标准施工招标文件的编写技巧

标准施工招标文件的编写技巧合同编号：__________合同双方：甲方：全称：__________地址：__________联系方式：__________乙方：全称：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备工程项目的建设、管理和监督权力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方经充分协商，达成一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条合同项目及内容1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目规模：__________1.4工程项目工期：__________1.5工程项目质量标准：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的内容和质量标准完成施工任务。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。3.3乙方应按照合同约定的价格完成施工任务。3.4甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。3.5甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、资料等。第四条合同的变更和解除4.1合同的变更：（1）合同双方同意，可以变更合同的内容；（2）合同一方要求变更合同，需向另一方提出书面申请，经另一方同意后方可变更；（3）合同变更需签订书面变更协议，作为本合同的附件。4.2合同的解除：（1）合同双方同意，可以解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同；（3）一方违反合同约定，严重影响到项目进度、质量、安全等，另一方有权解除合同；（4）合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定的内容和质量标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.2乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。5.3甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。5.4一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程项目设计文件2.工程项目施工图纸3.工程项目施工方案4.工程项目施工组织设计5.工程项目质量检验标准6.工程项目安全防护措施7.乙方资质证明文件8.合同变更协议9.合同解除协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容和质量标准完成施工任务，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，认定为违约行为。3.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，认定为违约行为。4.一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，负责工程项目的建设、管理和监督。2.乙方：指合同中的施工单位，负责承担工程项目的施工任务。3.合同价：指双方约定的工程项目的交易价格。4.工期：指双方约定的工程项目完成的时间。5.质量标准：指工程项目施工质量的要求。6.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.施工质量问题：解决办法：立即停工整改，重新检验，直至符合质量标准。3.合同价款支付争议：解决办法：双方核实支付情况，如有争议，友好协商解决或依法解决。4.不可抗力事件：解决办法：根据合同约定和相关法律法规处理。五、