浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷1（共320题）

浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷1（共4套）（共320题）浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、关于工程造价的特点，以下说法不正确的是()。A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品的个别性取决于工程造价的个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的最终造价D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性标准答案：B知识点解析：产品的个别性决定了工程造价的个别性。2、建设工程项目总造价是指项目总投资中的()。A、建筑安装工程费用B、固定资产投资与流动资产投资总和C、静态投资总额D、固定资产投资总额标准答案：D知识点解析：建设工程造价就是建设工程项目固定资产投资。3、某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款为6400万元，承包商应提出的总工期索偿为()周。A、20B、2．5C、3D、2标准答案：B知识点解析：总工期索赔值=(受干扰部分工程的合同价／原合同总价)×该受干扰部分工期拖延的时间=(800／6400)×20=2．5周。4、建设工程()是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，它包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。A、全寿命期造价B、全过程造价C、全要素造价D、全方位造价标准答案：A知识点解析：暂无解析5、按我国现行规定，造价员资格证书有效期()年，每一有效期内参加继续教育学时为()学时。A、3；30B、2；40C、4；40D、4；60标准答案：C知识点解析：造价员取得资格证书后，每四年进行一次验证。造价员应自觉接受继续教育，提高专业技术水平，每四年接受的继续教育时间不应少于40学时。6、基本预备费是指在()范围内难以预料的工程费用。A、可行性研究及投资估算B、设计任务书及批准的投资估算C、初步设计及概算D、施工图设计和预算标准答案：C知识点解析：基本预备费是指在初步设计及概算范围内难以预料的工程费用。7、工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为()。A、总价合同B、单价合同C、可调价格合同D、固定价格合同标准答案：B知识点解析：实行工程量清单计价的工程，一般应采用单价合同方式，即合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整。8、在投资项目决策阶段，主要投入不包括()。A、土地征用费B、市场调查分析费C、可行性研究费D、投资机会分析费标准答案：A知识点解析：在投资项目决策阶段主要投入有：投资机会分析费、市场调查费、可行性研究费。9、工程合同期一般为()之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。A、1年B、1年半C、2年D、2年半标准答案：A知识点解析：工程合同期一般为1年之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。10、评标和定标应当在投标有效期结束日()个工作日前完成。A、10B、15C、20D、30标准答案：D知识点解析：暂无解析11、在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是()。A、考虑了资金的时间价值B、适用于投资方案的粗略评价C、适用于逐年收益不同的投资方案D、反映了短期投资效果标准答案：A知识点解析：静态评价方法是不考虑资金时间价值，其最大特点是计算简便，适用于方案的初步评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目评价。动态评价方法考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。12、以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时应该()。A、作为独立费列入主体工程工程量清单中B、建设单位与专业工程承包人单独签订施工合同C、作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D、建设单位与主体结构承包商签订指定分包合同标准答案：B知识点解析：专业性较强的分部分项工程建设单位可与专业工程承包人单独签订施工合同。13、投资估算指标一般可分为()三个层次。A、设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B、建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C、人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D、建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标标准答案：D知识点解析：投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次。14、采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按()的一定百分比确定。A、实际工程成本B、估算的工程成本C、报价成本D、限额成本标准答案：A知识点解析：采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按实际工程成本的一定百分比确定。15、工程造价的第一种含义是：建设一项工程预期开支或实际开支的()费用。A、全部投资B、部分投资C、固定资产和流动资产D、全部固定资产投资标准答案：D知识点解析：工程造价的第一种含义是：建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。16、按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为()。A、劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B、机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C、材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额标准答案：D知识点解析：按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额。17、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是()。A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B、能够直接说明项目在整个运营期内各年的经营成果C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选标准答案：A知识点解析：净现值指标的优点是考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以货币额表示项目的盈利水平；判断直观。18、有关代理的说法，错误的是()。A、代理人以被代理人的名义从事民事法律责任B、代理人在代理权限内表示被代理人的意志C、代理行为的法律后果由被代理人承担D、代理人以实施民事法律行为为职能标准答案：B知识点解析：代理人在代理权限内独立进行意思表示。19、分部分项工程量清单应包括()。A、工程量清单表和工程量清单说明B、项目编码，项目名称，计量单位和工程数量C、工程量清单表，措施项目一览表和其他项目清单D、项目名称，项目特征，工程内容等标准答案：B知识点解析：分部分项工程量清单应包括项目编码，项目名称，计量单位和工程数量。20、招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A、5B、10C、15D、30标准答案：A知识点解析：招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。21、国产标准设备原价，一般按()计算。A、带有备件的原件B、不带备件的原件C、系列设备插入估价D、分组组合估价标准答案：A知识点解析：国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。在计算时，一般采用带有备件的原价。22、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据()。A、业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出B、业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出C、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出标准答案：B知识点解析：采用工程量清单计价时，要求投标报价根据业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出。23、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括()。A、利润B、风险因素C、规费D、管理费标准答案：C知识点解析：在工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素增加的费用，所以不包括规费。24、按照《中华人民共和国合同法》的规定，在合同订立过程中，承诺生效的时间是(A、承诺通知到达要约人的时间B、受要约人发出承诺的时间C、要约人真正了解承诺的时间D、要约人同意承诺的时间标准答案：A知识点解析：承诺通知到达要约人时生效。25、因施工场地狭小等特殊情况，材料到不了施工现场而发生的二次搬运费用，属于(A、材料费B、人工费C、施工技术措施费D、施工组织措施费标准答案：D知识点解析：施工组织措施费包括：安全文明施工费，工程定位复测费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，已完工程及设备保护费，二次搬运费，行车、行人干扰增加费，提前竣工增加费，优质工程增加费，特殊地区施工增加费，其他施工组织措施费。26、下列直接工程费的各项费用计算公式中不正确的是()。A、人工费=∑(工日消耗量×日工资单价)B、材料费=∑(材料消耗量×材料基价)C、施工机械使用费=∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)D、日基本工资=生产工人平均年工资／年平均法定工作日标准答案：B知识点解析：材料费=∑(材料消耗量×材料基价)+工程质量检验试验费。27、关税的计税基础为()。A、货价(FOB)B、货价(FOB)+国际运费+运输保险费C、货价(FOB)+国际运费D、货价(FOB)+运输保险费标准答案：B知识点解析：关税=到岸价格(CIF)×人民币外汇汇率×进口关税税率。到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费。所以关税的计税基础为离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费。28、施工总承包合同是指业主将建设工程项目的施工任务全部发包给一家承包商，包括土建工程施工和()等。A、机电设备安装B、室外工程C、市政工程D、装饰工程标准答案：A知识点解析：施工总承包合同包括土建工程施工合同和机电设备安装合同。29、某项目建设期内第一年贷款1000万元，第2年贷款970万元，贷款在年内均衡发放，年利率3％，则第二年应计利息为()。A、45万元B、59．1万元C、59．55万元D、60万元标准答案：A知识点解析：第一年利息：1／2×1000×3％=15。第二年利息：(1000+15+1／2×970)×3％=45。30、盈亏平衡点位置与适应市场能力项目、抗风险能力的关系，正确的是()。A、盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强B、盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强C、盈亏平衡点越低，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱D、盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强标准答案：D知识点解析：盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。31、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面说法正确的是()。A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D、电气管线、给排水管道工程，为1年标准答案：A知识点解析：屋面防水最低保修期为5年，供热、供冷最低保修期为2年，电气管线、给排水管道工程最低保修期为2年。32、经有关权利部门批准后，作为拟建项目工程造价的最高限额的是()。A、投资估算B、总概算C、竣工决算D、施工图预算标准答案：B知识点解析：经有关权利部门批准后，作为拟建项目工程造价的最高限额的是总概算。33、把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、工期定额等，是按照()来分类的。A、使用范围划分B、主编单位和管理权限C、定额反映的生产要素消耗内容D、定额的编制程序和用途标准答案：D知识点解析：按定额的编制程序和用途分类，工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、工期定额等六种。34、下列关于我国工程造价咨询单位管理的说法中，正确的是()。A、工程造价咨询单位可在任何范围内承接工程造价咨询业务B、工程造价咨询单位的资质等级具有永久性质C、新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级D、工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构标准答案：D知识点解析：工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。35、委托设计单位编制工程概预算的费用属于()。A、建设单位管理费B、建设单位开办费C、勘察设计费D、建设单位经费标准答案：C知识点解析：暂无解析36、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指()。A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额标准答案：D知识点解析：人工幅度差：即预算定额与劳动定额的差额。37、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工，属于()。A、基本用工B、辅助用工C、超运距用工D、人工幅度差标准答案：B知识点解析：辅助用工指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。38、国产非标准设备原价的计算，应该使非标准设备的计价()实际出厂价。A、低于B、高于C、接近于D、等于标准答案：C知识点解析：非标准设备原价有多种不同的计算方法，但无论哪种方法都应该使非标准设备原价接近实际出厂价。39、建设工程施工招标文件的组成主要有()。A、投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸评标标准和方法、投标辅助材料B、投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、设计图纸、评标标准和方法、投标辅助材料C、投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸、评标标准和方法D、投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸、投标辅助材料标准答案：A知识点解析：暂无解析40、在编制工程建设其他费用定额时，基本预备费的计取基础是()。A、工程费用B、工程费用+工程建设其他费C、工程费用+建设期贷款利息D、工程费用+工程建设其他费+建设期贷款利息标准答案：B知识点解析：基本预备费的计取基数是建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用，即工程费用+工程建设其他费用。41、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是()。A、省建筑业管理局B、省人民政府C、省建设工程造价管理协会D、省建设工程造价管理总站标准答案：C知识点解析：实行自律管理的机构是省建设工程造价管理协会。42、从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了()。A、固定资产B、固定资产和无形资产C、固定资产和流动资产D、固定资产、无形资产和流动资产标准答案：B知识点解析：在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产和无形资产，所有这些开支就构成了工程造价。43、投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的()表示。A、综合生产能力的单位投资B、综合建筑面积的单位投资C、综合设备采购的单位投资D、综合建筑体积的单位投资标准答案：A知识点解析：建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示。44、某工程实际施工生产产值完成情况上半年各月完成产值均为60万，第三季度各月完成产值均为90万，10、11月各完成产值120万，12月完成产值130万。该工程全部建设投资中，主要材料及结构构件费用占施工总产值的60％，材料储备天数为150天(不计维修金)则预付款为()万。A、247B、520C、583D、620标准答案：A知识点解析：全年完成产值=60×6+90×3+120×2+130=1000万，备料款=年度产值×主材比重×材料储备天数／年度施工日历天数=1000×60％×150／365=246．6万。45、()主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、竣工决算报告情况说明书B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图D、工程造价比较分析标准答案：A知识点解析：竣工决算报告说明书全面反映竣工工程建设成果和经验，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。46、采用工程量清单计价的工程，承包人的管理费、利润的风险()。A、由承包人全部承担B、由发包人全部承担C、由发、承包人共同承担D、按合同约定承担标准答案：A知识点解析：根据我国工程建设特点，通常投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险，如管理费和利润。47、根据已建成的性质类似的建设项目或单项工程的投资额和生产能力来推测拟建项目或单项工程的投资额的估算方法为()。A、资金周转率法B、设备系数法C、生产能力指数法D、指标估算法标准答案：C知识点解析：生产能力指数法又称指数估算法，是指根据已建成的、性质类似的建设项目的投资额和生产能力与拟建项目的生产能力估算拟建项目的投资额的方法。48、资金时间价值的习惯表示方式是()。A、利率B、利息C、利润D、净现值标准答案：A知识点解析：资金时间价值的习惯表示方法是利率。49、由于业主的原因，工程师下令工程停工，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()。A、工期、成本和利润B、工期、成本，不能索赔利润C、工期，不能索赔成本和利润D、成本，不能索赔工期和利润标准答案：B知识点解析：由于业主的原因，工程师下令工程停工，导致承包商工期延误和费用增加的，承包商可索赔工期、成本。50、关于工程竣工结算价，以下说法有误的是()。A、竣工结算价是发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定的最终工程造价B、实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制总负责C、暂列金额应减去工程价款调整和索赔、现场签证计算，如有余额归还发包人D、同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，发包人可要求承包人与另一个工程造价人重复核对竣工结算标准答案：D知识点解析：合同工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。51、下面各项中，可以反映企业偿债能力的指标是()。A、投资利润率B、速动比率C、净现值率D、财务内部收益率标准答案：B知识点解析：反映企业偿债能力的指标是速动比率。52、索赔的性质属于()行为。A、经济惩罚B、经济补偿C、经济获利D、经济监督标准答案：B知识点解析：暂无解析53、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有()。A、第三方人员伤亡费用B、承包人机械设备损坏费用C、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D、工程所需清理、修复费用标准答案：B知识点解析：因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人和承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。延误的工期相应顺延。54、工程项目管理的一系列措施中，()是控制项目目标最重要的措施。A、管理措施B、经济措施C、组织措施D、技术措施标准答案：C知识点解析：暂无解析55、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标委员会由招标人负责组建，成员人数为()。A、五人以上B、五人以上的单数C、七人以上D、七人以上的单数标准答案：B知识点解析：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3，招标人一方的专家数量不得超过1／3。56、项目可行性研究目标是多方案比选基础上选出最佳方案，比选时，()是核心。A、资源供应B、环境影响C、经济效益D、市场需求标准答案：C知识点解析：项目可行性研究目标是多方案比选基础上选出最佳方案，比选时，经济效益是核心。57、按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是()。A、设计变更增加的费用B、弥补自然灾害造成损失的费用C、局部地基处理增加的费用D、建设期内由于价格变化而增加的费用标准答案：D知识点解析：建设期内由于价格变化而增加的费用不属于基本预备费。58、关于施工许可证的有效期限，下列说法有误的是()。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B、因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期C、延期以三次为限，每次不超过三个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止标准答案：C知识点解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。59、工程承包合同价值在100万元以下的，可以采用()方式结算。A、按月结算B、分段结算C、竣工后一次结算D、目标结款标准答案：C知识点解析：建设项目或单项工程全部建筑安装工程的建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的工程，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。60、仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为()。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉标准答案：D知识点解析：仲裁裁决具有法律约束力。裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁机构或者人民法院不予受理。二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)61、建设项目总投资主要分为两大部分，由()组成。标准答案：A,E知识点解析：建设项目总投资主要由固定资产投资和流动资产投资组成。62、我省的《全国建设工程造价员》资格考试实行()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：我省造价员资格考试实行全省统一考试大纲、全省统一专业和考试科目、全省统一考试时间。63、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：编制建设工程标底，必须考虑：建设工程的目标工期、建设单位对建筑工程的质量要求、建筑材料的市场价格、应符合招标文件的要求等因素。64、预算定额的编制原则包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：预算定额的编制原则有：(1)按社会平均水平确定预算定额的原则；(2)简明适用的原则；(3)坚持统一性和差别性相结合的原则。65、关于工程量清单说法正确的是()。标准答案：A,C,E知识点解析：工程量清单是招标文件的组成部分，由招标人提供，是承包合同的重要组成部分。66、下列属于我国现行工程造价组成内容的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：我国现行工程造价的内容包括建安工程费用、预备费、建设期贷款利息、设备购置费用和固定资产投资方向调节税。67、建设期对应关系正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：(1)在项目建议书阶段：初步投资估算；(2)在可行性研究阶段：项目控制造价；(3)在初步设计阶段：初步设计总概算；(4)在施工图设计阶段：施工图预算；(5)在招标阶段：承包合同价；(6)在实施阶段：结算价；(7)在竣工验收阶段：竣工决算。68、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标()。标准答案：A,B,D知识点解析：C选项、E选项属于视为投标人相互串通投标的情形。69、在()情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。标准答案：A,B,D,E知识点解析：质量事故责任由承包人承担，不能顺延工期。70、建设项目竣工决算的内容包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：建设项目竣工决算内容包括竣工财务决算表、竣工决算报告情况说明书和工程造价比较分析。71、我国实行建筑许可管理制度，建筑许可包括()。标准答案：C,E知识点解析：我国实行建筑许可管理制度，建筑许可包括从业资格、建筑工程施工许可。72、按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为()。标准答案：C,E知识点解析：按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为企业定额、行业通用定额、全国统一定额、地区定额。73、投资项目资产负债表中，资产包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：资产负债表中资产包括流动资产总额、在建工程、固定资产净值以及无形及其他资产净值等。74、当计算进口设备的消费税时，计算基数中应该包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析75、在保修期内由于承包商的原因，工程出现质量问题，原承包商又不能及时地检查修理，影响了使用，造成一定的损失，则()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析76、概算定额和概算指标的主要区别包括()。标准答案：D,E知识点解析：概算定额和概算指标的主要区别有：(1)确定各种消耗量指标的对象不同；(2)确定各种消耗量指标的依据不同。77、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需()的社会平均消耗量，称为消耗量定额。标准答案：A,B,C知识点解析：本题考查的是消耗量定额的定义，消耗量额定是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件制定的，生产一定规定计量单位的合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标准。78、按索赔的目的不同，索赔可以分为()。标准答案：C,D知识点解析：根据索赔的目的和要求不同，可以将索赔分为工期索赔和费用索赔。79、按照项目的经济效益、社会效益和市场需求划分，工程建设项目可分为()。标准答案：A,B,C知识点解析：工程项目按效益和市场需求可划分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目三种。80、根据《建筑法》规定，对于建筑工程承包()。标准答案：A,B,E知识点解析：大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位业务许可范围承揽工程。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止分包单位将其承包的工程再分包。浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、工程造价的两种含义，从业主和承包商的角度可以理解为()。A、建设工程固定资产投资和建设工程发包价格B、建设工程总投资和建设工程承发包价格C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资和建设工程静态投资标准答案：A知识点解析：工程造价的两种含义，从业主和承包商的角度可以理解为建设工程固定资产投资和建设工程发包价格。2、基本预备费的计算基数不包括()。A、设备及工、器具购置费B、建安工程费C、工程建设其他费用D、建设期贷款利息标准答案：D知识点解析：暂无解析3、建设工程定额中的基础性定额是()。A、概算定额B、产量定额C、施工定额D、预算定额标准答案：C知识点解析：施工定额是建设工程定额中的基础性定额。4、()是动态投资最主要的组成部分，也是计算动态投资的基础。A、建筑安装工程费B、设备和工器具购置费C、工程建设其他费用D、静态投资标准答案：D知识点解析：动态投资包含静态投资，静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础。5、已知名义利率为120，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为()。A、6．2％，6％B、12．7％，12％C、5．83％，6．2％D、6．35％，6％标准答案：A知识点解析：名义利率：12％／2=6％，实际利率：(1+12％／12)6－1=6．2％。6、随着国家和地方政府对环保、安全、职业卫生的要求逐步提高，辅助设施和公用设施在项目中的投资比例也逐步提高，一般占项目工程投资的()。A、10％～20％B、10％～50％C、20％～40％D、20％～50％标准答案：D知识点解析：暂无解析7、对工程量清单概念表述不正确的是()。A、工程量清单是包括工程数量的明细清单B、工程量清单也包括工程数量相应的单价C、工程量清单由招标人提供D、工程量清单是招标文件的组成部分标准答案：B知识点解析：工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。不包括工程数量相应的单价。8、下列属于财务评价静态指标的是()。A、投资利润率B、动态投资回收期C、净现值D、内部收益率标准答案：A知识点解析：投资利润率属于财务评价静态指标。9、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()。A、绝对偏差B、相对偏差C、累计偏差D、局部偏差标准答案：D知识点解析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。10、价值工程的核心是()。A、功能分析B、成本分析C、费用分析D、价格分析标准答案：A知识点解析：价值工程的核心是功能分析。11、()是控制工程造价最有效的手段。A、以前期决策阶段为重点的全过程造价控制B、以设计阶段为重点的全过程造价控制C、实施主动控制D、技术与经济相结合标准答案：D知识点解析：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。12、工程项目管理的核心是()。A、合同管理B、价格管理C、工期管理D、质量管理标准答案：A知识点解析：工程项目管理的核心是合同管理。13、工程量清单表中项目编码的第四级为()。A、分类码B、具体清单项目码C、节顺序码D、清单项目码标准答案：D知识点解析：工程量清单表中项目编码的第四级为清单项目码。14、按照我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于()。A、直接工程费B、措施费C、企业管理费D、工程建设其他费标准答案：B知识点解析：临时设施搭建费属于措施费。15、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是()。A、施工单位B、设计单位C、建设单位D、监理单位标准答案：C知识点解析：对工程本身的损坏由建设单位承担费用。16、财务评价的实质是对基础数据进行加工，使其系统化、表格化、以最终计算()来反映项目的本质情况。A、效益指标B、费用指标C、价值指标D、评价指标标准答案：D知识点解析：财务评价以最终计算评价指标来反映项目的本质情况。17、经济效果评价是工程经济分析的核心，在进行方案比较时，一般以()方法为主。A、确定性评价B、不确定性评价C、动态评价D、静态评价标准答案：C知识点解析：暂无解析18、关于工程变更的说法，错误的是()。A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担标准答案：D知识点解析：工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由甲乙双方另行约定分担或分享。19、在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是()。A、在进口国目的港口码头交货B、在出口国装运港口交货C、在进口国内陆指定地点交货D、在出口国内陆指定地点交货标准答案：D知识点解析：在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是在出口国内陆指定地点交货。20、在工程量清单的其它项目清单中，应包括()。A、环境保护费B、夜间施工费C、施工排水／降水费D、材料购置费标准答案：D知识点解析：暂无解析21、根据《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序，承包人应在索赔事件发生()天内，向工程师提出索赔意向通知。A、15B、20C、25D、28标准答案：D知识点解析：索赔事件发生28天内，承包人向工程师发出索赔意向通知。22、根据建筑安装工程定额编制式的原则，按平均先进水平编制的是()。A、预算定额B、企业定额C、概算定额D、概算指标标准答案：B知识点解析：根据建筑安装工程定额编制原则，按平均先进水平编制的是企业定额。23、根据建设性质划分，下列不属于基本建设项目的是()。A、扩建项目B、迁建项目C、恢复项目D、迁改项目标准答案：D知识点解析：按建设性质可分为新建项目／扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。24、某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20％，根据价值工程原理，该公司采用了()途径提高价值。A、功能不变，成本降低B、功能提高，成本降低C、成本与功能都降低，但成本降低幅度更大D、功能提高，成本不变标准答案：A知识点解析：提高产品价值的途径有：(1)在提高产品功能的同时，又降低成本，这是提高价值最为理想的途径。(2)在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的效果或效用，达到提高产品价值的目的。(3)在保持产品功能不变的前提下，通过降低产品的寿命周期成本，达到提高产品价值的目的。(4)产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高。(5)在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可以达到提高产品价值的目的。题中某公司采用了在保持产品功能不变的前提下，通过降低产品的寿命周期成本，达到提高产品价值的目的。25、工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A、7B、10C、14D、20标准答案：A知识点解析：工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。26、()是我国进口设备采用最多的一种货价。A、离岸价格B、装运港船上交货价C、到岸价格D、抵岸价格标准答案：B知识点解析：暂无解析27、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金时间价值的指标是()。A、投资收益率和净现值B、投资收益率和投资回收期C、净现值和内部收益率D、净现值和借款偿还期标准答案：C知识点解析：投资方案评价指标中，内部收益率、净现值、获利指数均考虑资金时间价值。28、在工程量清单计价模式下，()。A、招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险B、投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险C、招标人承担工程量计算风险和单价风险D、投标人承担工程量计算风险和单价风险标准答案：A知识点解析：工程量清单计划模式：招标人承担工程量计算风险、投标人承担单价风险；定额计价模式：投标人承担全部风险。29、下列事项中，发包人费用索赔不成立的是()。A、设计单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加标准答案：B知识点解析：施工单位施工机械损坏由承包人承担。30、编制概算定额的基础是()。A、施工定额B、劳动定额C、预算定额D、概算指标标准答案：C知识点解析：预算定额是编制概算定额的基础。31、工程量清单格式的组成内容不包括()。A、工程项目总价表B、分部分项工程量清单C、措施项目清单D、封面标准答案：A知识点解析：工程量清单内容不包括工程项目总价表。32、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是()。A、分部分项工程的工程量B、分部分项工程的计量规则C、人工、材料、机械台班单价D、人工、材料、机械台班消量标准答案：C知识点解析：在市场经济条件下，人工、材料和机械台班单价是随市场而变化的，它们是影响工程造价最活跃、最主要的因素。33、某项目建设期为2年，建设期内每年年初分别贷款600万和900万，年利率为10％。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利，则每年应偿还()万元。A、343．20B、395．7C、411．52D、452．68标准答案：D知识点解析：600×10％×(1+10％)7／[(1+10％)6－1]=191．547900×10％×(1+10％)6／[(1+10％)5－1]=261．1595合计=191．547+261．1595=452．6765=452．68。34、某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，试用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为()元。A、6．75B、4．5C、0．84D、0．56标准答案：B知识点解析：台班大修理费=4500X(3－1)／2000=4．5元／台班。35、下列费用中，属于联合试运转支出的是()。A、燃料及动力消耗B、调试及试车费用C、因施工原因发生的处理费用D、因设备缺陷发生的处理费用标准答案：A知识点解析：暂无解析36、工程造价咨询单位取得乙级证书()年后，达到甲级标准的，可以申请晋级。A、1B、2C、3D、5标准答案：C知识点解析：工程造价咨询单位取得乙级证书3年后，达到甲级标准的，可以申请晋级。37、关于开标程序，下列叙述正确的是()。A、招标人只通知一部分投标人参加开标B、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D、招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行标准答案：C知识点解析：《招标投标法》第三十五条规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。38、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质()许可的业务范围内承揽工程。A、规定B、等级C、行业D、专业标准答案：B知识点解析：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。39、某工程采用工料单价法计价程序，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费率为12％。利润率为4％。计税系数为3．41％，则该工程含税造价为()万元。A、12821.03B、12109.77C、10238．42D、9886．82标准答案：C知识点解析：暂无解析40、下列不属于静态投资估算方法的是()。A、系数估算法B、比例估算法C、分项详细估算法D、混合法标准答案：C知识点解析：分项详细估算法属于流动资金估算方法。41、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是()。A、相关关系B、独立关系C、正比关系D、互为倒数标准答案：D知识点解析：为了便于综合和核算，劳动定额大多采用工作时间消耗量来计算劳动消耗的数量。所以劳动定额主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额互为倒数。42、建设工程材料消耗中，不构成工程实体的摊销性材料属于()。A、主要材料B、辅助材料C、周转性材料D、其他材料标准答案：C知识点解析：暂无解析43、拟建工程与已完工程采用同一个施工图，但两者基础部分和现场施工条件不同，则对相同部分的施工图预算，宜采用的审查方法是()。A、分组计算审查B、筛选审查法C、对比审查法D、重点审查法标准答案：C知识点解析：对比审查法适用于以下三种情况：(1)两个工程采用同一个施工图，但基础部分和现场条件不同。其新建工程相同部分可采用对比审查法；不同部分可分别采用相应的审查方法进行审查；(2)两个工程设计相同，但建筑面积不同；(3)两个工程的面积相同，但设计图纸不完全相同。44、某项目建设期一年，建设投资800万元，第二年末净现金流量为220万元，第兰年为242万元，第四年为266万元，第五年为293万元，该项目静态投资回收期为()年。A、4B、40.25C、4.67D、5标准答案：B知识点解析：静态投资回收期=(5－1)+(800－220－242－266)／293=4．25。45、折旧费是指施工机械在规定使用期限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值，计算公式为()。A、台班折旧费=机械预算价格×时间价值系数／耐用总台班B、台班折旧费=机械预算价格×(1－残值率)／耐用总台班C、台班折旧费=机械预算价格×(1－残值率)×时间价值系数／耐用总台班D、台班折旧费=机械预算价格×(1－残值率)×(1－时间价值系数)／耐用总台班标准答案：C知识点解析：暂无解析46、国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额()以上，或虽不足()但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。A、50％B、60％C、70％D、80％标准答案：A知识点解析：国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50％以上，或虽不足50％但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。47、下列不属于清偿能力指标的是()。A、借款偿还期B、流动比率C、速动比率D、投资回收期标准答案：D知识点解析：清偿能力指标包括财务偿还期和财务比率，财务比率又分为流动比率／速动比率、资产负债表。48、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工，属于()。A、基本用工B、辅助用工C、超运距用工D、人工幅度差标准答案：B知识点解析：辅助用工，指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。49、关于招标控制价，以下说法有误的是()。A、招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮C、招标控制价超过原批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核D、投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标报价应重新编制标准答案：D知识点解析：暂无解析50、当初步设计深度不够，不能准确计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟，又有类似概算指标可以利用时，可以采用()来编制概算。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、扩大单价法标准答案：B知识点解析：当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟，而又有类似概算指标可以利用时，可采用概算指标来编制概算。51、保修费用一般按照建筑安装工程竣工结算的一定比例提取，该提取比例是()。A、10％B、5％C、15％D、20％标准答案：B知识点解析：保修金是承包商对保修责任的一种担保形式，通常情况下，按竣工结算的5％以内扣留，保修期满后退付。52、关于施工图预算说法不正确的是()。A、是施工单位编制施工计划的依据B、审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤C、有无施工组织设计并不重要D、工程量计算必须按统一的计算规则进行标准答案：C知识点解析：施工组织设计是确认相关措施费的依据。53、由两个以上同一专业的单位组成联合体，以一个投标人的身份共同投标时，()确定资质等级。A、按照资质等级较低的单位B、按照资质等级较高的单位C、按照重新核定后的资质条件D、由招标人根据实际情况标准答案：A知识点解析：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。54、商品价值的货币表现，通常也用c、v和m来表示它与价值相应的三个组成部分，其中m表现为价格中所含的()。A、利润B、成本C、利润和税金D、税金标准答案：C知识点解析：商品价值的货币表现，通常也用c、v和m来表示，其中m表现为利润与税金。55、下列不属于合同法基本原则的是()。A、平等原则B、自愿原则C、诚信原则D、择优原则标准答案：D知识点解析：合同订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、遵守法律法规，尊重社会公德原则。56、承包人投标报价中材料单价跌幅以投标报价的材料单价为基础超过()时，其超过部分据实调整。A、3％B、5％C、10％D、15％标准答案：B知识点解析：承包人投标报价中材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5％时，或材料单价跌幅以投标报价的材料单价为基础超过5％时，其超过部分据实调整。57、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是()。A、经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为职工缴纳工伤保险费标准答案：D知识点解析：暂无解析58、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是()。A、14天内B、15天内C、28天内D、42天内标准答案：D知识点解析：暂无解析59、投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的()。A、综合性和概括性B、综合性和准确性C、综合性和可调性D、概括性和可调性标准答案：A知识点解析：投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性。60、为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应是()。A、材料暂估价B、专业工程暂估价C、计日工单价D、总承包服务费标准答案：A知识点解析：为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应是材料暂估价，以方便投标人组价。二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)61、工程造价的特点包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：大额性，个别性，动态性，层次性，兼容性。62、下列属于我国现行工程造价的组成内容的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：我国现行工程造价包括建安工程费用、预备费、建设期贷款利息、设备购置费用。63、我国目前在工程量清单计价过程中存在的问题有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析64、在可调价格合同中，价款调整的范围包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：在可调价格合同中，价款调整的范围包括：国家法律、行政法规和国家政策变化，工程造价管理部门公布的价格调整，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，设计变更及发包方确认的工程量增减，双方约定的其他因素。65、关于施工图预算，下列说法正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据，是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。66、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于施工质量和检验的说法中，正确的有()。标准答案：A,C,D知识点解析：工程师发现质量不合格，可要求承包人返工；工程师的检查影响了施工正常进行，检查的施工质量合格，由发包人承担相应的损失，施工质量不合格由承包人承担相应的损失。67、在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有()。标准答案：B,C,E知识点解析：净年值和内部收益率属于动态评价指标。68、以下属于仲裁原则的是()。标准答案：B,E知识点解析：仲裁的基本原则有：自愿原则；独立原则；根据事实，符合法律规定，公平合理解决经济纠纷原则。69、工程造价形成过程中，受()的支配。标准答案：A,C,D知识点解析：工程造价受支配价格运动的经济规律支配，即价值规律、供求规律和纸、币流通规律。70、建设管理费是指建设单位为组织完成工程项目建设，在建设期内发生的各类管理性费用，包括()等项目。标准答案：A,E知识点解析：建设管理费包括建设单位管理费、建设管理其他费用、代建管理费和工程监理费。71、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以()为控制重点。标准答案：A,D知识点解析：项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和项目投资决策后的设计阶段。72、预算定额是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准。所谓的基本构造要素通常是指()。标准答案：B,E知识点解析：预算定额中的基本构造要素即通常所说的分项工程和结构构件。73、根据《中华人民共和国招标投标法》，建筑安装工程的招标方式有()。标准答案：A,B知识点解析：建筑安装工程的招标方式有公开招标和邀请招标。74、工程量清单应由()编制。标准答案：B,C知识点解析：工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理机构编制。75、小型建设项目的竣工决算报表一般包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：小型建设项目的竣工决算财务报表一般包括：竣工决算总表和交付使用财产明细表，建设项目竣工财务决算审批表。76、下列费用中，应列入建筑安装工程人工费中的是()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析77、根据《浙江省建设工程造价管理办法》(省政府令第296号)规定，国有投资建设工程未采用工程量清单计价的，由建设工程造价行政主管部门()。标准答案：A,C知识点解析：根据《浙江省建设工程造价管理办法》第三十四条规定，国有投资建设工程未采用工程量清单计价的，由建设工程造价行政主管部门责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款。78、根据《招投标法》，设备、材料采购的招标方式有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：设备、材料采购的招标一般采用以下方式：(1)公开招标；(2)邀请招标；(3)询价方式；(4)直接订购方式。79、成本加酬金合同的形式包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析80、《合同法》规定，()为无效合同。标准答案：B,D知识点解析：有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、投资决策阶段，建设项目决策的重要依据之一是()。A、工程预算B、投资估算C、设计概算D、工程投标报价标准答案：B知识点解析：投资决策阶段，建设项目决策的重要依据之一是投资估算。2、通常所说的建设项目竣工验收，是指()。A、工程整体验收B、单项工程验收C、单位工程验收D、分部工程验收标准答案：A知识点解析：建设项目竣工验收，是指工程整体验收。3、建设工程造价的有效控制是指在优化建设方案、设计方案的基础上，在工程建设程序的各个阶段采用一定的方法和措施，将工程造价控制在()之内。A、投资估算范围和合同总价限额B、合理的范围和核定的造价限额C、可预见的变动范围和承包总价限额D、投资预计支出限额和投资估算范围标准答案：B知识点解析：暂无解析4、建设项目财务评价中，不属于动态财务评价指标的是()。A、内部收益率B、净现值C、动态投资回收期D、流动比率标准答案：D知识点解析：动态财务评价指标有内部收益率、净现值、动态投资回收期、净现值率、净年值。5、投标人少于()的，招标人应当依法重新招标。A、4个B、3个C、2个D、5个标准答案：B知识点解析：暂无解析6、监理工程师不能按时参加验收，须在验收前()小时向承包人提出书面延期要求，且延期不能超过()小时。A、24，48B、24，24C、48，48D、48，24标准答案：A知识点解析：监理工程师不能按时参加验收时，可在24小时内向承包人提出延期要求，延期不得超过2天。7、按照现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列不属于人工费的是()。A、流动施工津贴B、劳动保险费C、产、婚、丧假期工资D、防暑降温费标准答案：B知识点解析：劳动保险费是归于企业管理费的，包括在人工费的是劳动保护费。8、在项目经济评价中，将投资收益率(R)与基准收益率(Re)进行比较，若()，则方案在经济上可以考虑接受。A、R≥ReB、R≤ReC、R＜ReD、R≠Re标准答案：A知识点解析：将计算出的投资收益率(R)与所确定的基准投资收益率(Re)进行比较：(1)若R≥Re，则方案在经济上可以考虑接受；(2)若R9、通用施工技术措施项目费的内容不包括()。A、大型机械设备进出场及安拆费B、施工排水、降水费C、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费D、专业工程施工技术措施项目费标准答案：D知识点解析：通用施工技术措施项目费包括：(1)大型机械设备进出场及安拆费；(2)施工排水、降水费；(3)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。10、预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于()所需的流动资金。A、进场费用B、购买设备C、储备主要材料、构配件D、搭建临时设施标准答案：C知识点解析：根据工程承发包合同规定，预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备料款，作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动资金。11、以年利率6％投资1000元，则到第四年年末可得之本利和()。A、1262．5元B、1240．0元C、1248．8元D、1256．8元标准答案：A知识点解析：1000×(1+6％)4=1262．5。12、材料预算价格是指材料()费用。A、采购B、成本C、预算D、自采购地运至施工现场或工地仓库的全部标准答案：D知识点解析：暂无解析13、建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则()。A、建筑施工许可证自行废止B、由发证机关收回建筑施工许可证C、由建设行政主管机关处以罚款D、取消该建设项目标准答案：A知识点解析：申领施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，建筑许可证自行废止。14、关于预算定额的用途和作用，说法有误的是()。A、预算定额是编制施工组织设计的依据B、预算定额是工程结算的依据C、预算定额是施工企业进行经济活动分析的依据D、预算定额是编制概算指标的依据标准答案：D知识点解析：预算定额的用途和作用有：(1)预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础；(2)预算定额是编制施工组织设计的依据；(3)预算定额是工程结算的主要依据之一；(4)预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据；(5)预算定额是编制概算定额的基础；(6)预算定额是合理编制招标控制价、投标报价的基础。15、基本预备费的计费基数是()。A、设备及工器具购置费B、建筑安装工程费C、设备及工器具购置费+建筑安装工程费D、设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用标准答案：D知识点解析：基本预备费的计费基数包括：设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用。16、下列说法正确的是()。A、折现率越大，净现值越大B、折现率越大，净现值越小C、折现率越小，净现值越小D、净现值是折现率的递增函数标准答案：B知识点解析：折现率越大，净现值越小。17、下列有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是()。A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价标准答案：D知识点解析：暂无解析18、施工图设计阶段的计价是()。A、投资预算B、预算造价C、概算造价D、合同价标准答案：B知识点解析：施工图设计阶段的计价是预算造价。19、不包含在建筑安装工程费用间接费中的是()。A、财务费B、措施经费C、企业管理费D、工程定额测定费标准答案：B知识点解析：措施经费属于直接费。20、确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及()。A、具有较强的带资能力B、与投标单位有良好的合作关系C、经济效益好D、技术准备好标准答案：C知识点解析：确定中标企业的主要依据有：标价合理、能保证质量和工期、社会信誉良好、经济效益好。21、机械台班单价中的折旧费计算公式为()。A、台班折旧费=机械预算价格／耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×(1－残值率)／耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×(1－残值率)×贷款利息系数／耐用总台班数D、台班折旧费=机械账面净值／耐用总台班数标准答案：C知识点解析：暂无解析22、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和()。A、竣工验收资料B、造价对比资料C、工程竣工图D、竣工结算报告标准答案：A知识点解析：暂无解析23、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m3砌体基本用工为工日13．5工日，辅助用工2．0工日，超运距用工1．5工日，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为()工日／10m3。A、14．85B、17．52C、18．70D、20．35标准答案：C知识点解析：人工幅度差=(13．5+2．0+1．5)×10％=1．7，人工消耗量=13．5+2．0+1．5+1．7=18．70。24、下列关于合同价款纠纷的处理原则的说法错误的是()。A、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持D、当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，可不予支付标准答案：D知识点解析：当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息。25、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A、及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款B、分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款C、一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款D、及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款标准答案：D知识点解析：国内设备、工器具价款结算的原则是：(1)恪守信用，及时付款；(2)谁的钱进谁的账，由谁支配；(3)银行不垫款。26、按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为()。A、劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B、机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C、材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额标准答案：D知识点解析：按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额。27、发包人应在收到承包人提交的最终结清申请后()天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。A、7B、14C、15D、20标准答案：B知识点解析：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。28、在财务评价指标体系中，静态指标有()。A、投资利润率B、静态投资利润率C、静态资本回报率D、贷款偿还期标准答案：A知识点解析：投资利润率属于静态指标。29、关于静态投资和动态投资，以下说法有误的是()。A、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬间值B、静态投资不包括工程量误差引起的工程造价的增减C、动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和D、静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础标准答案：B知识点解析：静态投资指编制预期造价时以某一基准年、月的建设要素的单位价为依据所计算出的造价瞬时值，包括了因工程量误差而可能引起的造价增加，不包括以后年月因价格上涨等风险因素增加的投资，以及因时间迁移而发生的投资利息支出。30、某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1．2％，则年名义利率和年实际利率分别为()。A、13．53％和14．40％B、13．53％和15．39％C、14．40％和15．39％D、14．40％和15．62％标准答案：C知识点解析：年名义利率=1．2％×12=0．144，年实际利率=(1+1．2％)12－1=0．1539。31、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方需承担的责任是()。A、租船舱，支付运费B、办理出口手续，并将货物装上船C、装船后的一切风险和运费D、办理海外运输保险并支付保险费标准答案：B知识点解析：进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方需办理出口手续，并将货物装上船。32、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200元，则投标保证金一般情况下为()万元。A、2．56B、4C、8D、6标准答案：B知识点解析：投标保证金数额一般不得超过投标总价的百分之二。33、在工程量清单计价中，工程数量以“立方米”“平方米”“米”为单位，应保留小数点后()数字，其后四舍五入A、一位B、二位C、三位D、四位标准答案：B知识点解析：工程数量以“立方米”“平方米”“米”“千克”为单位，应保留小数点后二位数字，第三位小数四舍五入。34、确定机械台班定额消耗量时，首先应()。A、确定正常的工作条件B、确定机械正常生产率C、确定机械工作时间的利用率D、确定机械正常的生产效率标准答案：A知识点解析：确定机械台班定额消耗量时，首先应确定正常的工作条件。35、只适用于项目的财务评价而不适用于国民经济评价的不确定性分析方法是()。A、盈亏平衡分析B、单因素敏感性分析C、概率分析D、多因素敏感性分析标准答案：A知识点解析：暂无解析36、工程造价指数按照采用的基期不同，可分为()。A、个体指数和总指数B、数量指标指数和质量指标指数C、定基指数和环比指数D、综合指数和平均数指数标准答案：C知识点解析：工程造价指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。37、某袋装水泥原价为350元／t，供销部门手续费率为4％，运杂费为18元／t，二次运输费5元／t，运输损耗率为1％，采购保管费率为2％，则每吨水泥采购保管费为()元。A、7．71B、7．43C、7．36D、7标准答案：C知识点解析：采购保管费=(供应价格+运杂费)×采购保管费率=(350+18)×2％=7．36。38、因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A、2个月B、3个月C、6个月D、1年标准答案：C知识点解析：因故不能开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。39、在《建设工程施工合同(示范文本)》中，需要承、发包方根据工程实际进行细化的部分是()。A、协议书B、通用条件C、专项条款D、附件标准答案：C知识点解析：需要进行细化的部分是专用条款。40、劳动力招募费属于()。A、财务费B、差旅交通费C、工会经费D、办公费标准答案：D知识点解析：暂无解析41、将一个项目的建设期成本和项目运营期使用及维护成本进行综合考虑是()模式的核心思想。A、全寿命成本管理B、全过程成本管理C、全面成本管理D、全方位成本管理标准答案：A知识点解析：全寿命成本管理模式的核心是将一个项目的建设期成本和项目运营期使用及维护成本进行综合考虑。42、单台设备安装后的试车费属于()。A、联合试运转费B、设备安装工程费C、建安工程费D、生产准备费标准答案：B知识点解析：单台设备调试费及无负荷联动试运转费用属、于设备安装工程费。43、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金标准答案：B知识点解析：静态费用包括：建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和基本预备费。44、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量应以()为准。A、定额工程量B、实体工程量C、实体工程量+损耗工程量D、定额工程量+损耗工程量标准答案：B知识点解析：暂无解析45、下列不属于索赔处理方式的是()。A、协商解决B、邀请中间人调解C、向仲裁机构申请仲裁D、向人民法院提起诉讼标准答案：D知识点解析：解决索赔的处理方式有：协商、调节和仲裁。46、关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法有误的是()。A、当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C、当事人没有订立仲裁协议的，可以向人民法院起诉D、当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉标准答案：A知识点解析：和解和调解是解决合同争议的常用和有效方式。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。47、按月结算与支付是根据承包商每月完成工程量进行结算，一般按已完工程量套用合同单价得出合计数的()支付。A、40％～60％B、50％～80％C、60％～80％D、60％～90％标准答案：D知识点解析：按月结算与支付是根据承包商每月完成工程量进行结算，一般按已完工程量套用合同单价得出合计数的60％～90％支付。48、招投标是典型的竞争缔约方式，从合同法的观点来看，下列选项正确的是()。A、发布招标公告是要约行为，投标是承诺B、发布招标公告是要约邀请，投标是要约C、投标是要约邀请，中标通知是要约D、招标是要约，中标通知是承诺标准答案：B知识点解析：暂无解析49、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留()的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、10％B、15％C、3％～5％D、30％标准答案：C知识点解析：按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留3％～5％的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。50、开挖深度超过()或虽未超过但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程为危险性较大的工程。A、2mB、3mC、3．5mD、4m标准答案：B知识点解析：开挖深度超过3m(含3m)