家装承包合同范本(2024版)

家装承包合同范本(2024版)合同编号：__________家装承包合同范本（2024版）第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________第二条合同金额2.1本合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后，向甲方提交工程预算明细，甲方确认后按照预算金额支付。第三条合同履行3.1乙方应当按照约定的时间、质量、标准完成施工任务。3.2乙方应当保证施工安全，遵守施工场地规定，确保施工过程中不损害业主的财产。3.3甲方应当按照约定的时间支付合同款项，不得无故拖延或拒付。3.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理化建议，乙方应当认真听取并采纳。第四条工程变更4.1如果在施工过程中，甲方要求变更工程内容、规模、标准等，乙方应当根据实际情况向甲方提出变更报价，经甲方确认后按照变更后的内容执行。4.2工程变更导致的费用增加，由甲方承担。第五条工期5.1乙方承诺按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当按照延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的万分之五。5.2因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期。第六条质量保证6.1乙方应当保证施工质量，按照约定的标准、工艺进行施工。6.2工程竣工后，乙方应当提供完整的施工资料、保修卡等，并向甲方说明各项设施的使用方法。6.3工程竣工后，甲方应当按约定支付尾款。6.4工程保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应当按照约定的保修条款承担保修责任。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间、质量、标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量修复费用等。7.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的万分之五。7.3因一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同款项支付完毕之日终止。甲方（签字/盖章）：__________日期：__________乙方（签字/盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.工程预算明细2.施工图纸及设计方案3.施工材料合格证明4.施工人员资格证书5.工程保修卡6.施工过程记录7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量、标准完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同款项的，视为违约。3.甲方无正当理由终止合同，视为违约。4.乙方未经甲方同意擅自变更工程内容、规模、标准的，视为违约。5.因一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托方，即家装工程的业主。2.乙方：指合同中约定的受托方，即承担家装工程施工的承包商。3.工程预算：指根据家装工程的设计方案和施工要求，预先计算的工程所需费用的详细清单。4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或者法定的方式向对方支付的经济赔偿。5.保修期：指工程竣工验收合格之日起，承包商对工程提供的保修服务的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，乙方应及时修复，并承担相应费用。3.支付款项问题：甲方应当按照约定时间支付合同款项，如甲方拖延或拒付，乙方可与甲方协商解决，协商不成的，乙方可依法向法院提起诉讼。4.工程变更：如甲方要求变更工程内容、规模、标准等，乙方