2024设备安装工程包工合同

2024设备安装工程包工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概述1.1工程名称：设备安装工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于设备运输、安装、调试、培训及售后服务等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后支付。三、工程进度与质量3.1承包商应按照双方约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）设备运输及安装：自合同签订之日起____个月内完成；（2）调试及培训：自设备安装完毕之日起____个月内完成。3.2承包商应保证工程质量，确保设备安装、调试合格，并达到下列标准：（1）设备安装符合国家标准及行业规范；（2）设备运行稳定，性能指标满足合同要求；（3）工程验收合格率达到100%。四、知识产权4.1承包商应保证其提供的设计、技术、软件等不侵犯他人的知识产权。如因侵权导致业主损失，承包商应承担相应的法律责任。4.2工程验收合格后，业主拥有工程成果的所有权和使用权益。未经业主书面同意，承包商不得以任何形式使用工程成果。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.设备安装工程设计方案

2.设备技术参数说明书

3.工程验收标准和方法

4.知识产权证书及相关文件

5.工程进度计划表

6.付款凭证及收据

7.双方签字盖章的合同正本二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照约定的工期完成工程。

2.工程质量不合格：工程验收合格率未达到100%。

3.知识产权侵权：承包商提供的设计、技术、软件等侵犯他人知识产权。

4.合同履行不当：双方未严格履行本合同的约定。三、法律名词及解释：1.设备安装工程：指设备运输、安装、调试、培训及售后服务等过程。

2.工期：双方约定的完成工程的时间段。

3.合同总价款：双方约定的工程总费用。

4.违约金：因违约行为而向守约方支付的赔偿金。

5.知识产权：指设计、技术、软件等领域的法律权益。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：

解决办法：双方协商调整工期，承包商支付违约金。

2.工程质量不合格：

解决办法：要求承包商重新施工，直至达到验收标准。

3.知识产权侵权：

解决办法：立即停止侵权行为，赔偿损失，注销侵权产品。

4.合同履行不当：

解决办法：双方协商解决，违约方承担相应责任。五、所有应用场景：1.设备供应商与施工方之间的工程包工合同。

2.企