基坑支护施工合同验收

基坑支护施工合同验收合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于业主委托施工方进行基坑支护施工，为确保施工质量和工程安全，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于基坑开挖、支护结构设计、施工、拆除及维护等。第二条合同价格2.1本合同施工总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程总价的30%作为预付款。（2）工程验收合格后，业主支付施工方工程总价的60%。（3）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付给施工方。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划完成施工。3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，共计__个月。3.3施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应按照我国相关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定进行施工。4.2施工过程中，施工方应确保工程质量，不得偷工减料，确保工程安全。4.3工程验收合格标准：按照我国相关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定进行验收，确保工程满足使用功能和安全要求。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除需双方签署书面协议，并按照协议办理相关手续。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日利率。6.3施工方如工程质量不符合约定，应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.基坑支护施工设计图纸2.施工方案及施工进度计划3.施工合同履行过程中所需的相关批准文件4.工程质量验收标准及方法5.施工方资质证明文件6.业主方的授权委托书7.施工过程中双方沟通联系的记录二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：指施工方的实际施工进度严重滞后于合同约定的进度计划。2.施工方工程质量不符合约定：指施工方的施工质量未达到合同约定的质量标准或国家相关法律法规、规范标准的要求。3.业主方未按约定时间支付合同价款：指业主方的付款行为严重滞后于合同约定的付款时间。4.双方未按约定履行合同义务：指双方在合同履行过程中，未按照合同约定的条款进行操作。三、法律名词及解释：1.基坑支护：指在建筑基坑开挖过程中，为保证周围环境及地下结构安全而采取的一系列措施。2.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.质量保证金：为确保工程质量，合同双方约定的一定比例的合同价款，作为施工方保证工程质量的一种经济手段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时签订赶工协议，增加赶工费用。2.工程质量问题：立即停工，由施工方负责返工、维修，并承担相应费用。3.合同价款支付纠纷：双方依据合同约定和相关法律法规，通过协商或法律途径解决。4.合同条款理解不一致：双方应充分沟通，明确合同条款的含义，必要时可聘请专业律师进行解释。五、所有应用场景：1.适用于各类