建筑工程劳务分包细节规定2024正版

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建筑工程劳务分包细节规定2024正版本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格的确定2.2支付方式与支付时间3.劳务分包质量与标准3.1质量要求3.2标准规范4.劳务分包工期与进度4.1工期要求4.2进度计划5.劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务5.2劳务分包方的责任6.总包方的义务与责任6.1总包方的义务6.2总包方的责任7.安全管理与规定7.1安全要求7.2安全规定8.争议解决方式与办法8.1争议的解决方式8.2争议的解决办法9.违约责任与赔偿9.1违约责任9.2赔偿标准10.合同的变更与解除10.1合同的变更10.2合同的解除11.合同的生效与终止11.1合同的生效11.2合同的终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.不可抗力13.1不可抗力的认定13.2不可抗力的后果14.其他条款14.1附加条款14.2附录第一部分：合同如下：1.劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围本合同的分包工程范围包括但不限于：土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程、园林绿化工程等。具体工程范围和内容详见附件一。1.2分包工程的内容分包内容包括：施工图纸所示的所有建筑结构、设备安装、装饰装修等工程，以及为完成分包工程所需的所有材料供应、设备租赁、施工设施搭建等。具体内容详见附件一。2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格的确定本合同的劳务分包价格根据分包工程的范围、内容以及工程量清单等因素，经双方协商确定。具体价格详见附件二。2.2支付方式与支付时间支付方式：双方同意采用按月进度支付的方式进行支付。支付时间：自双方签订合同之日起，每月底前支付当月完成工程量的70%，工程验收合格后支付剩余的30%。具体支付时间及比例详见附件二。3.劳务分包质量与标准3.1质量要求分包工程的质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，以及工程设计文件的要求。3.2标准规范分包工程应遵循的标准和规范包括但不限于：国家建筑工程质量验收标准、行业标准、地方标准等。具体标准及规范详见附件三。4.劳务分包工期与进度4.1工期要求分包工程的工期应按照总包方提供的工程进度计划和时间表进行，如有特殊情况需要调整，应提前向总包方提出申请，经批准后方可调整。4.2进度计划分包工程的进度计划由总包方提供，分包方应严格按照进度计划进行施工。具体进度计划详见附件四。5.劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务分包方应按照合同约定完成分包工程，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。5.2劳务分包方的责任分包方应对分包工程的质量、安全、进度等方面承担全部责任，并负责现场施工人员的管理、培训和工资支付等事项。6.总包方的义务与责任6.1总包方的义务总包方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等，并负责对分包方的施工进行监督、协调和管理。6.2总包方的责任总包方应对分包工程的质量、安全、进度等方面承担连带责任，并负责工程款的支付和合同履行过程中的争议解决。8.安全管理与规定8.1安全要求分包方应按照国家和行业的安全标准、规范要求进行施工，确保施工现场的安全。8.2安全规定分包方应制定施工现场的安全管理制度，并严格执行。同时，分包方应负责对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。9.争议解决方式与办法9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的解决办法如双方在争议解决过程中未能达成一致意见，任何一方均可按第9.1条的约定向法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应继续履行合同，直至争议解决。10.违约责任与赔偿10.1违约责任任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。10.2赔偿标准违约金的计算方式为：按违约方应支付的合同金额的1%计算，最高不超过合同金额的10%。具体赔偿标准详见附件五。11.合同的变更与解除11.1合同的变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同的解除合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，分包方应按照合同约定承担相应的责任。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。13.不可抗力13.1不可抗力的认定不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，应承担相应的违约责任。14.其他条款14.1附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款予以补充。14.2附录本合同的附录包括附件一、附件二、附件三、附件四、附件五等，附件内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程范围及内容详细清单详细列出分包工程的各项具体内容，包括但不限于施工图纸、施工方案、材料品牌、设备型号等。附件二：劳务分包价格明细表详细列出劳务分包价格的构成，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，并注明各项费用的计算方式和标准。附件三：质量标准及规范详细清单详细列出分包工程应遵守的国家及行业标准、规范，以及工程设计文件的要求。附件四：工期进度计划表详细列出分包工程的工期进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工程量等。附件五：违约金计算方式及赔偿标准详细说明详细说明违约金的计算方式，包括但不限于计算基数、计算比例、赔偿限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成分包工程。2.分包方未按照合同约定的质量标准完成分包工程。3.分包方未按照合同约定的工期完成分包工程。4.总包方未按照合同约定支付劳务分包费用。5.总包方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金责任，违约金的计算方式详见附件五。2.违约方应赔偿因其违约给另一方造成的实际损失。3.违约方在争议解决过程中未能达成一致意见，任何一方均可向法院提起诉讼。示例说明：如分包方未按照合同约定的工期完成分包工程，属于违约行为。根据附件五的违约金计算方式，违约方需支付合同金额的1%作为违约金。若因此导致总包方遭受损失，如工期延误导致的额外费用等，违约方还需承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指总包方将建筑工程的一部分工作分包给具有相应资质的分包方完成的行为。2.分包工程：指总包方在建筑工程中，将一部分工程分包给分包方施工的工程。3.工期：指分包方完成分包工程的时间期限。4.质量：指分包工程满足国家及行业相关标准、规范要求和工程设计文件的要求的程度。5.违约金：指违约方因违约行为而向守约方支付的金钱赔偿。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方因履行合同产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的行为。1.劳务分包：本合同的双方主体中，总包方将建筑工程的一部分工作分包给分包方。2.分包工程：本合同约定的分包工程范围及内容详细清单中，列出了分包方应完成的工程。3.工期：本合同的工期进度计划表中，明确了分包方完成分包工程的时