2023年投资项目管理师之投资建设项目实施考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2023年整理投资项目管理师之投资建设

项目实施考前冲刺模拟试卷B卷含答案

单选题（共50题）

1、属于建设项目财务内部控制价款支付控制的措施的是（）。

A.会计核算程序

B.决算审计制度

C.竣工验收制度

D.资产移交制度

【答案】A

2、以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准为依据属于

（）o

A.工程支付监理基本程序

B,工程质量控制原则

C.施工准备阶段的监理工作

D.工程质量控制方法

【答案】B

3、下列费用中，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量导致

的费用是（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.生产准备费

D.工程质量监督费

【答案】A

4、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，

建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向（）申请核发

选址意见书。

A.城市规划部门

B.城乡规划部门

C.国土资源部门

D.环境保护部门

【答案】B

5、根据建设项目现场情况，应采用专家调查或（）等方法，对项目

实施过程的危险源进行分类辨识。

A.质量检查

B.施工检查

C.安全检查

D.材料检查

【答案】C

6、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对列入《政府核准的

投资项目目录》内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行（）。

A.核准制

B.审批制

C.备案制

D.报告制

【答案】A

7、下列不属于我国建筑工程预算造价审核方法的是（）。

A.全面审核法

B.重点审核法

C.对比审核法

D.部分审核法

【答案】D

8、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单

位的任务适合用（）测量。

A.费用比率法

B.加权单元法

C.监督人员评价法

D.渐进里程碑法

【答案】B

9、一般来说，工程设计管理方式要与（）保持一致。

A.采用的工程建设承包方式

B.建设项目管理模式

C.建设单位的工程技术力量

D.建设单位的设计管理水平

【答案】B

10、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项

目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场

产生的费用由（）。

A.招标人负责

B.投标人负责

C.招标人和投标人共同负责

D.招标人和投标人协商决定

【答案】B

11、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自

己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】A

12、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经（）批准。

A.县人民政府

B.市人民政府

C.各省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院发展计划部门

【答案】C

13、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更，包括

工程和建设内容的变更、（）的变更、设备选型的配套方案的变更。

A.建设工期

B.工艺技术方案

C.总价合同

D.进料渠道

【答案】B

14、合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是（）。

A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价

B.参照类似子目的单价确定变更价格

C.以计日工为依据定价

D.重新编制工程项目报价单

【答案】C

15、项目后评价主要是项目竣工投产（）年后的全面系统评价，具有

明显的动态性。

A.1-2

B.2〜3

C.3~4

D.4〜5

【答案】A

16、当发现某项活动的潜在威胁发生可能性很大，又无其他风险管

理措施可用时，常采用（）。

A.风险控制

B.风险转移

C.风险回避

D.风险分散

【答案】C

17、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交

项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由（）组织

环保工程预验收。

A.县级政府环境保护行政主管部门

B.市级政府环境保护行政主管部门

C.省级政府环境保护行政主管部门

D.国务院环境保护行政主管部门

【答案】C

18、在费用索赔中，不属于承包人的索赔款项目的是（）。

A.亏损

B.直接费

C.间接费

D.利润

【答案】A

19、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各

类资源需求和供应计划，属于进度控制的（）措施。

A.组织

B.管理

C.经济

D.技术

【答案】C

20、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自

己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】A

21、因采用新技术、新设备、新工艺确能降低运行成本，又符合〃安

全、可靠、经济、适用、符合国情”的原则，而使工程投资增加，应

在技术经济综合评价和必要的审查后，由（）确定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

22、项目业主按照统一规定的要求，将项目（）整理完毕后，国家档

案管理的行政主管部门，在大型项目的验收前，要进行专门的档案

管理与移交的预验收。

A.人员档案

B.竣工档案

C.财务档案

D.材料档案

【答案】B

23、（）是指其财产或者利益受工程保险合同保障，享有保险金请求

权的人。

A.保险人

B.投保人

C.被保险人

D.投保人代理

【答案】C

24、进度控制的组织措施不包括（）。

A.健全组织体系

B.建设项目进度计划管理

C.设置专职部门

D.确定工作流程和相应的工作制度

【答案】B

25、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情

况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位暂时停止施工

C.及时向有关主管部门报告

D.建议撤换承包单位

【答案】B

26、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、

制作工艺要求统一的货物，一般采用（）进行评标。

A.综合评分法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.经评审的最低投标价法

【答案】D

27、下列选项中，（）是交付使用资产总表的具体化，反映交付使用

固定资产、流动资产、无形资产和递延资产的详细情况，是使用单

位建立资产明细账、登记新增资产价值的依据。

A.建设项目概况表

B.建设项目财务决算表

C.建设项目交付使用资产明细表

D.建设项目交付使用资产总表

【答案】D

28、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自

己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】A

29、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或

其他投标人串通投标，体现了招标的（）原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】D

30、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、

制作工艺要求统一的货物，一般采用（）进行评标。

A.综合评分法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.经评审的最低投标价法

【答案】D

31、在项目实施过程中，（）是一项十分重要的生产准备工作，是落

实全部生产准备工作的基础。

A.生产技术准备

B.生产人员准备

C.生产物资准备

D.外部协作条件准备

【答案】B

32、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文

件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的（）。

A.千分之一

B.千分之二

C.千分之三

D.千分之四

【答案】B

33、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量

单位的任务适合用（）测量。

A.费用比率法

B.加权单元法

C.监督人员评价法

D.渐进里程碑法

【答案】B

34、国际招标的项目，除了应在《中国日报》发布外，商务部规定

还必须在（）上公布。

A.《人民日报》

B.《中国建设报》

C.《中国经济导报》

D.《中国国际招标网》

【答案】D

35、股票是一种有价证券，它是股份有限公司发行的，用以证明（）

所持股份的凭证。

A.出资人

B.股东

C.认股人

D.证券商

【答案】A

36、建设单位和施工单位应按照〃三同时〃的要求，以（）形式将环保

工程设施的施工建设进展情况上报政府环境保护行政主管部门，接

受环境保护部门的检查。

A.日报

B.月报

C.季报

D.年报

【答案】C

37、工程设计应体现和落实建设项目业主的各项投资目标与要求，

()决定项目的功能和效益，对项目能否达到建设项目业主的要求和

目标起着关键作用。

A.工程设计的技术水平和设计质量

B.工程设计的技术水平和设计能力

C.工程设计的实施

D.工程设计的质量

【答案】A

38、施工招标，自确定中标人之日起()日内，招标人向监督部门提

交招投标情况书面报告。

A.10

B.15

C.20

D.28

【答案】B

39、股票是一种有价证券，它是股份有限公司发行的，用以证明（）

所持股份的凭证。

A.出资人

B.股东

C.认股人

D.证券商

【答案】A

40、（）是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织

参加投标的一种招标方式。

A.指定招标

B.邀请招标

C.委托招标

D.公开招标

【答案】D

41、因非监理单位原因，暂停或终止执行监理业务时的善后工作及

恢复监理业务前的准备工作是（）。

A.附加监理工作

B.额外监理工作

C.阶段性监理工作

D.全过程监理工作

【答案】B

42、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万

元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800

万元，则此时的进度偏差（）万元。

A.-300

B.-500

C.300

D.500

【答案】D

43、合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是（）。

A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价

B.参照类似子目的单价确定变更价格

C.以计日工为依据定价

D.重新编制工程项目报价单

【答案】C

44、建设项目财务管理应遵循的原则不包括（）。

A.强化建设项目财务预算管理

B.实行经济核算，落实经济责任制

C.坚持建设项目法人责任制和建设项目资金本制

D.认真分析工程变更并作出慎重决策

【答案】D

45、建设项目工程监理是指具有（）的监理单位对工程实施的专业化

监督管理。

A.专业能力水平

B.监督权利

C.相应资质

D.法人资格

【答案】C

46、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表

述上不一致时，以（）为准。

A.最先发出的书面文件

B.最后发出的书面文件

C.修改前资格预审文件

D.最终修改的招标文件

【答案】B

47、死亡和重大死亡事故调查组应邀请（）和有关专业技术人员参加。

A.人民法院

B.人民检察院

C.生产技术部门

D.与事故有直接利害关系的人员

【答案】B

48、下列关于监理与相关服务收费的表述，错误的是()。

A.建设工程监理与相关服务的内容、质量要求和相应的收费金额以

及支付方式，由发包人和监理人在监理与相关服务合同中约定

B.由于非监理人原因造成建设工程监理与相关服务工作量增加的，

发包人应当按合同约定向监理人另行支付相应的建设工程监理与相

关服务费

C.由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，监理人应按

合同约定向发包人支付相应赔偿

D.监理人提出合理化建议经采用、取得实效的，发包人可另行给予

奖励

【答案】C

49、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间

()d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清

问题的来源。

A.7

B.10

C.15

D.20

【答案】c

50、下列工程设计评审中，（）评审是依据建设项目业主提出的工程

设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可

靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。

A.设计方案

B.初步设计成果

C.设计总说明

D.总体

【答案】B

多选题（共30题）

1、业主方现场文明施工的责任有（）。

A.制定文明施工的各项规定

B.划分各参与方的责任范围

C.接受监督检查

D.实施检查、考核和奖惩

E.不断提高文明施工水平

【答案】ABD

2、建设项目竣工验收的作用是（）。

A.全面、综合考核建设项目质量

B.明确责任，及时结算

C.总结建设项目管理经验教训

D.促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益

E.能使投资人在建设项目中收到更高的经济效益

【答案】ABCD

3、设计成果评审中，对经济性的要求有（）。

A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求

B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要求

C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理

D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定

要求，能耗处于国内同类设计先进水平

E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标

满足相关规定要求

【答案】BCD

4、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（）。

A.营业税

B.企业管理费

C.城市维护建设税

D.间接费

E.教育费附加

【答案】AC

5、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有（）

情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

C.关系社会公共利益的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求

的

E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具

备承包能力的

【答案】ABD

6、下列对工程监理的内容表述不正确的是（）。

A.一般主要包括从勘察设计、施工、设备采购及安装调试、竣工验

收直至保修期

B.对项目建设分段进行监督和管理

C.对建设工程的各个阶段进行质量审查

D.协调参与项目建设有关单位之间的关系

E.对项目建设的全过程进行监督和管理

【答案】BC

7、推行〃代建制〃的关键是选择（）的代建单位。

A.有资质

B.规模大

C.信用好

D.有能力

E.有经验

【答案】ACD

8、工程监理与政府质量监督的区别在于（）。

A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督

是一种行政管理

C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为

D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的；政府工程质量监督则

是依法进行并具有强制性的

E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿

项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于

施工阶段的质量监督

【答案】BCD

9、建设项目工程设计投资控制主要控制的方法包括（）。

A.优化设计

B.推广标准设计

C邛艮额设计

D.勘察设计

E.控制设计概算

【答案】ABC

10、工程设计应贯彻执行国家的（）o

A.产业政策

B.资源利用政策

C.环保政策和基本建设程序

D.财经政策

E.以提高经济效益为核心，确保工程质量和促进技术进步的方针

【答案】ABC

11、工程复杂程度等级分为（）。

A.简单

B.一般

C.复杂

D.较复杂

E.特别复杂

【答案】BCD

12、施工准备阶段的监理工作主要包括（）。

A.参加由建设项目业主组织的工程设计交底会

B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主

C.对承包单位修复的工程质量进行验收，合格后予以签认

D.对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属

E.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证

【答案】AB

13、工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、

监理单位参加，主要内容包括（）。

A.承包单位介绍施工准备情况

B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容

C.建设项目业主根据委托监理合同宣布对监理方的授权

D.建设项目业主介绍工程开工准备情况

E.第一次工地会议纪要由业主方起草，经与会各方代表签字确认

【答案】ABCD

14、建设项目财务管理的基本职能包括（）。

A.财务预测

B.财务需求

C.财务预算

D.财务控制和财务报告

E.财务决策

【答案】ACD

15、环境管理的意义是（）。

A.环境管理主要是预防和控制组织的活动或产品给环境造成的不良

影响

B.环境管理涉及社会经济的可持续发展问题

C.加强环境管理是为了社会生产力的持续增长和人们生存质量的不

断提高

D.环境管理主要预防和控制工作场所内不可接受的损害风险

E.牢固树立了以人为本的观念

【答案】ABC

16、建设项目安全措施的重点是（）。

A.防高空坠落

B.防放射性照射

C.防坍塌

D.防危险品污染

E.防机械伤害

【答案】AC

17、建设单位在竣工验收中的任务主要包括（）。

A.及时受理和审查承包商提出的单项工程交工验收申请

B.组织工程设计、工程监理等单位，做好每一项验收工作

C.及时做好全面竣工验收的各项准备

D.向有关验收主管部门提出全面竣工验收申请，并负责做好竣工验

收组织工作

E.协调建设项目各参与方的计划安排

【答案】ABCD

18、与项目建设有关的工程建设其他费用有（）。

A.建设管理费

B.可行性研究费

C.研究试验费

D.联合试运转费

E.生产准备费

【答案】ABC

19、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可

分为（）等。

A.主要材料

B.地方材料

C.辅助材料

D.备品备件

E.特殊材料

【答案】ACD

20、风险的大小取决于（）。

A.项目组织结构的不合理和功能的不完善

B.变化中的客观世界和人类行为

C.实际结果与预期结果发生差异的可能性

D.实际结果与预期结果差异的大小

E.实际结果与预期结果差异的方向

【答案】CD

21、出库安装时，不能计入设备投资支出的附属设备的有（）。

A.暖气

B.卫生

C.通风

D.照明

E.防空支出

【答案】ABCD

22、融资租赁按其业务内容的不同特点可分为（）。

A.间接租赁

B.直接租赁

C.转租赁

D.回租租赁

E.杠杆租赁

【答案】BCD

23、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有（）。

A.施工条件不利

B.不可抗力

C.设计变更的影响

D.建设项目参与方的组织不当

E.资金保障不能满足进度计划要求

【答案】ACD

24、公开招标的缺点在于（）。

A.招标周期长

B.工作复杂

C.选择余地小

D.投入资金多

E.程序复杂

【答案】ABD

25、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（）。

A.营业税

B,企业管理费

C.城市维护建设税

D.间接费

E.教育费附加

【答案】AC

26、建设项目绩效审计中，对建设项目管理功能的审查与评价主要

包括（）的审查与评价。

A.计划管理能力

B.项目功能目标

C.组织管理能力

D.创新能力

E.员工激励制度

【答案】ACD

27、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的（）开

展工作。

A.时间

B.范围

C.内容

D.性质

匕17・而C芟tt）

【答案】ABC

28、国际商业银行贷款的程序包括（）。

A.申请

B.核实

C.审批

D.办理外债登记

E.开放外债专户

【答案】ACD

29、项目监理机构在审查工程延期时，应依（）确定批准工程延期的

时间。

A.施工合同中有关工程延期的约定

B.工期拖延和影响工期事件的事实和程度

C.影响工期事件对工期影响的量化程度

D.相关的法律、行政法规

E.工程建设的实际情况

【答案】ABC

30、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括

()o

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的

B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的

C.需要进行改建、拆除作业的

D.需要临时停水、停电、中断道路交通的

E.需要进行爆破作业的

【答案】ABD

大题(共10题)

一、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即“甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

二、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两

家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监

理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较

大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项

目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为

方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案

报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲

施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，

造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理

工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的

施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工

程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在

严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分

部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正

在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因

修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延

长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和

报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》

中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监

理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4

在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.

事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？

说明理由。

【答案】

三、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，

建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单

位修改设计，致使工作K停工2个月；事件2：因建设单位供应的建

筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月；事件3：因不可抗力原

因致使工作F停工1个月；事件4：因施工单位原因工程发生质量事

故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划

的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？

并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路

是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事

件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？

【答案】

四、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过

招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工

合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期

400do施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商

便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包

方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合

同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作

业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致

全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,

并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总

承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,

发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前,

当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配

式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临

时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说

明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.

事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.

事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

【答案】

五、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元,

设备采购估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算100万元，

监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招

标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。

【问题】

1.简述《招标投标法》要求必须进行招标的工程项目是什么？

2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标

的标准是什么？3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须

进行招标?4.背景材料中有两处不妥，请找出来。

【答案】

六、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中

估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：（1）开

工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；（2）业主

自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证

金；（3）当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进

行调价，调价系数为0.9（或1.1）;（4）每月支付工程款最低金额为

15万元；（5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%

以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并

经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少？

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预

付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程

款为多少？

【答案】

七、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建

筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完

To在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机

大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中,

因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查,

配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20

日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由

此增加土方开挖量900m事件4：5月20日〜5月22日，因30年一

遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5

月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工

作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

【问题】

L建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要

求索赔？回答并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人

工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的

30%,则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索

赔文件有哪些？

【答案】

八、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和

施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工

程实施中发生了下列事件。事件1:工程招标时，A、B、C、D、E、

F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投

标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没

有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的

签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单

位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施

工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为

投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期

400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经

评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在

中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单

位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后,

建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的

依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建

设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。

事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G

单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府

有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前,

设计单位组织召开了设计交底会。会议