2024年专项建筑保温施工合同范本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年专项建筑保温施工合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3专项建筑保温施工2.合同范围及内容2.1施工项目2.2施工地点2.3施工工期3.质量标准与要求3.1保温材料质量3.2施工质量3.3验收标准4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4价款调整5.施工进度与工期5.1施工计划5.2工期延误5.3提前完成奖励6.材料供应与保管6.1材料供应6.2材料验收6.3材料保管7.施工安全与环保7.1安全措施7.2环保要求7.3安全事故处理8.违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的履行与验收12.1施工履行12.2验收程序12.3验收合格标准13.合同的附则13.1合同的转让13.2合同的继承13.3合同的解除14.合同的争议解决14.1争议的解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即专项建筑保温施工项目的委托方。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即专项建筑保温施工项目的承揽方。1.3专项建筑保温施工专项建筑保温施工是指根据本合同约定，承包方为发包方提供的建筑保温工程的施工活动。第二条合同范围及内容2.1施工项目施工项目包括发包方指定的建筑保温工程所需的全部施工内容，具体包括但不限于保温材料的铺设、粘接、固定、收口处理等。2.2施工地点施工地点是指发包方提供的，承包方进行专项建筑保温施工的具体地点。2.3施工工期施工工期为本合同约定的开始施工日期至施工完成日期，共计天。第三条质量标准与要求3.1保温材料质量保温材料应符合国家及行业相关标准、规范的要求，具备相应的防火、保温、耐久等性能。3.2施工质量承包方应按照专项建筑保温施工的施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量符合设计要求和施工规范。3.3验收标准专项建筑保温工程的验收应依照国家及行业相关标准、规范进行，验收不合格的工程，承包方应负责返工、整改，直至达到验收标准。第四条合同价格与支付4.1合同总价本合同的专项建筑保温施工总价款为人民币（大写）：整（小写）：元。4.2支付方式发包方应按照本合同约定的付款节点和金额，向承包方支付合同价款。4.3进度付款发包方按照承包方完成的施工进度，支付相应的合同价款。具体付款节点和金额如下：（1）开工后支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时支付合同总价款的40%。4.4价款调整合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致合同价款发生变动的，双方可协商调整合同价款。第五条施工进度与工期5.1施工计划承包方应按照合同约定的施工工期，制定详细的施工计划，并报发包方备案。5.2工期延误如因承包方原因导致施工进度延误，承包方应按照合同约定承担相应的违约责任。5.3提前完成奖励如承包方提前完成施工，经发包方验收合格后，发包方应给予承包方提前完成奖励，具体奖励标准由双方另行约定。第六条材料供应与保管6.1材料供应发包方负责提供合同约定的保温材料，并保证材料质量符合施工要求。6.2材料验收承包方应按照合同约定的标准对发包方提供的保温材料进行验收，如发现材料不符合要求，有权拒绝接收，并要求发包方更换或补足。6.3材料保管承包方应妥善保管发包方提供的保温材料，防止材料损失、损坏或遗失。如因承包方原因导致材料损失、损坏或遗失的，承包方应承担相应的赔偿责任。第八条违约责任8.1发包方违约发包方未按照合同约定履行义务，导致施工进度延误、工程质量不符合约定等，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。8.2承包方违约承包方未按照合同约定履行义务，导致施工进度延误、工程质量不符合约定等，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定。第九条争议解决9.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如双方协商一致，可对本合同进行变更。变更内容应以书面形式签订，并与原合同具有同等法律效力。10.3合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄密责任如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿因此给另一方造成的损失。第十二条合同的履行与验收12.1施工履行承包方应按照合同约定和施工工艺要求，完成专项建筑保温施工。12.2验收程序专项建筑保温工程完成后，发包方应组织验收。验收不合格的，承包方应按要求整改；验收合格的，双方签署验收报告。12.3验收合格标准专项建筑保温工程应符合国家及行业相关标准、规范要求，达到设计要求和合同约定的质量标准。第十三条合同的附则13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的继承本合同履行完毕后，合同的权利义务依法继承。13.3合同的解除合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜。第十四条合同的争议解决14.1争议的解决方式双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，可选择调解、仲裁或法律诉讼等方式解决。14.2争议解决机构调解、仲裁或法律诉讼应在本合同签订地的人民调解委员会、仲裁委员会或人民法院进行。14.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等，由败诉方承担。如双方均有责任，按各自责任比例分担。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：专项建筑保温施工设计方案附件二：保温材料供应清单附件三：施工进度计划表附件四：验收标准和方法附件五：保密协议附件六：违约金计算公式附件七：争议解决机构名录附件一：专项建筑保温施工设计方案详细要求和说明：本附件应包括专项建筑保温施工的整体设计方案，包括但不限于施工工艺、材料选择、施工步骤、质量控制措施等。设计方案应符合国家及行业相关标准、规范要求，并经双方确认。附件二：保温材料供应清单详细要求和说明：本附件应详细列出保温材料的种类、品牌、型号、数量、质量标准等信息。清单应由发包方提供，并保证材料质量符合施工要求。附件三：施工进度计划表详细要求和说明：本附件应包括施工的具体开始日期、结束日期以及各个阶段的施工进度安排。计划表应由承包方制定，并报发包方备案。附件四：验收标准和方法详细要求和说明：本附件应明确专项建筑保温工程的验收标准和方法，包括验收程序、验收不合格的处理方式等。验收标准应符合国家及行业相关标准、规范要求。附件五：保密协议详细要求和说明：本附件应详细规定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密、技术秘密等信息，包括保密内容、保密期限、泄密责任等。附件六：违约金计算公式详细要求和说明：本附件应提供计算违约金的公式和方法。违约金应根据违约程度、损失大小等因素确定。附件七：争议解决机构名录详细要求和说明：本附件应列出合同争议解决的机构名录，包括调解委员会、仲裁委员会、人民法院等。名录应包含机构名称、联系方式等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定：发包方未按照合同约定履行义务，导致施工进度延误、工程质量不符合约定等，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。示例：如发包方未按约定时间提供保温材料，导致施工进度延误，应按照合同约定向承包方支付违约金，并赔偿因延误导致的额外施工成本。2.承包方违约行为及责任认定：承包方未按照合同约定履行义务，导致施工进度延误、工程质量不符合约定等，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。示例：如承包方未按照设计方案和施工工艺要求施工，导致工程质量不符合约定，应按照合同约定向发包方支付违约金，并赔偿因质量问题导致的额外维修费用。3.违约责任认定标准：违约责任的认定标准应根据合同约定、国家及行业相关标准、规范要求进行。具体标准包括但不限于施工进度、工程质量、材料质量等方面。示例：如合同约定施工进度延误超过一定天数视为违约，则发包方或承包方未能在约定时间内完成施工的，应按照违约金计算公式支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.