工期保障协议书

工期保障协议书合同编号：__________工期保障协议书一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总价：____________________1.5工程工期：自____年____月____日至____年____月____日。二、工期保障2.1乙方应按照主合同约定的工期要求，组织足够的人力、物力、财力，确保工程按期完工。2.2乙方应合理制定施工计划，科学组织施工，确保工程进度不受不利影响。2.3乙方应在上道工序验收合格后，方可进行下道工序的施工。2.4乙方应严格按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及主合同的约定。2.5乙方应确保工程安全，遵守安全生产法律法规，严格执行安全防护措施。三、工期延误3.1由于乙方原因导致工程延误的，乙方应按照主合同的约定承担相应的违约责任。3.2由于不可抗力等客观原因导致工程延误的，甲乙双方应按照主合同的约定处理。四、违约责任4.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价款的____‰作为违约金。（2）乙方未按照约定工期完成工程，且导致甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。4.2甲方未按照约定支付工程款，导致工程延误的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每延误一天，甲方应向乙方支付工程总价款的____‰作为违约金。（2）甲方未按照约定支付工程款，导致乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.《建设工程合同》2.工程设计文件3.施工图纸4.工程质量标准5.安全生产措施6.乙方施工计划7.工程进度报告8.工程验收报告9.违约金计算公式10.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程2.乙方未按照工程质量标准进行施工3.乙方未遵守安全生产法律法规4.甲方未按照约定支付工程款5.甲方未按照约定提供施工条件6.不可抗力等客观原因导致工程延误三、法律名词及解释：1.工期保障协议书：为确保工程按期完工而签订的协议。2.建设工程合同：甲方委托乙方进行工程设计、施工、验收等工作的合同。3.违约金：因违约行为而产生的经济赔偿。4.不可抗力：无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。5.安全生产法律法规：国家关于安全生产的法律、法规、规章和规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延误：解决办法：根据违约行为及认定，按照约定支付违约金，并根据实际情况协商赔偿损失。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照工程质量标准进行施工，对不合格工程进行整改或重新施工。3.安全生产问题：解决办法：遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保工程安全。4.支付工程款问题：解决办法：按照主合同约定及时支付工程款，避免因支付延迟导致工程延误。5.不可抗力事件：解决办法：及时报告不可抗力事件，并提供相关证明材料，根据合同约定处理工期延误及损失赔偿。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.用于确保工程按期完工，保证工程质量、安全等目标的实现。3.适