2024年版标准建筑劳务分包合同样本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版标准建筑劳务分包合同样本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质第二条：工程范围及内容2.1工程概况2.2乙方分包范围2.3工程地点、工期及交付时间第三条：分包价格及支付方式3.1分包价格3.2价格调整条款3.3支付方式及时间第四条：乙方义务及责任4.1施工质量4.2施工安全4.3材料供应4.4现场管理4.5保密义务第五条：甲方义务及责任5.1提供施工场地5.2协助办理相关手续5.3提供设计图纸及技术要求5.4工程款的支付及结算第六条：违约责任6.1乙方违约6.2甲方违约第七条：争议解决7.1双方协商解决7.2提交甲方所在地仲裁机构仲裁7.3向人民法院起诉第八条：合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条：合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理事项第十条：不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力导致的合同履行困难第十一条：税费11.1双方税费承担第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条：附则13.1合同的生效、修改和废止13.2合同附件第十四条：其他约定14.1双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为X建设有限公司，具备建筑工程施工总承包一级资质，具备相应的建筑施工能力。1.2乙方名称及资质乙方全称为X建筑劳务分包有限公司，具备相应的建筑劳务分包资质，具备完成分包工程的能力。第二条：工程范围及内容2.1工程概况工程名称为X项目，位于X地区，主要包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。2.2乙方分包范围乙方分包范围包括但不限于：模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、木工工程、装饰工程等。2.3工程地点、工期及交付时间工程地点为X地区，工期自开工之日起至竣工验收合格之日止，具体交付时间双方另行约定。第三条：分包价格及支付方式3.1分包价格分包价格为本工程实际完成工程量的暂定价格，具体金额双方另行约定。3.2价格调整条款如遇市场行情变化，双方可按照约定的调价公式进行价格调整。3.3支付方式及时间支付方式为银行转账，支付时间为每月底前支付当月完成工程量的70%，工程验收合格后支付至95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无息支付。第四条：乙方义务及责任4.1施工质量乙方应按照甲方的设计图纸、技术要求及规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。4.2施工安全乙方应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的人身及财产安全。4.3材料供应乙方应按照甲方的要求供应施工所需材料，材料质量应符合相关标准。4.4现场管理乙方应负责施工现场的卫生、秩序维护等工作，确保施工现场的整洁有序。4.5保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。第五条：甲方义务及责任5.1提供施工场地甲方应提供具备施工条件的施工场地，包括但不限于施工场地、临时设施等。5.2协助办理相关手续甲方应协助乙方办理施工过程中所需的各种手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。5.3提供设计图纸及技术要求甲方应提供完整的工程设计图纸、技术要求及施工规范，以便乙方进行施工。5.4工程款的支付及结算甲方应按照约定的时间和金额支付工程款，工程验收合格后进行结算。第六条：违约责任6.1乙方违约乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2甲方违约甲方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第七条：争议解决7.1双方协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2提交甲方所在地仲裁机构仲裁如双方协商未果，任何一方均可向甲方所在地仲裁机构申请仲裁。7.3向人民法院起诉如双方对仲裁裁决不服，可以向人民法院提起诉讼。第八条：合同的变更和解除8.1合同变更条件任何一方提出变更合同的条件，均应以书面形式通知对方，并在双方协商一致的基础上签订书面变更协议。8.2合同解除条件双方同意解除合同时，应签订书面解除协议，并按约定办理相关手续。第九条：合同的终止9.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方办理了工程移交手续；（2）双方协商一致提前终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。9.2合同终止后的处理事项合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，包括但不限于工程资料移交、现场清理等。第十条：不可抗力10.1不可抗力的认定不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力导致的合同履行困难由于不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。第十一条：税费11.1双方税费承担合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规的规定承担。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。12.3违约保密条款任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十三条：附则13.1合同的生效、修改和废止合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和废止需双方协商一致，并签订书面协议。13.2合同附件合同附件包括但不限于：工程设计图纸、技术要求、施工规范、分包工程量清单等。第十四条：其他约定14.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式补充合同，与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及结构、给排水、电气、通风等专业的图纸。图纸应采用国家标准图幅，注明设计单位、设计日期、图纸版本等信息。附件二：技术要求详细要求和说明：技术要求应包括施工工艺、材料标准、质量标准、验收标准等。内容应详尽明确，便于乙方按照要求进行施工。附件三：施工规范详细要求和说明：施工规范应包括建筑工程施工规范、安全规范、环保规范等。乙方应严格遵守规范要求，确保施工过程中的合规性。附件四：分包工程量清单详细要求和说明：分包工程量清单应包括分包工程的名称、工程量、工程内容等。清单应详细准确，便于乙方进行施工计划和成本控制。附件五：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、资源配置计划等。乙方应根据施工组织设计进行施工，确保工程顺利进行。附件六：安全生产管理制度详细要求和说明：安全生产管理制度应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产教育培训等。乙方应严格执行安全生产管理制度，确保施工现场的安全。附件七：质量保证措施详细要求和说明：质量保证措施应包括质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等。乙方应采取有效措施保证工程质量。附件八：环境保护措施详细要求和说明：环境保护措施应包括施工现场卫生、噪音控制、废物处理等。乙方应遵守环境保护法规，采取措施减轻施工对环境的影响。附件九：工程变更协议详细要求和说明：工程变更协议应包括变更的内容、变更的原因、变更的影响、变更的价款等。双方应书面签订变更协议，明确变更事项。附件十：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应包括工程概况、验收标准、验收结果等。工程验收合格后，双方应办理工程移交手续。附件十一：工程结算书详细要求和说明：工程结算书应包括工程总价、已付款金额、应付款金额等。双方应按照约定进行工程款的支付和结算。附件十二：保密协议详细要求和说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约保密条款等。双方应签署保密协议，确保合同履行过程中的信息安全。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成分包工程；2.乙方未按照甲方的要求供应施工所需材料；3.乙方未按照甲方的设计图纸、技术要求进行施工；4.甲方未按照约定的时间和金额支付工程款；5.甲方未提供具备施工条件的施工场地；6.甲方未协助乙方办理施工过程中所需的各种手续；7.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等；8.双方未按照约定履行合同变更、解除、终止等手续。违约责任认定标准：1.按照合同约定承担违约责任；2.因违约导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任；3.违约方应支付对方因此遭受的损失赔偿金额；4.双方可协商确定违约责任的具体金额。示例说明：假设乙方未按照约定的时间完成分包工程，甲方有权根据合同约定要求乙方支付逾期竣工违约金。如果乙方逾期竣工导致甲方遭受损失，乙方还需承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.建筑劳务分包合同：指建筑施工企业将其所承包的工程的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成的法律行为。2.甲方：指承包人或发包人，具备建筑工程施工总承包一级资质，负责提供施工场地、设计图纸、技术要求等。3.乙方：指分包人或承包人，具备相应的建筑劳务分包资质，