建设工程施工合同17.中标合同2024年

建设工程施工合同17.中标合同2024年通用合同编号：__________合同各方：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；

2.承包商是一家具备相应资质和能力的企业，愿意承担该项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程总投资：________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2合同价款包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等。

2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总额的10%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总额的40%；

（3）工程进度达到100%时，业主向承包商支付合同总额的90%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工程质量3.1工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》和相关国家标准、行业标准执行。

3.2承包商应严格按照设计文件和施工图纸施工，确保工程质量。

3.3工程验收：工程完成后，业主组织验收，承包商应配合并提供相关资料。第四条工程进度4.1工程开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。

4.2承包商应按照业主的要求和工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

4.3工程进度报告：承包商应定期向业主报告工程进度，如需调整进度计划，应提前通知业主。第五条材料和设备5.1承包商应按照设计文件和施工图纸要求，采购合格的材料和设备。

5.2材料和设备到场后，业主有权进行验收，不合格的应立即退换。

5.3材料和设备的使用应符合国家相关法律法规和标准。第六条安全生产6.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规和业主的要求，加强施工现场安全管理。

6.2承包商应做好施工现场的安全防护工作，确保施工人员的人身安全。

6.3发生安全事故时，承包商应立即报告业主，并采取有效措施进行处理。第七条合同变更和解除7.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同，应经双方协商一致。

7.2合同变更或解除后，双方应按照相关规定处理合同价款、质量保证金等相关事项。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

8.2违约金计算方式：违约金=合同总额×违约比例。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.材料和设备清单

4.安全生产管理制度

5.工程进度计划

6.验收标准和方法

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.未按约定时间完成工程：延期违约

2.工程质量不符合标准：质量违约

3.未按设计文件和施工图纸施工：施工违约

4.未按约定支付合同价款：支付违约

5.未履行安全生产管理职责：安全违约

6.未经同意变更或解除合同：合同变更/解除违约三、法律名词及解释：

1.建设工程质量管理条例：国家规定的建设工程质量管理的法律法规。

2.合同总额：合同约定的工程造价总和。

3.违约金：违约方应支付给守约方的经济赔偿。

4.验收合格：工程符合设计文件、施工图纸和相关标准的要求。

5.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人员安全和设备完好。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：不可抗力、设计变更、材料供应延误等。

解决：调整施工计划、加班加点、寻找替代材料。

2.工程质量问题：

原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。

解决：停工整改、更换不合格材料、调整设计方案。

3.合同价款支付争议：

原因：业主延迟支付、承包商未按约定完成工程等。

解决：双方协商、调整支付计划、催收欠款。

4.安全事故发生：

原因：违规操作、安全意识不强、安全设施不足等。

解决：加强安全管理、培训工作人员、完善安全设施。五、所有应用场景：