一级造价工程师《造价管理》南昌市进贤县2024年预测试题含解析

一级造价工程师《造价管理》南昌市进贤县2024年预测试题第1题：单选题(本题1分)企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金第2题：单选题(本题1分)采用增量内部投资收益率（△IRR）法，挑选计算期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为ic，则保留投资额大的方案的前提条件是（）。A.△IRR>0B.△IRR＜0C.△IRR>icD.△IRR＜ic第3题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地第4题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.56B.60C.90D.120第5题：单选题(本题1分)根据《价格法》，地方定价商品目录应经（）审定后公布。A.地方人民政府价格主管部门B.地方人民政府C.国务院价格主管部门D.国务院第6题：单选题(本题1分)价值工程的功能，一般是指（）。A.动态功能B.基本功能C.使用功能D.必要功能第7题：单选题(本题1分)在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的合同措施是（）。A.落实费用控制人员B.落实合同规定责任C.制定合理的技术方案D.工程变更有无必要第8题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工第9题：单选题(本题1分)PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型第10题：单选题(本题1分)在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6．81%、项目投资额降低幅度为23．78%、经营成本上升幅度为15．26%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格第11题：单选题(本题1分)在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表第12题：单选题(本题1分)下列承发包模式中，采用“保证最大工程费加酬金”合同形式的是（）。A.总分包模式B.平行承包模式C.代理型CM模式D.非代理型CM模式第13题：单选题(本题1分)某建设单位从银行获得一笔建设贷款，建设单位和银行分别绘制现金流量图时，该笔贷款表示为（）。A.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线B.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线C.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线D.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线第14题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标第15题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可间接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算第16题：单选题(本题1分)依法必须进行招标的项目在收到评标报告之后公示中标候选人，公示日期不可以是（）日。A.2B.3C.4D.5第17题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第18题：单选题(本题1分)单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人第19题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第20题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时距均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间时间间隔均为零第21题：单选题(本题1分)下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单第22题：单选题(本题1分)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的正确做法是（）。A.融资前分析以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第23题：单选题(本题1分)价值工程活动中，功能整理的主要任务是（）。A.建立功能系统图B.分析产品功能特性C.编制功能关联表D.确定产品功能名称第24题：单选题(本题1分)下列关于项目资本金的表述中，不正确的是（）。A.项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资第25题：单选题(本题1分)下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小第26题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.①②③B.②①③C.③①②D.③②①第27题：单选题(本题1分)采用强制确定法选择价值工程对象时，如果不相符，（）将被作为价值工程研究对象。A.成本高B.功能重要C.价值低D.技术复杂第28题：单选题(本题1分)下列关于工程质量事故报告的描述错误的是（）。A.发生重大事故，事故发生地的建设主管部门应按照事故的类别和等级逐级上报B.特别重大事故按照国务院有关规定办理C.建设工程发生质量事故，有关单位应当在12小时内向当地建设行政主管部门报告D.任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有权检举.控告.投诉第29题：单选题(本题1分)甲乙两个互斥方案寿命期相同，甲方案的财务内部收益率为16%，乙方案的财务内部收益率为18%，两个方案的增量财务内部收益率为8%，当基准收益率为12%时，（）。A.NPV甲＞NPV乙B.NPV乙＞NPV甲C.NPV甲=NPV乙D.无法确定第30题：单选题(本题1分)据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全产生教育培训。A.一次B.两次C.三次D.四次第31题：单选题(本题1分)采用盈亏平衡分析进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变化情况第32题：单选题(本题1分)工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工第33题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工（）日前，将施工单位资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施等资料，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60第34题：单选题(本题1分)当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（）。A.与年名义利率的差值越大B.与年名义利率的差值越小C.与计息期利率的差值越小D.与计息期利率的差值趋于常数第35题：单选题(本题1分)在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施第36题：单选题(本题1分)采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（）。A.融资责任小，项目控制权小B.融资责任小，项目控制权大C.融资责任大，项目控制权大D.融资责任大，项目控制权小第37题：单选题(本题1分)当写字楼、住宅等作为建设工程的最终产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价为（）。A.实际结算的工程价格B.最终决算的工程造价C.有加价的工程价格D.施工合同确定的工程造价第38题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，下列属于A系列合同文件是（）。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.分包商与总承包商D.建筑师与承包人第39题：单选题(本题1分)针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的（）策划。A.目标B.构思C.组织D.控制第40题：单选题(本题1分)某楼板结构工程由三个施工段组成，每个施工段均包括模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑三个施工过程，每个施工过程由各自专业工作队施工，流水节拍如下表。该工程钢筋绑扎与混凝土浇筑之间的流水步距为（）。A.2B.5C.8D.10第41题：单选题(本题1分)工程网络计划工期优化的目的是（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期第42题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）。A.由牵头承包方承担主要责任B.由资质等级高的承包方承担主要责任C.由承包各方承担连带责任D.按承包各方投入比例承担相应责任第43题：单选题(本题1分)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息模型(BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4DD.3D第44题：单选题(本题1分)某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%第45题：单选题(本题1分)在工程寿命周期成本中，（）是隐性成本。A.建造成本和社会成本B.社会成本和环境成本C.机会成本和经济成本D.环境成本和建造成本第46题：单选题(本题1分)AIA系列合同条件的核心是（）。A.通用条件B.专用条件C.协议书D.工程量清单第47题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的第48题：单选题(本题1分)某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6.25‰，则该贷款的年实际利率为（）。A.7.5%B.7.56%C.7.71%D.7.76%第49题：单选题(本题1分)下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要第50题：单选题(本题1分)城市轨道交通项目的资本金不得低于其项目总投资()。A.20％B.25％C.30％D.35％第51题：单选题(本题1分)某项目设计生产能力为80万件/年，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元，该产品营业税金及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32第52题：单选题(本题1分)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为（）方案。A.甲B.乙C.丙D.丁第53题：单选题(本题1分)某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计息两次和计息一次的利息差额为（）万元。A.0B.0.32C.0.64D.1.28第54题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第55题：单选题(本题1分)属于项目管理实施规划主要内容的是（）。A.项目安全生产管理B.项目信息管理C.项目沟通与相关方管理D.技术措施第56题：单选题(本题1分)下列关于矩阵制的描述中不正确的是（）。A.以工程项目为对象设置B.管理人员临时抽调C.易形成双重领导D.横向联系差，传递路线长第57题：单选题(本题1分)施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的（）。A.当月起，按月计提B.次月起，按月计提C.当月起，按年计提D.次月起，按年计提第58题：单选题(本题1分)对于需要国家重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.12%B.15%C.20%D.25%第59题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（）。A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP第60题：单选题(本题1分)根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第61题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的第62题：多选题(本题2分)下列关于动态投资回收期的说法中，正确的是（）。A.不能反映投资回收之前的经济效果B.不能反映资本的周转速度C.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量D.投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行E.投资回收期是累计净现金流量等于零时的年份第63题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，政府采购采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，可以以（）的形式提交。A.现金B.支票C.汇票D.本票E.金融机构保函第64题：多选题(本题2分)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有（）。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费第65题：多选题(本题2分)根据《政府采购法实施条例》，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形是指（）。A.就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息B.对供应商采取不同的资格审查或者评审标准C.对供应商采取不同的采购方式D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商E.采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品第66题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人第67题：多选题(本题2分)《标准施工招标文件》合同条款中，属于不利物质条件的有（）。A.施工期间遭遇洪水B.进场道路出现塌方C.遇到已废弃的地下管道D.施工现场遇暴雪袭击E.隧道掘进遇瓦斯突出第68题：多选题(本题2分)投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有（）。A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率第69题：多选题(本题2分)工程项目建设程序是由若干阶段组成的，其中，在工程项目的可行性研究阶段应完成以下工作内容（）。A.进行市场研究，以解决项目建设的必要性及建设规模和标准等问题B.经济效益和社会效益的估计C.资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析D.进行工艺技术方案的研究，以解决项目建设的技术可能性问题E.进行财务和经济分析，以解决项目建设的合理性问题第70题：多选题(本题2分)下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.流水能力B.施工过程C.流水强度D.工作面E.施工段第71题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的规定，以下关于分包的叙述正确的是（）。A.建筑总承包单位分包工程时，除总承包合同中约定外，必须经建设单位认可B.建筑工程主体结构的施工，可以分包给具有相应资质条件的其他施工单位C.分包单位按照分包合同对总承包单位负责D.禁止分包单位将其承包的工程再分包E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给其他单位第72题：多选题(本题2分)《建筑法》规定的建筑许可内容有（）。A.建筑工程施工许可B.建筑工程监理许可C.建筑工程规范许可D.从业资格许可E.建设投资规模许可第73题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，不正确的是（）。A.承诺通知到达要约人时生效B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约到达受要约人、承诺通知发出时生效第74题：多选题(本题2分)下列费用中属于资金使用成本的有（）。A.股票发行广告费B.贷款利息C.股息和红利D.债券印刷费E.资信评估费第75题：多选题(本题2分)下列选项中属于工程变更的是（）。A.改变合同工作的质量B.改变合同工程的标高C.改变已批准的施工工艺D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中的任意一项工作，这项工作由建设单位实施第76题：多选题(本题2分)根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.承包单位可将其承包的全部工程转包B.两个以上不同资质等级的单位可以组成联合体承包工程C.承包单位可将其承包的工程分包给无资质的个人D.承包单位不可将其承包的工程肢解以后分包E.分包单位可将其承包的工程再分包第77题：多选题(本题2分)工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始节点和完成节点均为关键节点第78题：多选题(本题2分)在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.告知建设单位第79题：多选题(本题2分)施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（）。A.工程结算资料的完备性B.工程结算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性第80题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。不得扣除的支出：向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；企业所得税税款；税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财物的损失；允许扣除范围以外的捐赠支出；赞助支出；未经核定的准备金支出；与取得收入无关的其他支出。2、【正确答案】：C【试题解析】：按初始投资额由小到大依次计算相邻两个方案的增量投资内部收益率△IRR，若△IRR>ic，则说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案。3、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同的履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。4、【正确答案】：C【试题解析】：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P57本题考查的是价格法。政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的定价目录为依据。中央定价目录由国务院价格主管部门制定、修订，报国务院批准后公布。地方定价目录由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门按照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定，经本级人民政府审核同意，报国务院价格主管部门审定后公布。6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程中的功能，一般是指必要功。7、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程费用的动态监控。选项A属于组织措施；选项C属于技术措施；选项D属于经济措施。8、【正确答案】：D【试题解析】：要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。组织措施包括明确项目组织结构、明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；技术措施包括重视设计多方案比选，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计、深入技术领域研究节约投资的可能性；经济措施包括动态的比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。见教材第一章第二节P10。【考核要点】有效控制工程造价的措施。9、【正确答案】：B【试题解析】：PFI与BOT方式在本质上没有太大区别，但在一些细节上仍存在不同，主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。10、【正确答案】：B【试题解析】：当产品价格下降幅度为6．81%、项目投资额降低幅度为23．78%、经营成本上升幅度为15．26%时。由此可见，按净现位对各个因素的敏感程度来排序，依次是产品价格、经营成本、投资额，最敏感的因素是产品价格。11、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P85知识点：工程项目计划体系。工程项目进度平衡表，明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P78CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包商的合同由业主直接签订。采用简单的成本加酬金形式。而非代理型的CM单位直接与分包商签订分包合同。而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P158本题考查的是资金的时间价值及其计算。在时间轴上方的箭线表示现金流入；在时间轴下方的箭线表示现金流出。14、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。15、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P220知识点：工程寿命周期成本及其构成。在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本，这就使得它们比经济成本更难以计量。16、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。17、【正确答案】：C【试题解析】：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。18、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是增值税。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。19、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185知识点：经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。20、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P130本题考查的是网络计划时间参数的计算。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P6本题考查的是工程造价管理的主要内容。工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P292本题考查的是工程项目财务评价。财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。23、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P207本题考查的是价值工程方法。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。因此，功能整理的过程也就是绘制功能系统图的过程。24、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227本题考核的是项目资本金。项目资本金是项目的投入资金，国家对于项目资本金的构成、实行项目资本金制度的项目等内容都有明确的规定，应注意把握。根据国家规定，项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，其比例不得超过投资项目资本金总额的20%。，项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金。25、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：影响资金等值的因素。投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小。选项A错误，收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越小；选项B错误，收益获得的时间越早、数额越大，其现值越大；选项C错误，投资支出的时间越早、数额越小，其现值越小。26、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P151本题考查的是工程总承包合同管理。合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）发包人要求；（6）价格清单；（7）承包人建议；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。27、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是对象的选择。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。28、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。选项C，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门报告。29、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P191知识点：经济效果评价方法。通过画互斥方案净现值函数示意图来解决，直接看净现值的大小，不用考虑投资大小。30、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：建设工程安全生产管理条例。施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。31、【正确答案】：B【试题解析】：盈亏平衡分析法揭示了项目风险的大小和适应市场的能力，未说明产生项目风险的根源和控制风险的途径32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P204本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P28知识点：建设工程安全生产管理条例。应当在拆除工程施工15日前，将施工单位资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施等资料，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。34、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。名义利率相当于单利计算，实际利率相当于复利计算。如果本金越大，利率越高、计息周期数越多，两者差值就越大。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P360知识点：工程费用的动态控制。选项A是合同措施，主要是拟定合同条款、参加合同谈判、处理合同问题。选项B是技术措施，主要是通过技术来解决问题。选项C是经济措施，主要是针对投资，资金的筹集和使用工作。36、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。在BOT方式中，民营部门的融资责任大，风险大，关系协调弱，控制权大。37、【正确答案】：C【试题解析】：工程造价通常是指工程的建造价格，由于所站的角度不同，工程造价有不同的含义。含义一从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。从这个意义上讲，建设工程造价就是建设.工程项目固定资产投资。含义二从市场交易的角度分析，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。建筑商品的价格是商品交易中确实存在的，是一种有加价的工程价格。通常被称为商品房价格。见教材第一章第一节P1。【考核要点】工程造价的含义。38、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P18知识点：发达国家和地区的造价工程管理。A系列是关于业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同文件。A选项是B系列，B选项是C系列。39、【正确答案】：C【试题解析】：工程项目实施策划包括组织策划、融资策划、目标策划和实施过程策划，其中工程项目组织策划：对于政府投资的非经营性项目，可以实行代建制，也可以采用其他实施方式。40、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P115本题考查的是流水施工的基本组织方式。钢筋绑扎累加数列分别为4，9，15；混凝土浇筑累加数列分别为2，5，7；错位相减后依次是：4、7、10、-7，取最大值是1041、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是网络计划优化与执行中的控制。工程网络计划工期优化的目的是计算工期满足要求工期。42、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建筑法。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。43、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建筑信息建模技术（BIM）。模拟施工。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167本题考查的是名义利率和有效利率。该笔借款的年实际利率=（1+6%/4）4-1=6.14%。45、【正确答案】：B【试题解析】：在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本．而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本，这就使得它们比经济成本更难以计量。46、【正确答案】：A【试题解析】：AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。47、【正确答案】：C【试题解析】：选项A和B，发包人承担延长工期和（或）增加费用。选项C，发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。选项D，发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。（发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的，不会造成承包人利润损失）。48、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P167知识点：名义利率和有效利率。该贷款的年实际利率＝（1＋6.25‰）12－1＝7.76%。49、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。50、【正确答案】：A【试题解析】：51、【正确答案】：D【试题解析】：BEP(Q)=年固定总成本/（单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品营业税金及附加）。用产销量表示的盈亏平衡点BEP(Q)=400/（150-130-150*5%）=32（万件）。52、【正确答案】：D【试题解析】：①甲乙两个方案投资额相同，但甲的经营成本小于乙的，故甲为优选方案；②R(_丙-甲)=(100-100)/(900-800)*100%=0＜10%，故甲为优选方案；③R(_丁-甲)=（100-70）/（1000-800）*100%=15%＞10%，故丁为最优方案。53、【正确答案】：A【试题解析】：单利的计算式如下：I_t=Pi_s。式中I_t表示第t计息期的利息额，P表示本金，i_s表示计息周期单利利率。计息两次的利息I_t=100*8%+100*8%=16（万元），计息一次的利息I_t=100*8%*2=16（万元），差额为0。54、【正确答案】：D【试题解析】：合同价格。是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。55、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P87知识点：工程项目计划体系。项目管理实施规划应包括下列内容：1）工程概况；2）项目总体工作计划；3）组织方案；4）设计与技术措施；5）进度计划；6）质量计划；7）成本计划8）安全生产计划；9）绿色建造与环境管理计划10）资源需求与采购计划11）信息管理计划12）沟通管理计划13）风险管理计划14）项目收尾计划15）项目现场平面布置图16）项目目标控制计划17）技术经济指标56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P81知识点：矩阵制。选项D为直线职能制的特点。矩阵制具有较大的机动性和灵活性，调动工作积极性；，组织机构经常变动，稳定型差，多头领导。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P346知识点：施工成本管理。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P253TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的。60、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：合同订立。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。61、【正确答案】：ABCD【试题解析】：本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》中的合同条款。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人按合同约定提供的基准资料错误；（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。62、【正确答案】：CE【试题解析】：投资回收期指标不足的是，投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即：只间接考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果。关于选项E，计算投资回收期就是计算累计净现金流量等于零时的年份。63、【正确答案】：BCDE【试题解析】：2021教材P43知识点：政府采购法实施条例。采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。64、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P340本题考查的是按工程项目组成编制资金使用计划。建筑安装工程费用中的人工费、材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解到各工程分项。而企业管理费、利润、规费、税金则不宜直接进行分解。措施项目费应分析具体情况，将其中与各工程分项有关的费用（如二次搬运费、检验试验费等）分离出来，按一定比例分解到相应的工程分项；其他与单位工程、分部工程有关的费用（如临时设施费、保险费等），则不能分解到各工程分项。65、【正确答案】：ABDE【试题解析】：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（1）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（4）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（5）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（6）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（7）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（8）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。66、【正确答案】：BCD【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。67、【正确答案】：CE【试题解析】：2021教材P355不利物质条件通常是指承包人在施工现场遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。68、【正确答案】：ACE【试题解析】：关于BD，是静态评价指标；关于AE，净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况。内部