2024年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试素养提升题详细参考解析x - 建造师考试复习策略_第1页
2024年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试素养提升题详细参考解析x - 建造师考试复习策略_第2页
2024年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试素养提升题详细参考解析x - 建造师考试复习策略_第3页
2024年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试素养提升题详细参考解析x - 建造师考试复习策略_第4页
2024年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试素养提升题详细参考解析x - 建造师考试复习策略_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范;考试时间为120分钟。2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于钢筋加工的说法,正确的是()。A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长允许最大值4%C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象D.HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩

2、不符合施工现场防火的一般规定的是()。A.生活区的设置必须符合防火要求,宿舍内严禁明火取暖B.施工现场的食堂用火必须符合防火要求,火点和燃料源放在同一房间内C.施工现场使用的安全网、防尘网、保温材料等必须符合防火要求,不得使用易燃、可燃材料D.施工现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针,健全防火组织,认真落实防火安全责任制

3、关于钢筋混凝土装配式工程施工,下列说法正确的是()。A.预制构件吊装时,吊索与构件的水平夹角不应小于45°B.与现浇连接的墙板宜先行安装,其他墙板按先内后外的顺序安装C.梁安装顺序应遵循先次梁后主梁,先低后高的原则D.对预制柱、墙板的上部斜支撑不应小于柱、板高的2/3

4、建筑节能工程应按照()为单位进行验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程

5、下列关于节能工程质量验收程序与组织的说法中,错误的是()。A.节能分项工程验收应由专业监理工程师组织并主持B.节能分项工程验收时,主要设备、材料供应商及分包单位、设计单位相关专业的人员应参加C.节能分部工程验收设计单位项目负责人及相关专业负责人应参加验收D.节能分部工程验收时,主要设备、材料供应商及分包单位负责人、节能设计人员应参加验收

6、下列属于不转包的是()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工;B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包工程的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;C.施工合同没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的。

7、卷材防水层的施工环境温度最低的是()。A.热熔法B.冷粘法C.热粘法D.自粘法

8、某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)的抗压强度如下表,可拆除该梁底模的最早时间是()。A.7dB.9dC.11dD.13d

9、监理单位应直接向()移交监理资料。A.城建档案馆B.建设单位C.管理单位D.监督机构

10、屋面采用结构找坡时,坡度不应小于()A.1%B.3%C.4%D.5%

11、下列属于钢筋连接方式的是()。A.焊接B.普通螺栓连接C.铆接D.高强螺栓连接

12、建筑构造设计的原则不包括()。A.坚固实用B.效益优先C.经济合理D.技术先进

13、下列玻璃中,适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位的是()。A.浮法玻璃B.吸热玻璃C.夹层玻璃D.热反射玻璃

14、下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术的说法中,错误的是()。A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种B.轻骨料混凝土小砌块施工前可洒水湿润,但不宜过多C.砌体水平灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%D.小砌块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度宜为12~15mm

15、某防水工程,施工环境气温-8℃,应选择的防水材料是()。A.高聚物改性沥青防水卷材B.现喷硬泡聚氨酯C.合成高分子防水涂料D.改性石油沥青密封材料

16、连续梁、板的配置钢筋时应保证构件具有足够的抗拉性能,配制钢筋时,下列关于钢筋的接头位置的说法最为合理的是()。A.钢筋接头应延伸到在构件的两端外部,然后将端部以外多余钢筋截断B.钢筋接头应设在构件中部,左右两端钢筋应以接头为中心对称向两端布置C.上部钢筋接头在梁端1/3跨度范围内,下部钢筋接头在跨中1/3跨度范围内D.上部钢筋接头在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头在梁端1/3跨度范围内

17、工程归档资料也可以按照当地()的要求组建归档资料。A.行政主管部门B.质量监督机构C.行业协会D.城建档案管理部门

18、关于施工现场文明施工的说法,正确的是()。A.现场宿舍可不设置可开启式外窗B.现场伙房、库房可以兼作宿舍C.施工现场必须实行封闭管理D.施工现场办公区与生活区必须分开设置

19、下列各项进度计划中,不属于按编制对象分类的是()。A.施工总进度计划B.单体工程进度计划C.分部分项工程进度计划D.检验批进度计划

20、下列吊顶工程工序的排序中,正确的是()。①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板A.①③②④⑤B.①②③④⑤C.③①②⑤④D.③②①⑤④

21、对于公共建筑室内外台阶踏步宽度,下列数据中符合要求的是()cm。A.25B.27C.28D.32

22、起到防水装饰和保护作用的防水材料是()。A.防水涂料B.防水砂浆C.防水混凝土D.防水卷材

23、关于钢筋性能,描述错误的是()。A.伸长率体现了钢筋塑性变形的能力B.结构设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据C.强屈比太高会造成钢材不能有效地被利用D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能

24、下列关于单向板与双向板的说法,不正确的是()。A.长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算B.若板两边均布支承,当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算C.单向板中的分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mmD.单向板当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于250mm

25、手提式灭火器应使用挂钩悬挂,或摆放在托架上、灭火箱内,其顶部离地面高度应小于()m,底部离地面高度宜大于0.15m。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5

26、按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度小于()mm时,可以不设置箍筋。A.150B.160C.170D.180

27、下列荷载中,属于静力荷载的有()。A.地震作用B.吊车设备振动C.固定隔墙自重D.高空坠物冲击作用

28、现场综合考评的对象是()。A.和总包单位B.位和专业分包单位C.各方D.单位

29、在钢筋混凝土灌注桩施工过程中,细集料应选用质地坚硬的中砂,含泥量不大于()且无垃圾、泥块等杂物。A.2%B.3%C.4%D.5%

30、关于无形资产的摊销方法,下列各项表述中正确的有()。A.企业选择的无形资产摊销方法,应根据与无形资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定B.企业获得勘探开采黄金的特许权,且合同明确规定该特许权在销售黄金的收入总额达到某固定的金额时失效,则特许权按所产生的收入为基础进行摊销C.企业采用车流量法对高速公路经营权进行摊销的,不属于以包括使用无形资产在内的经济活动产生的收入为基础的摊销方法D.无形资产摊销方法的改变属于会计估计变更

31、关于建筑工程常用成本分析方法,说法正确的是()。A.因素分析法B.比较法C.月度成本分析D.季度成本分析

32、下列性质中,()不是钢结构具有的优点。A.材料强度高B.施工工期短C.抗震性能好D.耐火性好

33、关于高度在24m以下的单、双排脚手架各杆件部位设置的说法,错误的是()。A.脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定B.脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除C.必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置D.连墙件必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

34、某实行建筑高度控制区内房屋,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.000m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。A.18.300B.19.100C.19.400D.21.6

35、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的()%。A.70B.75C.80D.85

36、下列属于高层民用建筑有()。A.20米高图书馆B.22米高病房大楼C.25米高办公楼D.28米高单层空间体育馆

37、某酒店四季厅屋顶高6m,采用玻璃采光顶,考虑保温隔热等因素,应选择()。A.双层平板中空低辐射玻璃B.双层钢化中空低辐射玻璃C.双层夹层中空低辐射玻璃D.双层磨砂中空低辐射玻璃

38、关于后浇带设置和处理的说法,正确的是()。A.若设计无要求,至少保留7d后再自行浇筑B.填充后浇带,可采用高膨胀混凝土C.膨胀混凝土强度等级比原结构强度相同D.填充混凝土保持至少14d的湿润养护

39、中小学校建筑中,其室内楼梯扶手高度不应小于(),楼梯水平栏杆或栏板长度超过0.50m时,其高度不应小于()m。A.0.9m,1.05mB.1.0m,1.2mC.1.1m,1.3mD.1.2m,1.5m

40、关于脚手架主节点处搭设的说法,正确的是()。A.必须设置两根横向水平杆B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上C.横向水平杆严禁拆除D.两个直角扣件的中心距不应大于200mm

41、下列关于屋面防水工程施工技术的相关说法中,错误的是()。A.屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级B.屋面防水应以防为主,以排为辅C.找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行,找坡层最薄处厚度不宜小于200mmD.卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴

42、冬期施工混凝土配合比宜选择较小的配合比指标是()。A.水灰比和坍落度B.水灰比和外加剂掺量C.水胶比和坍落度D.水胶比和外加剂掺量

43、基坑土方开挖中,基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘转移运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于()m。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0

44、防止或减少降水影响周围环境的技术措施不正确的是()A.采用回灌技术B.采用砂沟、砂井回灌C.减缓降水速度D.加快降水速度

45、建筑物内安装临时消防竖管时,其直径不得小于()mm。A.100B.90C.80D.75

46、主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构配筋的是()。A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线

47、混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。A.采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥B.确定配合比时,宜选择较大的水胶比和坍落度C.水泥、外加剂、矿物和料可以直接加热D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受冻临界强度

48、HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。A.6%B.7%C.8%D.9%

49、关于钢筋工程施工质量控制的说法中,正确的是()。A.按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率三项内容B.在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋(同一钢筋来源的成型钢筋)连续三批进场检验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍C.成型钢筋进场时,检验批量可由合同约定,同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,检验批量不宜大于60tD.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应停止使用该批钢筋,并对该批钢筋进行复验

50、验槽时,应重点观察的是()。A.基坑中心点B.基坑边角处C.柱基、墙角D.最后开挖的部位二、多选题

51、按照抗震要求,柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是()。A.一级不宜大于150mmB.二级不宜大于200mmC.三级不宜大于250mmD.四级不宜大于350mm

52、土方回填工程施工技术要求中,当回填土场地地面陡于()时,应先将斜坡挖成阶梯形,然后分层填土,以利接合和防止滑动。A.1:3B.1:5C.1:6D.1:4

53、若在潮湿环境或水中条件下使用的建筑砂浆,必须使用()作为胶凝材料。A.水泥B.石灰C.石膏D.沥青

54、墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于()mm的墙体上。A.500B.300C.800D.200

55、防水混凝土须满足抗渗压力大于()MPa。A.0.2B.0.4C.0.6D.0.8

56、关于建筑安装工程费按照工程造价形式划分,说法正确的是()。A.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成C.由人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、规费、税金组成D.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、间接费、规费、税金组成

57、某商品混凝土公司一次性购进一批同厂家、同等级、同品种的散装水泥,按要求见证取样每一批量不得超过()t。A.60B.100C.200D.500

58、基坑土方填筑与压实的说法错误的是()。A.当填方高度超过10m,可做成折线形B.基坑土方填筑应从一侧向另一侧平推进行回填和夯实C.填土应尽量采用同类土填筑D.填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示

59、当设计无要求时,拆除现浇混凝土结构承重模板的依据是结构()达到规定要求。A.标准养护试块强度B.同条件养护试块强度C.混凝土浇筑后28dD.混凝土浇筑后14d

60、下列书写材料中,填写工程归档文件时可以使用的是()。A.铅笔B.蓝黑水C.圆珠笔D.红色墨水

61、合金元素含量为6%的钢材属于()。A.低合金钢B.中合金钢C.中高合金钢D.高合金钢

62、随着全站仪的普及,一般采用()建立平面控制网。A.直角坐标法B.角度前方交会法C.极坐标法D.距离交会法

63、下列关于厕浴间和有防水要求的建筑地面的叙述,错误的是()。A.楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20B.楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C25C.楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20D.施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞

64、在装饰装修施工过程,属于建筑结构增加了线荷载的()。A.室内增加装饰性石柱B.室内悬挂吊灯C.室内增加隔墙D.室内局部增加假山盆景

65、围护结构热桥部分的温度值如果()的露点温度,会造成表面结露。A.高于室外B.低于室外C.高于室内D.低于室内

66、地面工程施工中水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于()mm。A.10B.20C.30D.40

67、在基坑开挖过程中出现渗水,采用方法及时处理的主要依据是()。A.开挖方式B.支护形式C.降水方法D.水量大小

68、点支承玻璃幕墙的玻璃肋应采用()。A.钢化玻璃B.镀膜玻璃C.安全玻璃D.钢化夹层玻璃

69、某建筑在遇到强烈地震时,允许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定,是指结构具有()。A.稳定性B.适用性C.耐久性D.安全性

70、砌筑砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过30℃时,砂浆最长应在()内使用完毕。A.1hB.2hC.3hD.4h

71、预制构件中,设计使用年限为50年的钢筋混凝土板,当混凝土强度等级为C25时,其保护层最小厚度为()mm。A.10B.15C.20D.25

72、下列对镀膜玻璃描述不正确的是()。A.具有良好的隔热性能B.具有良好采光性C.可以避免暖房效应D.具有单向透视性

73、混凝土立方体试块标准尺寸为()。A.100mm×100mm×100mmB.40mm×40mm×160mmC.150mm×150mm×150mmD.70mm×70mm×70mm

74、不属于建筑工程专业注册建造师执业工程范围的是()工程。A.防腐B.爆破C.机电安装D.特种专业

75、关于板状材料屋面保温层施工的说法中,正确的是()。A.采用机械固定法施工时,固定件应固定在结构层上B.采用粘结法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,并应铺平垫稳C.相邻板块应平行拼接,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板间缝隙应采用不同材料嵌填密实D.采用干铺法施工时,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材料应贴严、粘牢,在胶粘剂固化前不得上人踩踏

76、下列属于高层民用建筑有()。A.20米高图书馆B.22米高病房大楼C.25米高办公楼D.28米高单层空间体育馆

77、屋面防水层用细石混凝土作保护层时,保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并留设分隔缝,纵横缝的间距不宜大于()。A.5mB.6mC.8mD.10m

78、根据围护结构保温层的设置原则,旧房改造时采用()的效果最好。A.内保温B.热保温C.外保温D.冷保温

79、新建民用建筑在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为()年。A.2B.5C.8D.10

80、生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当()向施工单位负责人报告。A.立即B.半小时内C.1h内D.2h内

81、采用钎探法时,每贯入()(通常称为一步),记录一次锤击数,每打完一个孔,填入钎探记录表。A.20cmB.30cmC.40cmD.50cm

82、土方回填前对基底处理,发现场地地面陡于1:5,下列措施错误的是()。A.可将斜坡挖成阶梯形B.阶高控制在0.15m以内C.阶宽大于1mD.采用分层填土

83、室内用胶合板甲醛释放限量为()mg/m3A.0.224B.0.124C.0.324D.0.424

84、有高速运转物体的场所宜釆用的是()。A.热辐射光源B.瞬时启动光源C.混合光源D.短波辐射光源

85、关于双排脚手架横向水平杆靠墙一端外伸长度的说法,正确的是()。A.不应大于杆长的0.4倍,且不应大于500mmB.不应大于杆长的0.5倍,且不应大于600mmC.不应大于杆长的0.6倍,且不应大于700mmD.不应大于杆长的0.7倍,且不应大于800mm

86、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()以后、工程交付使用前进行。A.3dB.7dC.14dD.28d

87、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每()樘应划分为一个检验批。A.60B.80C.100D.120

88、下列描述属于“警告”标志的是()。A.图形是黑色,背景为白色B.图形是白色,背景为蓝色C.图形是黑色,背景为黄色D.图形是白色,背景为绿色

89、一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。A.3dB.7dC.14dD.21d

90、国家标准规定,热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志,“5E”代表的钢筋牌号是()。A.HRB500B.HRBF500C.HRB500ED.HRBF500E

91、基坑土方填筑与压实的说法错误的是()。A.当填土场地地面陡于1:5时,可将斜坡挖成阶梯形B.基坑土方填筑应从一侧向另一侧平推进行回填和夯实C.填土应尽量采用同类土填筑D.填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示

92、在管道内作业时宜使用的手持电动工具类型是()A.0类B.Ⅰ类C.Ⅱ类D.Ⅲ类

93、承受轴向压力的细长压杆,其()。A.压力越大,稳定性越好B.压力越大,稳定性不变C.压力越小,稳定性越好D.压力越小,稳定性越差

94、施工现场固体废弃物分类存放,应到所在地县级以上地方人民政府()申报登记。A.环卫部门B.环境管理部门C.市政管理部门D.环境保护管理部门

95、下列选项中,不属居住建筑的是()。A.宿舍B.宾馆C.住宅D.公寓

96、下列缺陷中,属于施工单位责任保修范围的是()。A.使用者造成的质量缺陷B.第三方失误造成的质量缺陷C.施工工艺不当造成的质量缺陷D.不可抗力造成的质量缺陷

97、下列关于洞口防护设施要求的说法,错误的是()。A.屋面上短边尺寸在2.5~25cm范围的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施B.边长为50~150cm的洞口,可设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅,并在其上满铺竹笆或脚手板C.电梯井内除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔三层设置一道安全平网进行防护D.垃圾井应随楼层的砌筑或安装而逐一消除洞口,或按照预留洞口的做法进行防护

98、下列符合施工现场电工操作管理规定的是()。A.应持证上岗B.带负荷插拔插头C.必要时无证也可操作D.水平高也可以带电作业

99、混凝土立方体试块标准尺寸为()。A.100mm×100mm×100mmB.40mm×40mm×160mmC.150mm×150mm×150mmD.70mm×70mm×70mm

100、灾后重建、新型项目或对施工内容、经济指标不确定的工程项目,适合采用的合同形式是()。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.分包合同三、问答题

101、背景某纺织厂房工程,建筑面积1200m2,地上4层,板式基础。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》,签订了施工承包合。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分别考核,每个阶段提前或延误一天对等奖罚5000元,总工期300天。工程施工过程中发生了下列事件:事件一:项目经理部将底板划分为两个流水施工段组织流水施工,并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业,流水节拍和流水步距均为4天。事件二:底板施工过程中,该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害(当地气象记录40年未出现过),给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成,为不可抗力,提出下列索赔:(1)清理积雪、恢复施工的费用8.2万元;(2)工人冻伤治疗费用9.7万元;(3)现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元;(4)清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5天。总监理工程师确认属实,并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。在清理、恢复底板施工的过程中,由于施工单位自身安排工作失误,实际用了6天时间,超过总监理工程师确认天数一天。事件三:由于工艺特殊,地面平整度要求较高,设计做法采用自流平地面。事件四:合同中对各检验批不合格控制率分别作了A:4%;B:3%;C:3%的约定,实际检查结果如下:

102、某住宅工程,建筑面积12300m2,地上6层,地下2层。筏板基础,框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水,面积2000m2。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。施工过程中,发生了如下事件:事件一:施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板防水混凝土连续浇筑,宜少留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝,留在板、墙接缝线以下150~300mm处;墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于7d。监理单位提出了意见,要求重新交底。事件二:防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。监理单位提出了意见,要求重新交底。事件三:防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:上下层卷材垂直铺贴;铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,搭接缝应顺流水方向。监理单位提出了意见,要求重新交底。事件四:防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:先做四周立墙防水层,再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见,要求重新交底。问题:1.指出事件一中不妥之处,并分别写出正确做法。2.指出事件二中不妥之处,并分别写出正确做法。3.指出事件三中不妥之处,并分别写出正确做法。4.指出事件四中不妥之处,并分别写出正确做法。

103、某建筑公司承建一写字楼工程,总建筑面积54394m2。主体为框架剪力墙结构。基础采用桩基础加箱形基础。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础,桩径1000mm,桩长35m,共用260根,钢筋笼长度23m,主筋为12根直径为25mm(HRB335级)钢筋。每天施工10根。基础底板厚度为2000mm,采用C40、P8抗渗混凝土,施工环境温度29℃。事件1:根据工程进度安排,每天施工10根灌注桩,项目部根据每天浇筑的混凝土量,计划留置标养试件6组,共留置156组试件。事件2:现场钢筋笼钢筋连接采用单面搭接焊工艺,质量巡查时,发现搭接长度为200mm。事件3:混凝土采用斜面分层浇筑方法,洒水养护7d。问题:(1)指出事件1中的不妥之处,说明理由。(2)指出事件2中的不妥之处,说明灌注桩钢筋笼施工控制要点。(3)指出事件3中的不妥之处,说明理由。(4)根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011,说明事件3中基础底板大体积混凝土温度控制应符合哪些规定?

104、某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。

105、某办公楼工程建筑面积24000m2,基础为役板式基础,上部结构为现浇混凝土框架结构,地下2层,地上15层。基础埋深8.4m,地下水位-6m,现场地坪标高-0.8m。施工过程中发生了以下事件:事件一:基坑按施工方案直接开挖到设计标高后,发现有部分软弱下卧层,于是施工单位针对此问题制定了处理方案并进行了处理。事件二:软弱下卧层处理完后,施工单位、监理单位共同对基坑进行了验槽。事件三:基础工程正常施工,基础施工完毕后对坑槽进行了回填,填土施工前,施工单位按要求对基底进行了处理。回填土施工结束后施工单位亦按规定进行了检查和试验,其结果满足设计或规范要求。问题:6.本工程基坑施工方案是否需要专家论证?说明理由。7.事件一中有哪些不妥之处?分别说明正确做法。8.事件二中,工程验槽的做法是否妥当?并说明理由。9.事件三中,施工单位应如何控制土方回填的质量?

106、某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件:事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。【问题】1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。

107、某写字楼工程,总建筑面积54394m2。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础,桩径1000mm,桩长35m,混凝土强度等级C30。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工单位编制的桩基础施工方案中列明:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm,每根桩留置1组混凝土试件;完成第一次清孔工作后,下放钢筋笼及钢导管,然后水下混凝土灌注;事件二:项目部按照工程施工阶段对单位工程施工组织设计进行了过程检查与验收,并及时提出了修改意见。施工至地上6层时,因工程设计重大修改,项目部对施工组织设计及时进行了修改和补充。事件三:施工单位项目负责人安排资料员将《施工组织设计》报送并发放到相关单位。事件四:施工单位现场用电设备为8台但仅有用电措施,配电采用三级配电,为了节省成本,总承包单位要求劳务分包每台开关箱给两台用电设备供电。问题:?1、指出桩基础施工方案中的错误之处,并分别写出正确做法。2、事件二,项目施工过程中,需对施工组织设计及时进行修改或补充的情况还有哪些?3、事件三中,单位工程施工组织设计应报送和发放到什么单位?4、指出事件四中的不妥之处并说明理由。

108、某学校活动中心工程,建筑面积5000㎡,地下1层,地上9层,层高4.0m,基础埋深为自然地面以下6.5m。建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。工程施工过程中发生了下列事件:事件一:施工单位进场并做好相应准备工作后,需进行建筑物施工放样,但因资料不全无法开展,有待补齐。事件二:工程楼板组织分段施工,某一段各工序的逻辑关系见下表:事件三:工程完工后施工单位自行组织有关人员进行检查评定,评定结论为合格,随后向监理单位提交了工程竣工验收报告。事件四:该工程交付使用7d后,建设单位委托有资质的检测单位进行室内环境污染检测,在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检查人员将集中空调关闭后进行检测;在对室内环境的氡浓度检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12h后进行检测。【问题】1.事件一中,建筑物施工放样应具备哪些资料?2.根据事件二表中给出的逻辑关系,绘制双代号网络计划图,并计算该网络计划图的工期。3.事件三中有哪些不妥之处并说明正确做法。4.事件四中,有哪些不妥之处?分别说明正确做法。

109、某群体住宅工程,由二十栋六层住宅楼组成,总建筑面积88620m2。砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,采用页岩砖砌筑,砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。抗震设防烈度为7度。工程于2006年6月20日开工,计划竣工日期为2008年6月8日。消防工程分包单位为某具有相应资质的消防专业公司。施工中发生如下事件:事件一:2006年6月28日,施工总承包单位向监理单位上报了《项目管理实施规划》,发现项目管理实施规划只编制了总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图五项内容。事件二:一层墙体施工完成后,现场质检员进行了检查验收,检查结果:灰缝宽(厚)度最大为11.8mm,最小为8.5mm;砂浆饱满度最小为84%。事件三:工程于2007年6月5日通过竣工验收,施工总承包单位收集和汇总了建设、勘察、设计、监理单位立卷归档的工程资料,于2007年7月5日向当地城建档案馆移交了工程档案。

110、【背景资料】某办公楼工程,地下二层,地上十层,总建筑面积57000㎡,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。经过公开招标,某施工单位中标,双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。施工单位绘制了基础分项工程的施工进度计划,如下图:在工程施工中发生如下事件:土方2施工中,开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理,工期延误6天;承台梁1施工中,因施工用钢材未按时进场,工期延期3天;基础2施工时,因施工总承包单位原因造成工程质量事故,返工致使工期延期5天。二层填充墙砌筑用水泥砂浆设计强度为M10,项目部按要求留取了3组砂浆试块,放在25℃,相对湿度85%的养护室养护14天后,送实验室检测三组试块强度,测得的抗压强度值见下表:项目经理组织项目部进行了结构实体检验,检验内容主要是混凝土强度。其中结构实体混凝土检验采用标准养护试件方法。为了保证外墙用的EPS板尽快施工,项目部试验员在供货厂家仓库随机抽取保温板送检测单位进行检测,取样和送检的见证人为项目技术负责人。检测结果出来后,建设单位及监理单位均不认同检测单位出具的检测报告,要求施工单位重新检测,施工单位未予理睬。【问题】1.基础工程的实际工期是多少?绘制相应的实际施工横道图。2.砌筑砂浆试块的养护是否正确?如不正确,写出正确做法。砌筑砂浆试块强度验收强度是否合格?并说明理由。3.指出项目结构实体检验的不妥之处并写出正确做法。4.指出EPS板检测做法有哪些不妥之处?说明正确做法。

111、某办公楼工程,地下二层,地上十层,总建筑面积27000m2,现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级一级,建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如下图所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。事件二:工作B(特种混凝土工程)进行1个月后,因建设单位原因修改设计,导致停工2个月,设计变更后,施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请表(如下表所示),索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。事件三:在施工过程中,由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工单位,致使工作K的实际进度在第11月底实施拖后三个月;部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中,由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题,被监理工程师责令整改,致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月,施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。事件四:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400EФ12钢筋复试报告。主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,(HRB400EФ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2)。【问题】1.事件一中,施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)2.事件二中,费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处分别说明理由。3.事件三中,分别分析工作K、H、F的总时差,并判断其进度偏差对施工进度的影响,分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的索赔是否成立4.事件四中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)。并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

112、【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。试验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,架体外侧至檐高用立网进行封闭,各层通道口处都应设置常开型的防护门,在通道两侧设置了临边防护栏杆,地面进料口处仅设置防护棚,监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。外用电梯安装调试后,监理单位验收中发现底笼周围2.0m范围内设置了牢固的防护栏杆,进出口处的上部根据电梯高度搭设了足够尺寸和强度的防护棚;各层站过桥和运输通道两侧设置了安全防护栏杆,进出口处设置了常开型的防护门;各层设置了联络信号。施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中,要求使用卡环进行钢平台吊运与安装,并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆,架子工对此提出异议。根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施,报送给项目监理工程师。在楼层内设置了直径为70mm消防竖管,为每个楼层提供临时用水,由于消防泵的位置距离塔吊比较近,因此电工在塔吊原开关柜中增加了控制开关,作为消防泵的接入电源。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。临时供电采用电源线中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,该系统采用TN-S接零保护系统,配电采用“三级配电”、“二级漏保”系统。土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。问题:1.指出物料提升机安全防护错误之处,并写出正确做法。2.指出外用电梯施工中的不妥之处,并写出正确做法。3.指出卸料平台安装技术交底中不妥之处,并写出正确做法。4.指出本工程现场水电管理不妥之处,并说明理由。5.何谓“三级配电”、“二级漏保”?施工临时用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有哪些?各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有哪些?6.指出临边防护错误之处,并写出正确做法。

113、某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下二层,地上十六层,一至三层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,其中二层南侧有通长悬挑露台。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置。①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。②为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。③为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一支灭火器。④关于低架物料提升机的基础,设计无具体要求。⑤主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。【问题】1.指出施工总承包单位现场平面布置①~③中的不妥之处,并说明正确做法。2.当设计无具体要求时,低架物料提升机的基础有何要求?

114、某新建工程,建筑面积28000m2,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工过程中,发生如下事件:事件一:基础底板施工,合同约定工期50天,项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划(如图1)。底板施工暂未考虑流水施工。公司在审批该施工进度计划(横道图)时提出,计划未考虑工序B与C,工序D与F之间的技术间歇(养护)时间,要求项目经理部修改。两处工序技术间歇(养护)均为2天,项目经理部按要求调整了进度计划,经监理批准后实施。事件二:现场检查时发现:①现场工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人;②现场设置一个出入口,出入口处置办公用房;③场地设置3.8m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道),并进行硬化。检查组认为不符合相关要求,对此下发了整改通知单。事件三:检查组在开工一段时间后按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对现场进行安全检查并进行了评价,汇总表得分68分。事件四:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。【问题】1.在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号),用双线表示出关键线路。2.事件二中,指出现场布置的不妥之处并改正。裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施3.事件三中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级本次检查应评定为哪个等级4.事件四中,施工单位、建设单位做法是否正确并分别说明理由。

115、(2014年真题)【背景资料】根据下列材料,请回答:某新建办公楼,地下一层,筏板基础,地上十二层,框架剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。在施工现场内设置了钢筋加工区。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件四:在工程竣工验收合格并交付使用一年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24小时后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。【问题】事件四中,施工单位做法是否正确?说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?

116、某新建办公楼工程,建筑面积48000㎡,地下二层,地上七层,层高4m,钢筋混凝土框架结构。经公开招投标,总承包单位以31922.13万元中标,其中暂定金额1000万元。自工程招标开始至工程竣工结算的过程中,发生了下列事件:事件一:现场检查时发现,为满足二次结构施工用水及消防安全需要,项目部安排沿建筑物竖向安装了一根管径50mm的供水管,为每个楼层提供施工及消防水源。在距离消火栓2m处堆放了2Om3轻质混凝土砌块。一只手提式灭火器直接挂在外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为1.6m。事件二:项目部在编制的“项目环境管理规划”中,提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。【问题】1.指出事件一中的不妥之处,并说明正确做法。手提式灭火器还有那些放置方法2.事件二中,现场文明施工还应包括哪些工作内容

117、某建筑工程,建筑面积8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下图所示。施工过程中发生了以下事件:事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d。事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失0.5万元;其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。问题:11.指出该网络计划的关键线路。12.指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。13.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。14.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万元?

118、(2013年真题)【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包:(2)保温工程保修期限为10年。施工过程中,发生了下列事件:事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年,建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。【问题】事件四中,总承包单位,建设单位做法是否合理?

119、(2013年真题)【背景资料】某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除涉及变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整。(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止,工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。【问题】指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。

120、(2013年真题)【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包:(2)保温工程保修期限为10年。施工过程中,发生了下列事件:事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼顶设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外部采用落地式钢管脚手架。监理工程师安装《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定。要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。【问题】事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?四、问答题

121、背景:某活动中心工程,地下1层,地上3层,建筑面积1.23万m2,结构为框架结构,工程于2011年3月20日开工,计划于2011年12月25日竣工,在施工过程中发生了以下事件:事件一:由于选址的原因,地基不好,因此基础下面设计有25颗直径为800m长10m的工程桩,施工单位采用了泥浆护壁的工艺成孔。事件二:由于工期较紧,土方开挖需要夜间进行,业主要求施工单位办理相关手续,避免扰民和民扰的问题。问题:1.施工单位进行排污应具备何种手续?现场排污如何操作?2.对于固体废弃物应如何进行处置?3.土方夜间施工时对扰民问题项目部应做哪些工作?

122、某公司承建某大学办公科研综合楼项目,在装饰装修阶段,大学城建设单位追加新建校史展览馆,紧临在建办公科研综合楼一总建筑面积2160㎡,总造价408万元,工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。事件一:考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼,用电负荷较小,且施工组织仅需6台临时用电设备,某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》,决定不单独设置总配电箱,直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥,指令整改。事件二:在施工现场检查时检查人员发现:临时木工加工棚面积约90m2,配置了2只灭火器,手提灭火器直接放在仓库潮湿的地面上,现场消防车道的宽度达到了3.5m;检查人员对上述情况要求整改。事件三:基础桩设计桩径Φ800mm。长度35m-42m,混凝土强度等级C30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列明,采用泥浆护壁成孔,导管法水下灌注C30混凝土:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm,每根桩留置1组混凝土试件:成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验,监理工程师审查时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。事件四:根据项目试验计划,项目总工程师会同试验员选定在1、3、5、7、9、11、13、16、18、20层各留置1组C30混凝土同条件养护试件,试件在浇筑点制作,脱模后放置在下一层楼梯口处,第5层的C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa.【问题】1.指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处,并分别给出正确做法。2.事件二中,有哪些不妥之处分别写出正确做法。3.指出事件三桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。4.事件四中同条件养护试件的做法有何不妥并写出正确做法,第5层C30混凝土同条件养护试件的强度代表值是多少

123、某小区内拟建一座6层普通砖混结构住宅楼,外墙厚370mm,内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包合同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为1000m2,综合单价为110元/m2。事件一:现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题,物料提升机运到现场后,项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入使用。事件二:现场施工工程中为了材料运输方便,在内墙处留置临时施工洞口,内墙上留直槎,并加设拉结钢筋。事件三:由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水明装主管(无套管)从首层向上安装,五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。事件四:施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经核算综合单价为150元/m2,该分项工程施工完成后,经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更,施工单位用净值法进行了成本分析。备注:BCWS—计划工作预算费用,BCWP—已完工作预算费用,ACWP—已完工作实际费用,CV—费用偏差【问题】1.事件一中,物料提升机使用是否符合要求?说明理由。2.事件二中,简述加设拉结钢筋的相关规定。3.事件三中,五层卫生间防水存在什么隐患?说明理由。4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。

124、某学校活动中心工程,建筑面积5000m2地下1层,地上9层,层高4.0m,基础埋深为自然地面以下6.5m。建设单位委托监理单位对I程实施全过程监理。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工包合同。工程施工过程中发生了下列事件:事件一:施工单位进场并做好相应准备工作后,需进行建筑物施I放样,但因资料不呒滸展,有待补齐。事件二:工程楼板组织分段施工,某-段各工序的逻辑关系见下表。事件三:工程完工后施I单位自行组织有关人员进行检查评定,评定结论为合格,随后向监理单位提交了工程竣工验收报告。事件四:该I程交付使用7d后,建设单位委托有资质的检测单位进行室内环境污染检测,在对室内环境的甲醛、苯、氨TVOC浓度进行检测时,检查人员将集中空调关闭后进行检测;在对室内环境的氡浓度检测时,检测人员将房间对外i]窗关闭12h后进行检测。[问题]1.事件一中,建筑物施工放样应具备哪些资料?2.根据事件二表中给出的逻辑关系,绘制双代号网络计划图,计算该网络计划图的工期。3.事件三中,有哪些不妥之处并说明正确做法。4.事件四中,有哪些不妥之处?分别说明正确做法。

125、某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标,独立开发,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照?建设工程施工合同(示范文本)?签订了装饰装修施工合同?招标阶段,在招标文件中明确了部分条款:①报价采用工程量清单模式?②结合招标公司提供的工程量清单,各家单位应对现场进行详细的实地踏勘,所报价格为综合单价,视为已经考虑了各种综合因素?③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标,建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素,保证不因此情况追加工程款?④主要装饰部位的石材由建设单位供货,其他材料由施工单位自行采购?施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位进场后,发现大堂标高为8.7m,报告厅标高为5.6m,比预计难度有所提高,于是提出工程变更洽商申请,要求增加高支模脚手架搭设费用要求?事件二:由于特殊原因,奥运会测试赛提前进行,建设单位通知施工单位提前停工.施工单位提出提前停工费用的索赔?事件三:施工进行到20d时,由于设计变更,造成工程停工9d;施工进行到44d时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2d;施工进行到92d时,因业主方石材不能到场,使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d);施工进行到154d时,由于其他材料进场不及时,延误工期2d;针对上述所有事项,施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知,并附相关证明材料和计算依据?【问题】1.事件一中,建设单位是否应支付高支模脚手架费用?说明理由?2.事件二中,建设单位应该是否支付工程提前停工费用?说明理由?3.事件三中,分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立,并说明理由?4.事件三中,施工单位最后得到的工期索赔应是多少d?

126、【背景资料】某施工单位承建了某学生活动中心工程,地下2层、地上16层,钢筋混凝土筏板基础,地上结构为钢筋混凝土框架结构,首层阶梯报告厅局部层高21m,模板直接支撑在地基土上。墙充填为普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件:事件一:基础工程施工完成后,施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上,监理工程师组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、建设单位项目负责人进行了地基与基础分部工程的验收。事件二:在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。安全总监下达了整改通知。事件三:项目经理部为了搞好现场管理,加快施工进度,制定了一系列管理制度,并从现场实际条件出发,作了以下几项的具体安排:(1)场地四周设置1.5m高的现场围挡,进行封闭管理。(2)因临时建筑不足,安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。(3)为保证消防用水,安装了一根管径50mm的消防竖管,兼做楼层施工供水。事件四:外装修施工时,施工单位搭设了扣件式钢管脚手架。立杆进行搭接。横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。脚手架立杆基础不在同一高度的地方,将高处的纵向扫地杆向低处延长一跨与立杆固定。外侧立面两端设置一道剪刀撑,中间各道剪刀撑净距为15m,剪刀撑斜杆与地面的倾角为30°。架体搭设完成后,进行了验收检查,监理工程师提出了整改意见。【问题】1.事件一中,施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加?2.指出事件二中的不妥之处,分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?3.事件三中,工作安排是否妥当?并指出正确的做法。4.指出事件四中脚手架搭设的错误之处并说明正确做法。哪些情况需对脚手架及其地基基础进行检查验收。

127、【背景资料】某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。施工过程中发生了如下事件:事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。【问题】1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?4.合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?

128、【背景资料】某施工总承包单位承担一项建筑工程的施工,该工程基坑开挖深度12m,基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。其中:基坑工程为专业分包工程。在施工过程中,发生了如下事件:事件一:为宣传企业形象,总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆,旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二:该工程属特殊建设工程,建设单位已向公安机关消防机构申请消防设计审核,工程竣工后建设单位督促总监理工程师组织了消防工程的验收。事件三:施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案,并指示基坑分包单位组织了专家论证,定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四:工程竣工验收后,建设单位指令设计、监理等参建单位将工程资料交施工单位汇总,施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。【问题】1.事件一中,旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证?若需要,请说明动火等级并给出相应的审批程序。2.事件二中建设单位的做法是否正确?说明理由。3.事件三中,深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当?分别说明理由。4.指出事件四中存在哪些不妥,并分别给出正确做法。

129、某住宅工程,建筑面积21600m2,基坑开挖深度6.5m,地下二层,地上十二层,筏板基础,现浇钢筋混凝土框架结构,工程场地狭小,基坑上口北侧4m处有1栋六层砖混结构住宅楼,东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。工程由某总承包单位施工,基坑支护由专业分包单位来承担。基坑支护施工前,专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案,分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查;总监理工程师审核通过,随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会,形成论证意见:“方案采用土钉喷护体系基本可行,需完善基坑监测方案……,修改完善后通过”。分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施,但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。主体结构施工期间,施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查,对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查,均符合要求。施工过程中,建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工,并对样板间室内环境污染物浓度进行检测,检测结果合格;工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时,施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半,共抽检7间,经检测甲醛浓度超标,施工单位查找原因并采取措施后对原检测的7间房间再次进行检测,检测结果合格,施工单位认为达标。监理单位提出不同意见,要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。<1>、根据本工程周边环境现状,基坑工程周边环境必须监测哪些内容?<2>、本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥?并说明正确做法。<3>、施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出的项目外还有哪些?<4>、施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立?并说明理由。请说明再次检测时对抽检房间的要求和数量。

130、某工程建筑面积24700m2,地下一层,地上十五层,现浇钢筋混凝土框架结构,建设单位通过公开招标,有甲乙丙三家单位参与了工程投标,经过公开开标,评标,最终确定甲施工单位中标,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本),签订了施工总承包合同。工程投标及施工过程中,发生了下列事件:事件一:在投标过程中,评标小组经认真核算,认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定。事件二:施工单位对中标的工程造价进行了分析,费用构成情况是:人工费390万元,材料费2100万元,机械费210万元,管理费150万元,措施项目费160万元,安全文明施工费45万元,利润120万元,规费90万元,税金费率为10%。事件三:因通道和楼层自然采光不足。瓦工陈某不慎从9层未设防护的电梯井口坠落至地下一层混凝土底板上,当场死亡。施工单位负责人接到报告1h

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论