2024年外墙涂装工程施工合同样例

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年外墙涂装工程施工合同样例本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3工程定义第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量监督第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全标准7.2安全事故处理第八条知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密条款第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理第十三条合同的继承与转让13.1合同继承13.2合同转让第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义：甲方为项目所有权人或其合法授权人，负责对工程项目的实施进行监督和管理。1.2承包方定义：乙方为具有相应资质的施工单位，负责按照合同约定完成工程的施工。1.3工程定义：本合同项下的工程指的是位于____的____栋建筑的外墙涂装工程，具体范围和面积以合同附件为准。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于外墙基层处理、涂料选型、施工方案设计、涂料施工、施工期间的质量控制及施工后的售后服务等。2.2工程内容：乙方应按照合同约定的施工工艺和质量标准，完成外墙涂装工程的施工，并确保工程在质保期内满足约定的质量要求。第三条合同价格3.1合同总价：本合同约定的工程总价为人民____元整（大写：人民币____元整），该价格包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、税费等全部施工成本。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等因素影响，可按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式为____（银行转账、现金支付等）。第四条合同工期4.1工期要求：乙方应按照合同约定的时间表完成工程的施工，总工期为____日。4.2工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。第五条质量标准与要求5.1质量标准：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。5.2质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方对不合格的部分进行整改，直到满足合同约定的质量要求。第六条材料与设备6.1材料供应：乙方应按照合同约定的材料品牌、型号和质量标准采购施工材料，并负责材料到场后的保管和使用。6.2设备供应：乙方应提供合同约定的施工设备，并确保设备的安全性和正常运行。第七条施工安全7.1安全标准：乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格按照安全施工规程进行施工。7.2安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时通知甲方，按照相关法律法规和合同约定处理安全事故。第八条知识产权与保密8.1知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。8.2保密条款：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方披露。第九条违约责任9.1发包方违约：如甲方未能按照合同约定履行其义务，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按合同约定执行。9.2承包方违约：如乙方未能按照合同约定履行其义务，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按合同约定执行。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁，或者依法向合同约定的法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，诉讼地点为合同约定的法院；如选择仲裁，仲裁地点为合同约定的仲裁机构。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更：双方同意，合同的变更需书面签署，并经双方授权代表签字盖章后生效。11.2合同解除：除非合同约定或法律允许解除合同的情况外，任何一方不得单方面解除合同。双方同意，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理后续事宜。第十二条合同的终止12.1合同终止条件：合同终止的条件包括但不限于合同约定的工程完工、甲方支付完毕全部合同价款、乙方完成合同约定的售后服务等。12.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对工程进行必要的善后处理，并按照合同约定退还剩余的质保金。第十三条合同的继承与转让13.1合同继承：合同的有效期和权利义务不得转让给合同之外的第三方，除非双方书面同意。13.2合同转让：未经对方书面同意，任何一方不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范、材料品牌及型号等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同项下工程的所有施工项目、工程量及单位工程造价。附件二：施工图纸包含工程的整体设计图纸、施工细节图、材料布局图等，以指导乙方的施工工作。附件三：技术规范详细规定施工过程中的技术要求、材料性能标准、施工工艺流程等。附件四：材料品牌及型号列出本合同中涉及的所有材料品牌、型号及规格，以确保乙方采购的材料符合工程要求。附件五：施工进度计划明确工程的施工时间表，包括各阶段的开始和结束时间，以确保工程按时完成。附件六：质量保修书详细说明乙方对工程提供的质保期限、质保范围和质保服务等内容。附件七：安全施工方案列出乙方在施工过程中应遵守的安全规程和措施，确保工程施工安全。附件八：保密协议详细规定乙方在合同执行过程中对甲方商业秘密和机密信息的保密义务。附件九：付款计划明确本合同价款的支付时间、比例和方式，确保双方权益。附件十：争议解决协议包含争议解决的方式、地点、程序等内容，以便在发生争议时双方有据可依。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定时间完成工程。2.乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程。3.乙方未能按照合同约定提供施工材料或设备。4.乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权。5.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息。6.甲方未能按照合同约定时间支付价款。7.甲方未能按照合同约定提供施工场地和条件。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例进行赔偿。2.乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权扣除质保金。3.乙方泄露甲方商业秘密，需承担相应的损害赔偿责任。4.乙方侵犯第三方知识产权，由乙方全权负责处理相关侵权事宜，并承担因此造成的一切损失。示例说明：若乙方未能按照合同约定时间完成工程，按照合同约定的违约金比例计算，需向甲方支付违约金人民币10,000元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.质保金：指乙方为确保工程质量，按照合同约定在工程完工后一定期限内，保留的一部分合同价款。3.知识产权：指专利