2024年工程分包责任及施工细则协议

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年工程分包责任及施工细则协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与时间1.3分包工程的规模与结构2.分包商的责任与义务2.1分包商的基本责任2.2分包商的安全责任2.3分包商的施工质量责任3.总包商的责任与义务3.1总包商对分包商的管理与协调3.2总包商对分包工程的监督与检查3.3总包商对分包商的支持与配合4.施工细则与要求4.1施工方案与施工图纸4.2施工进度与计划4.3施工质量与标准5.工程变更与调整5.1工程变更的条件与程序5.2工程变更的费用与时间调整5.3工程变更的审批与通知6.工程付款与结算6.1工程款的支付条件与方式6.2工程款的支付进度与时间6.3工程款的结算与清算7.违约责任与处罚7.1分包商的违约行为与处罚7.2总包商的违约行为与处罚7.3违约责任的赔偿与追究8.争议解决与法律适用8.1争议的解决方式与程序8.2法律适用与司法管辖8.3仲裁条款与仲裁机构9.合同的生效、变更与终止9.1合同的签订与生效9.2合同的变更与解除9.3合同的终止与废除10.保密条款与信息保护10.1保密信息的范围与内容10.2保密信息的保护措施与期限10.3违反保密条款的责任与处罚11.合同的履行与监督11.1合同履行的报告与记录11.2合同履行的检查与评估11.3合同履行的协调与沟通12.合同的附件与补充协议12.1附件的构成与内容12.2补充协议的签订与生效12.3附件与补充协议的变更与终止13.其他条款与规定13.1合同的解释与适用13.2合同的转让与继承13.3合同的强制性规定与法律风险14.合同的签署与备案14.1合同签署的程序与要求14.2合同备案的程序与时间14.3合同签署与备案的有效性第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包工程包括但不限于：土建施工、安装工程、装修装饰、园林绿化、市政道路等。具体工程内容以合同附件一《分包工程明细表》为准。1.2分包工程的地点与时间分包工程位于________________，工程具体开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。1.3分包工程的规模与结构分包工程的规模为________________，结构类型为________________。第二条：分包商的责任与义务2.1分包商的基本责任分包商应按照合同约定的工程范围、工程质量、工程进度等要求，完成分包工程的施工。分包商应对分包工程的施工质量、安全、进度等全面负责。2.2分包商的安全责任分包商应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工过程中的人员安全和设施安全。2.3分包商的施工质量责任分包商应保证分包工程的施工质量符合国家相关标准和规范要求，确保分包工程的安全、可靠、美观。分包商应对分包工程的施工质量承担相应的责任。第三条：总包商的责任与义务3.1总包商对分包商的管理与协调总包商应对分包商的施工过程进行有效管理和协调，确保分包工程的顺利实施。总包商应协助分包商解决施工过程中遇到的问题，确保工程进度和质量。3.2总包商对分包工程的监督与检查总包商应定期对分包工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督与检查，对分包商的不合格行为进行纠正，确保分包工程符合合同要求。3.3总包商对分包商的支持与配合总包商应提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工材料等资源，为分包商提供必要的施工条件。总包商应积极协助分包商解决施工中的技术问题和协调相关单位，确保工程的顺利进行。第四条：施工细则与要求4.1施工方案与施工图纸分包商应根据总包商提供的施工图纸和施工方案进行施工。分包商在施工过程中如需对施工图纸或施工方案进行变更，应提前向总包商提出申请，经总包商批准后方可进行变更。4.2施工进度与计划分包商应按照合同约定的工期完成分包工程。分包商应制定详细的施工进度计划，并报总包商备案。分包商应按时完成施工任务，如有延期，应提前向总包商申请延期，并承担相应的违约责任。4.3施工质量与标准分包商应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证分包工程的质量。分包商应严格按照施工方案和施工工艺进行施工，确保分包工程的安全、可靠、美观。第五条：工程变更与调整5.1工程变更的条件与程序合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，需要变更工程内容、规模、结构等的，双方可协商进行变更。工程变更需签订补充协议，并报相关部门备案。5.2工程变更的费用与时间调整工程变更导致的费用和时间调整，双方应协商解决，并在补充协议中明确。5.3工程变更的审批与通知工程变更完成后，分包商应向总包商提交变更申请，总包商应在收到申请后七个工作日内进行审批。如同意变更，总包商应向分包商发出变更通知，并明确变更的内容、要求等。第六条：工程付款与结算6.1工程款的支付条件与方式工程款支付分为五个阶段，分别为工程进度款的支付、中期款的支付、竣工款的支付、质量保证金的支付和最终款支付。具体支付条件和方式如下：（1）工程进度款的支付：分包商完成合同约定的工程进度后，向总包商提交工程进度款支付申请，总包商应在核实后按照合同约定的比例支付工程进度款。（2）中期款的支付：分包商完成合同约定的中期节点后，向总包商提交中期款支付申请，总包商应在核实后按照合同约定的比例支付中期款。（3）竣工款的支付：分包商完成合同约定的工程内容，并经总包商验收合格后，向总包商提交竣工款支付申请，总包商应在核实后按照合同约定的比例第八条：违约责任与处罚8.1分包商的违约行为与处罚分包商如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为及处罚如下：（1）分包商未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向总包商支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的0.5‰。（2）分包商未按照约定质量标准完成工程的，应负责修复或重新施工，并承担因此产生的全部费用。（3）分包商在施工过程中出现安全事故的，应承担事故造成的全部费用和损失。8.2总包商的违约行为与处罚总包商如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为及处罚如下：（1）总包商未按照约定时间提供设计图纸、施工方案等资源的，应按照逾期天数向分包商支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的0.5‰。（2）总包商未按照约定标准要求分包商施工的，应负责协调解决，并承担因此产生的额外费用。（3）总包商在施工过程中出现安全事故的，应承担事故造成的全部费用和损失。8.3违约责任的赔偿与追究分包商和总包商如因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。如因一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。第九条：争议解决与法律适用9.1争议的解决方式与程序双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2法律适用与司法管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。9.3仲裁条款与仲裁机构双方同意，任何一方在合同履行过程中发生的争议，均提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条：合同的生效、变更与终止10.1合同的签订与生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格后失效。10.2合同的变更与解除合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面变更协议或解除协议，并经双方盖章确认。10.3合同的终止与废除合同提前终止或解除的，双方应按照合同约定办理终止或废除手续，并互相协助完成后续工作。第十一条：保密条款与信息保护11.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中知悉的对方信息。11.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，为期三年。11.3违反保密条款的责任与处罚如一方违反保密条款，导致保密信息泄露给第三方，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额为泄露信息给第三方造成的实际损失。第十二条：合同的履行与监督12.1合同履行的报告与记录分包商应按照合同约定定期向总包商报告工程进度、质量、安全等情况，并按照总包商的要求记录施工过程。12.2合同履行的检查与评估总包商应按照合同约定对分包商的施工过程进行定期检查与评估，对分包商的不合格行为进行纠正，确保分包工程符合合同要求。12.3合同履行的协调与沟通双方应保持密切的沟通协调，及时解决合同履行过程中的问题，确保工程的顺利进行。第十三条：合同的附件与补充协议13.1附件的构成与内容附件包括分包工程明细表、施工图纸、施工方案等，附件与合同具有同等法律效力。13.2补充协议的签订与生效双方在合同履行过程中如有新的约定，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。补充协议自双方签字盖章之日起生效。13.3附件与补充协议的变更与终止附件与补充协议的变更、终止应按照合同变更与终止的程序办理。第十四条：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程明细表详细列出分包工程的各项内容，包括工程名称、工程地点、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：施工图纸提供分包工程所需的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，详细标注施工要求和技术参数。附件三：施工方案详细描述分包工程的施工步骤、施工工艺、施工技术要求等，包括施工进度计划、施工组织设计等。附件四：质量标准与验收规范列出分包工程的质量标准和要求，包括材料验收标准、施工质量验收规范等。附件五：安全施工规程详细阐述分包工程施工过程中的安全要求，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。附件六：材料供应清单列出分包工程所需的所有材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息。附件七：设备供应清单列出分包工程所需的设备名称、型号、数量、单价、供应商等信息。附件八：劳动力配置表详细说明分包工程施工过程中所需劳动力的配置情况，包括工种、人数、工作时间等。附件九：工程进度款支付申请表分包商向总包商提交的工程进度款支付申请，包括工程进度、完成工程量、付款金额等信息。附件十：中期款支付申请表分包商向总包商提交的中期款支付申请，包括工程进度、完成工程量、付款金额等信息。附件十一：竣工款支付申请表分包商向总包商提交的竣工款支付申请，包括工程质量、工程量、付款金额等信息。附件十二：质量保证金支付申请表分包商向总包商提交的质保金支付申请，包括质保金金额、支付条件等信息。附件十三：合同变更协议双方签订的合同变更协议，包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等信息。附件十四：合同解除协议双方签订的合同解除协议，包括解除原因、解除条件、解除后的责任处理等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定时间完成工程，导致工程进度延误。2.分包商未按照约定质量标准完成工程，导致工程质量问题。3.分包商在施工过程中出现安全事故，导致人员伤亡和财产损失。4.总包商未按照约定时间提供设计图纸、施工方案等资源，导致工程进度延误。5.总包商未按照约定标准要求分包商施工，导致工程质量问题。6.总包商在施工过程中出现安全事故，导致人员伤亡和财产损失。违约责任认定标准：1.分包商的违约行为导致工程质量、进度、安全等方面出现问题的，应承担相应的违约责任。2.总包商的违约行为导致工程质量、进度、安全等方面出现问题的，应承担相应的违约责任。3.违约责任的赔偿金额应根据违约行为对工程造成的影响程度和实际损失来确定。示例说明：如果分包商未按照约定时间完成工程，导致工程进度延误，分包商应按照逾期天数向总包商支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的0.5‰。如果总包商未按照约定时间提供设计图纸、施工方案等资源，导致工程进度延误，总包商应按照逾期天数向分包商支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的0.5‰。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。