机房建设工程施工合同模板(2024版)

机房建设工程施工合同模板(2024版)合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要进行机房建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方机房建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于机房装修、布线、设备安装、调试等。二、工程价款2.1本工程总造价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。2.3乙方开具符合国家规定的发票。三、工程质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：按照国家和行业相关标准执行。3.3工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方予以配合。验收合格的，双方签署验收报告。四、工程期限4.1工程预计开工日期：____年____月____日。4.2工程预计竣工日期：____年____月____日。4.3乙方如因特殊情况需延长工期，应提前七个工作日向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。五、违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。5.2甲方如未按约定时间支付工程价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。六、争议解决6.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.机房建设工程施工图纸2.施工技术要求文档3.工程验收标准规范4.乙方资质证明文件5.工程价款支付凭证6.工程进度报告7.验收报告8.违约金计算依据二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，超过约定的竣工日期。2.甲方未按约定时间支付工程价款，超过约定的支付期限。3.乙方施工质量不符合约定标准，未达到验收合格要求。4.甲方提供的施工图纸和技术要求有误，导致乙方无法按约施工。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中确定的机房建设工程的委托方。2.乙方：指合同中确定的机房建设工程的施工方。3.工程价款：指乙方按照合同约定完成工程所应得的报酬。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认是否符合合同约定的质量标准。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应立即通知甲方，协商调整工期，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。3.工程价款支付纠纷：双方应协商解决，必要时可寻求法律途径解决。4.施工过程中出现争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为机房建设工程的委托方，乙方为具备相