建设工程施工合同示范文本的组成(2024版)

建设工程施工合同示范文本的组成(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于：2.承包商具有相关施工资质，愿意承担项目的施工任务；3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成项目，实现互利共赢。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、材料采购、施工、设备安装、调试、验收、培训、质保服务等费用。2.3合同价格采取固定价格方式，除非发生合同约定的变更事项，否则合同价格不予调整。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2工程验收合格的标准：____________________3.3承包商如因自身原因导致工程延期，应按照逾期交付工程部分的合同价款的____%向业主支付违约金。第四条质量保修4.1承包商应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照合同约定承担质量保修责任。4.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为____年。4.3保修期内，如工程出现质量问题，承包商应在接到业主通知后的____小时内予以答复，并在接到通知后的____日内予以修复。第五条材料和设备5.1承包商应按照合同约定的材料和设备规格、型号、数量等要求采购。5.2材料和设备到达施工现场后，由双方共同验收，如有质量问题，承包商应负责更换或修复。5.3材料和设备的运输、保管等费用由承包商承担。第六条付款方式6.1业主按照工程进度，分阶段向承包商支付合同价款。6.2付款方式如下：（1）合同签订后____日内，业主向承包商支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，业主向承包商支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，业主向承包商支付合同总价款的____%。6.3承包商应按照业主的要求，提供合法、有效的税务发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约金的计算方式为：按照逾期交付工程部分的合同价款的____%计算。7.3违约方应承担因违约所产生的额外费用，并赔偿对方因此造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.材料和设备清单3.施工组织设计4.质量保修书5.付款凭证和收据6.工程进度报告7.变更协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.逾期交付工程：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家及行业标准。3.材料和设备不符合要求：材料和设备规格、型号、数量等不符合合同约定。4.未按约定支付价款：业主未按照合同约定时间向承包商支付合同价款。5.其他违约行为：双方在合同中约定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：指承包商，具有相关施工资质，承担项目的施工任务。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.合同工期：指合同约定的工程开始至验收合格的时间。5.质量保修期：指工程验收合格后，承包商承担质量保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方可签订变更协议，调整工期和费用。2.工程质量问题：发现质量问题，及时通知承包商，要求其在规定时间内修复或更换。3.付款争议：按照合同约定的付款方式和时间，提供合法、有效的税务发票。4.违约争议：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用