通风空调系统劳务分包协议

通风空调系统劳务分包协议合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为某项目的业主或开发商，需对通风空调系统进行施工；乙方具备通风空调系统的施工能力，愿意承担该项目的通风空调系统劳务分包工作。为了保证工程的顺利进行，明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：通风空调系统的安装、调试、验收等。1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条劳务内容2.1乙方负责按照甲方的要求，完成通风空调系统的安装、调试、验收等工作。2.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。2.3乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的协调和指挥。第三条劳务期限3.1本协议约定的劳务期限为__________个月，自甲方签字盖章之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按甲方要求的时间节点完成工程的相应工作。第四条劳务报酬4.1甲方应按照本协议约定的单价和工程量支付乙方劳务报酬。4.2工程量及单价如下：（1）通风空调系统安装：__________元/平方米；（2）调试：__________元/台；（3）验收：__________元/台。4.3甲方支付乙方劳务报酬的方式为：__________。第五条甲方义务5.1提供合格的施工场地，满足乙方施工需要。5.2负责协调乙方与施工现场其他单位的关系。5.3按时支付乙方劳务报酬。5.4免费提供乙方施工人员的生活住宿。5.5免费提供乙方施工人员的安全防护用品。第六条乙方义务6.1按照甲方要求，按时完成工程的相应工作。6.2保证工程质量，确保工程顺利通过验收。6.3遵守施工现场的规章制度，服从甲方管理。6.4自行负责乙方施工人员的人身安全。第七条违约责任7.1甲方未按约定时间支付劳务报酬的，应支付乙方违约金，违约金为应付劳务报酬的__________%。7.2乙方未按约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.3乙方施工质量不合格，导致工程验收不合格的，乙方应负责返工，并支付甲方由此产生的费用。第八条争议解决8.1本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.通风空调系统设计图纸2.施工方案及施工进度计划3.材料及设备采购清单4.验收标准及方法5.安全防护措施及应急预案6.乙方施工人员名单及资质证明7.付款凭证及验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务报酬：迟延付款，按照迟延付款金额的__________%支付违约金。2.乙方未按约定时间完成工程：工期延误，按照合同总价款的__________%支付违约金。3.乙方施工质量不合格，导致工程验收不合格：需返工，并支付由此产生的费用。4.甲方未提供合格的施工场地或未协调乙方与施工现场其他单位的关系：视为甲方违约，按照合同约定的违约金比例支付违约金。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方承担甲方指定的某项工程的施工任务，并按照约定的单价和工程量支付劳务报酬。2.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、试验和评定。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定比例支付给对方的经济赔偿。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付劳务报酬：乙方应及时与甲方沟通，催促支付；如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定时间完成工程：乙方应尽快组织人员加班加点，确保工程按时完成；如无法按时完成，乙方应提前与甲方沟通，协商延期事宜。3.乙方施工质量不合格，导致工程验收不合格：乙方应立即进行整改，直到工程验收合格为止；同时，乙方应承担由此产生的费用。4.甲方未提供合格的施工场地或未协调乙方与施工现场其他单位的关系：甲方应及时解决相关问题，确保乙方顺利施工；如甲方未解决问题，乙方可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房