、义务与责任。1.2合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。1.3术语和定义合同中使用的特定术语和定义，按照本合同附件一进行解释。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）的资质和责任甲方应具备相应的发包资质，并负责提供工程所需的基础资料。2.2乙方（承包方）的资质和责任乙方应具备相应的承包资质，并负责工程的施工和质量。2.3双方的一般权利和义务双方应根据合同约定，行使权利并履行义务。第三章：工程概况3.1工程名称和地点工程名称为：，地点位于：。3.2工程规模和主要特征工程规模包括建筑面积、结构类型等，具体特征详见附件二。3.3工程质量标准和要求工程质量应符合国家标准和行业规范，具体要求详见附件三。第四章：合同价格和支付方式4.1合同总价和计价方式合同总价为：，计价方式为：。4.2工程预付款和进度款支付甲方应按照合同约定支付工程预付款和进度款，具体支付方式详见附件四。4.3工程结算和最终支付工程竣工验收合格后，双方应进行最终结算，并支付剩余款项。第五章：工程进度和延期5.1工程进度计划和控制乙方应制定详细的工程进度计划，并接受甲方的监督。5.2工程延期的条件和处理因不可抗力或甲方原因导致的工程延期，双方应协商处理。5.3延期责任和赔偿因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任和赔偿。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应达到合同约定的标准，具体标准详见附件五。6.2工程验收程序工程验收应按照国家规定和合同约定的程序进行。6.3质量保证和保修期乙方应对工程质量提供保证，并在保修期内承担维修责任。第七章：工程变更与调整7.1工程变更的提出和审批任何工程变更均需甲方书面同意，并由双方签订变更协议。7.2工程变更的费用调整因工程变更产生的费用调整，应由双方协商确定。7.3工程调整的程序和责任工程调整应遵循合同约定的程序，责任由责任方承担。第八章：工程安全与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。8.3安全事故和环境污染的处理发生安全事故或环境污染时，乙方应立即采取措施，并报告甲方。签字栏：甲方（发包方）签字：____________乙方（承包方）签字：____________授权代表签字：____________第三方见证人签字：___________签到时间：____年____月____日签订地点：______________________第九章：合同的违约与责任9.1违约的定义和分类违约包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定等情形。9.2违约责任的承担违约方应承担由此给对方造成的损失，并支付违约金。9.3违约赔偿的范围和计算方法违约赔偿的计算方法应根据实际损失和合同约定执行。9.3.1逾期交付的赔偿逾期交付的赔偿应根据逾期天数和合同约定的赔偿比例计算。9.3.2工程质量不符合约定的赔偿工程质量不符合约定的赔偿应根据实际损失和合同约定的赔偿标准计算。9.3.3其他违约行为的赔偿其他违约行为的赔偿应根据合同约定和实际损失确定。第十章：争议解决10.1争议解决的原则双方应本着公平、公正的原则，通过友好协商解决争议。10.2协商和调解争议发生后，双方应首先尝试协商解决，必要时可邀请第三方调解。10.3仲裁或诉讼协商或调解不成时，双方可将争议提交至合同签订地的仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。10.3.1仲裁程序仲裁程序应遵循相关法律法规和仲裁规则，双方应积极配合仲裁机构的工作。10.3.2诉讼程序诉讼程序应遵循相关法律法规，双方应积极配合法院的工作。10.3.3争议解决费用争议解决费用包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件和后果合同在工程竣工验收合格、款项结清后自然终止。合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。11.3.1合同终止的通知合同终止应由一方书面通知另一方，并说明终止原因。11.3.2合同终止的结算合同终止后，双方应进行最终结算，结清所有款项。11.3.3合同终止的责任合同终止后，双方应根据合同约定和实际履行情况，确定各自的权利和义务。第十二章：附则12.1通知和送达方式双方应以书面形式进行通知，送达地址以本合同所列地址为准。12.2保密条款双方应对合同内容及在合同履行过程中知悉的商业秘密保密。12.3合同的解释权本合同的最终解释权归甲方所有。12.3.1合同解释的优先顺序合同解释应优先考虑合同文本的字面含义，其次考虑合同目的和交易习惯。12.3.2合同解释的争议解决合同解释发生争议时，应按照争议解决条款处理。12.4合同的补充协议本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。12.4.1补充协议的签订补充协议应由双方协商一致，并签订书面协议。12.4.2补充协议的生效补充协议自双方签字盖章之