2023年投资项目管理师之投资建设项目实施题库检测试卷B卷附答案

2023年整理投资项目管理师之投资建设

项目实施题库检测试卷B卷附答案

单选题（共50题）

1、竣工档案来自于工程文档资料，是在工程文档资料基础上随着（）

同步进行收集、整理、审查、分类形成的。

A.单项工程验收、全面竣工验收

B.工程建设的进度

C.环境和条件的变化

D.中间验收、全面竣工验收

【答案】A

2、对于工程建设合同额超过（）亿元人民币以上的工程，业主工程

款支付担保可以按工程合同确定的付款周期实行分段滚动担保。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

3、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的（）d内

或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】D

4、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经（）批准。

A.县人民政府

B.市人民政府

C.各省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院发展计划部门

【答案】C

5、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价

文件审批部门提交（），说明环境保护设施运行情况、治理效果、达

到标准。

A.〃环境保护设施预验收合格报告〃

B.〃环境保护设施竣工验收报告〃

C.〃环境保护设施验收合格证〃

D.〃环境保护设施预验收合格证〃

【答案】B

6、依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是（）。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

C.抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着

物

D.抵押人依法拥有的耕地、自留地等集体所有土地使用权

【答案】D

7、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可

根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行（）。

A.扩大初步设计

B.方案设计

C.技术设计

D.总体设计

【答案】A

8、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经（）批准。

A.县人民政府

B.市人民政府

C.各省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院发展计划部门

【答案】C

9、建设工程预验工作的主要内容不包括（）。

A.检查财务账表是否齐全，数据是否真实，开支是否合理

B.排除正式验收中可能有争议的问题，协调项目与有关方面、部门

的关系

C.召开竣工验收会议

D.检查项目建设标准，评定质量，对隐患和遗留问题提出处理意见

【答案】C

10、在（）合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易

方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资

控制要承担一定量的风险。

A.固定单价

B.总价

C.可调单价

D.成本加酬金

【答案】B

11、（）是指建设项目在筹资经济活动中，债务人以偿还债务为条件

的对诚实信用的一种承诺，债权人以实现债权为目的的对权利保障

的担保设定。

A.筹资保证

B.建设项目筹资信用保证

C.筹资质押

D.筹资抵押

【答案】B

12、在工程风险处理技术中，（）是以一种积极的态度，采用各种技

术和方法去减少损失发生的机会和降低所发生损失的严重程度。

A.回避

B.抑制

C.自留

D.转移

【答案】B

13、对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括（）。

A.判断判断进度偏差是否影响关键工作

B.判断进度偏差是否在关键线路上

C.判断进度偏差是否大于总时差

D.判断进度偏差是否大于自由时差

【答案】A

14、（）是验证计划和程序的执行，以及时采取措施，保持内部控制

的有效性。

A.事前监督

B.事中监督

C.事后监督

D.全程监督

【答案】B

15、（）是指具有相应资质的监理单位，受建设项目业主的委托，依

据国家有关法规，对工程实施的专业化监督管理。

A.政府质量监督

B.建设项目技术设计

C.工程监理

D.建设项目管理

【答案】C

16、总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与（）进行协

调。

A.施工单位

B.设计单位

C.承包单位和建设单位

D.建设单位和设计单位

【答案】C

17、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程开工前，建设单

位应当按照国家有关规定，向工程所在地（）申请领取施工许可证。

A.社区级人民政府建设行政主管部门

B.县级以上人民政府建设行政主管部门

C.市级以上人民政府建设行政主管部门

D.省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】B

18、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述，错误的是（）。

A.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配

件，应当具有生产许可证、产品合格证

B.施工单位应当在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、

废水、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染

C.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从

管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

【答案】D

19、下列关于风险控制的表述，错误的是（）。

A.根据风险控制的目的，风险控制可以分为风险预防和风险抑制

B.风险控制从主动采取预防措施人手

C.风险控制是一种消极的风险管理措施，其选用具有很大的局限性

D.风险控制措施成本低、效益好，不会产生不良后遗症

【答案】C

20、（）是指财务预定目标，拟定出多种可行性方案，并从中选择最

合理有效的行动方案的过程。

A.财务决策

B.财务预测

C.财务预算

D.财务控制

【答案】B

21、在社会主义市场经济条件下，建设项目会计核算和监督的内容

不包括（）。

A.建设项目的资金来源

B.建设项目的资金占用

C.建设项目的资金运动

D.建设项目的资金

【答案】D

22、机电产品国际招标一般采用（）进行评标。

A.记名投票法

B.最低评标价法

C.排序法

D.百分制综合评估法

【答案】B

23、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项

目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场

产生的费用由（）。

A.招标人负责

B.投标人负责

C.招标人和投标人共同负责

D.招标人和投标人协商决定

【答案】B

24、建设项目管理最主要的依据和手段是（）。

A.法律法规

B.从事管理的经验

C.建设项目管理制度

D.建设项目合同

【答案】D

25、有负荷试车调试以（）为主，相关单位配合。

A.施工单位

B.设备安装单位

C.建设项目业主

D.工程设计单位

【答案】C

26、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是（）。

A.属于单机无负荷试车调试

B.属于联动无负荷试车调试

C.属于无负荷试车调试

D.属于有负荷试车调试

【答案】C

27、在风险类型中，（）是指由于个人或团体的行为对工程实施造成

的损失可能。

A.人身损失风险

B.社会风险

C.政治风险

D.责任损失风险

【答案】B

28、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、

制作工艺要求统一的货物，一般采用（）进行评标。

A.综合评分法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.经评审的最低投标价法

【答案】D

29、工程保险合同的主体包括保险人、()与被保险人。

A.受益人

B.投保人

C.设计人

D.约定人

【答案】B

30、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间

()d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清

问题的来源。

A.7

B.10

C.15

D.20

【答案】C

31、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制

A.安全技术措施

B.专项施工方案

C.施工现场临时用电方案

D.工程变更方案

【答案】B

32、下列不属于工程文档资料管理目的的是（）。

A.为了在项目实施期提供便利的查阅条件

B.为以后编制竣工档案奠定基础

C.能准确有效地为项目正常生产服务

D.为项目验收提供依据

【答案】D

33、重视通过（）来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原

则。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】B

34、工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以（）形式包括

在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中

标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。

A.暂列金额

B.总承包服务费

C.暂估价

D.计日工

【答案】A

35、后评价项目的选取范围不包括（）。

A.重大型项目

B.复杂型项目

C.利用外国政府及其机构贷款的建设项目

D.企业或行业内有代表性的项目

【答案】C

36、（）既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方

式。

A.转租赁

B.回租租赁

C.杠杆租赁

D.直接租赁

【答案】D

37、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或

其他投标人串通投标，体现了招标的（）原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】D

38、下列不属于联动有负荷试车调试目的的是（）。

A.检验所有岗位人员与组织，在协调、控制、操作、故障应急处理

等方面的反应能力

B.检验和考核整个生产工艺流程能否打通、全生产线设备运转状况、

自控仪表与联锁系统控制效果，能否生产出合格产品

C.核验考核各岗位员工对系统试车的适应性

D.考核、规范工艺状态，确保下阶段试车的连续稳定

【答案】C

39、环境管理主要预防和控制的是（）。

A.组织的活动或产品给环境造成的不良影响

B.畜牧业给环境带来的影响

C.工业、农业给环境带来的影响

D.产品给环境造成的影响

【答案】A

40、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由（）组织审查、审批。

A.建设项目业主直接

B.承包单位

C.建设项目业主和设计单位共同

D.监理单位

【答案】A

41、工程勘察综合资质等级的划分正确的是（）。

A.只设甲级

B.设甲级和乙级

C.设甲级，部分专业可以设乙级

D.不分等级

【答案】A

42、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按（）的决定执

行。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.合同管理方面的专家

D.工程实践经验的专家

【答案】B

43、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在

某时点的已完工作的预算费用为7600元，已完工作实际费用为

7700元，计划工作预算费用为7800元，根据对项目状况的分析，

则项目总成本的新估算为（）元。

A.43009

B.50609

C.50709

D.50809

【答案】C

44、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更，包括

工程和建设内容的变更、（）的变更、设备选型的配套方案的变更。

A.建设工期

B.工艺技术方案

C.总价合同

D.进料渠道

【答案】B

45、建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担，而发

包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理总负责的，该监

理人应按照各监理人合计监理费的（）加收总体协调费。

A.2%〜3%

B.5%〜7%

C.4%〜6%

D.2%〜5%

【答案】B

46、风险转移的途径不包括（）。

A.合同

B.期货

C.工程担保

D.风险抑制

【答案】D

47、在设备监理中，重要设备是指国家（）基本建设项目。

A.大中型

B.大型

C.中型

D.中小型

【答案】A

48、建设项目的关键是（）。

A.质量

B.进度

C.资金

D.收益

【答案】B

49、下列管理模式中，（）模式一般只适用于建设规模较小、建设周

期较短，规模不大、技术不太复杂的建设项目以及高度保密的特殊

建设项目。

A.自行管理

B.分项委托管理

C.委托专业机构管理

D.代建制

【答案】A

50、关于关键工作和关键线路的表述，正确的是（）。

A.网络计划中总时差为零的工作为关键工作

B.一个从始点到终点全部由关键工作所组成的线路为关键线路

C.一个从始点到终点全部由关键节点所组成的线路为关键线路

D.时差为最大值的节点串联起来的即为关键线路

【答案】B

多选题（共30题）

1、实施准备阶段的回顾与评价的重点是（）。

A.评价项目前期工作的质量与合规性

B.实施过程中产生的主要变化、原因及其影响

C.各项准备工作是否充分

D.评价项目业主的组织能力与管理水平

E.开工前的各项报批手续是否齐全

【答案】C

2、财务决策的过程一般包括（）。

A.情报活动

B.决策活动

C.设计活动

D.抉择活动

E.审查活动

【答案】ACD

3、建设项目后评价的主要方法有（）等。

A.调查法

B.对比法

C.逻辑框架法

D.层次分析法

E.分析复核法

【答案】ABCD

4、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包

括（）。

A.社会保障费

B.人工费

C.劳动保险费

D.材料费

E.施工机械使用费

【答案】BD

5、根据建设项目现场情况，应采用（）等方法，对项目实施全过程

的危险源进行分类辨识。

A.增加安全系数

B.专家调查

C.隔离危险物质

D.安全检查

E.设置安全监控系统

【答案】BD

6、项目实施阶段，风险控制的措施有（）。

A.采用系统的项目管理方法，重视事后控制，推崇动态目标控制

B.向建设各方人员灌输安全理念

C.对现场危险源要妥善采取措施

D.建立预警预报机制

E.及时协调，妥善处理建设过程中设计、监理、施工、材料设备供

应各方及总包与分包之间的各种矛盾，避免矛盾激化

【答案】BCD

7、业主对总监理工程师的授权权限可根据（），随时扩大授权范围

或减少授权。

A.合同约定

B.建设项目实施计划安排

C.工程项目的特点

D.工程进展的实际情况

E.总监理工程师的管理水平和能力

【答案】CD

8、工程设计任务书中，一般包括的内容有（）。

A.建设项目勘察设计工作报价

B.规划设计条件和要求

C.平面布局要求

D.建设依据和项目规模

E.技术经济指标

【答案】BCD

9、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有（）。

A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工

B.为了保证工程质量而需要进行停工处理

C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患

D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理

E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件

【答案】BCD

10、筹资保证在建设项目筹资活动中可能实际运用的主要方式有（）。

A.建设方保证

B.第三方保证

C.施工方保证

D.政府保证

E.保险保证

【答案】BCD

11、建设项目质量管理实践过程中的影响因素有（）。

A.方案

B.人

C.材料

D.机械

E.环境

【答案】BCD

12、关于组建评标委员会的表述，正确的是（）。

A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委

总数的3/4以上

B.评标委员会人数为5人以上单数组成

C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人

D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确

定的专家

E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专

家库中直接确定专家

【答案】BC

13、常用的预算编制方法主要有（）。

A.合同支付曲线

B.关键路线法

C.相关回归法

D.经验估算法

E.投资资金流量曲线

【答案】ABC

14、建设项目环境保护管理的基本原则包括（）。

A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境

B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺，

合理利用资源，防止环境污染和生态破坏

C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则

D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护〃三同时〃制度

E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染

和生态破坏

【答案】ABD

15、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括（）。

A.工程排污费

B.工程定额测定费

C.住房公积金

D.固定资产使用费

E.危险作业意外伤害保险

【答案】ABC

16、在项目实施过程中，应坚持（）的人员招聘原则。

A.提高劳动生产率

B.实用、高效、经济

C.以设计为依据

D.适时招聘

E.公开、公平、公正

【答案】ACD

17、职业健康和环境管理体系的不同点包括（）。

A.需要满足的对象不同

B.管理的侧重点有所不同

C.管理目标不同

D.管理原理不同

E.管理程序不同

【答案】AB

18、承包商向建设项目业主提出交工验收申请时，应具备的条件有

()o

A.设备已进行试车调试

B.竣工资料文件已备好

C.合同规定内容已完成

D.已将相关资料移交项目业主

E.已进行自检

【答案】ABC

19、根据施工的具体情况，安全检查的方式包括()。

A.项目定期组织的安全检查

B.各级管理人员的随机性抽查

C.各级管理人员的日常性检查

D.季节性安全检查

E.节假日安全检查

【答案】ACD

20、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有（）。

A.施工条件不利

B.不可抗力

C.设计变更的影响

D.建设项目参与方的组织不当

E.资金保障不能满足进度计划要求

【答案】ACD

21、工程项目的外供条件涉及的范围较广，主要有（）。

A.动力供给

B.劳动力配置条件

C.给排放条件

D.智能办公条件

E.工程材料供给与运输条件

【答案】ACD

22、工程监理与政府质量监督的区别在于（）。

A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为

B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理；政府质量监督

是一种行政管理

C.监理单位为社会监理行为；政府质量监督是政府监督行为

D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则

是依法进行并具有强制性的

E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿

项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于

施工阶段的质量监督

【答案】BCD

23、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定,

建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是（）。

A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收

B.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认

可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商

文件进行验收

C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单

位）工程，严禁验收

E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使

用要求，应予以验收

【答案】ACD

24、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括（）。

A.开始/结束法

B.比值法

C.费用比率法

D.加权单元法

E.监督人员评价法

【答案】ACD

25、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的

目标，进行（）活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增

强质量能力，提高质量水平。

A.计划

B.实施

C.决策

D.检查

E.处置

【答案】ABD

26、按照贷款使用年限的长短，分为（）。

A.短期贷款

B.中期贷款

C.长期贷款

D.一年期贷款

E.十年期贷款

【答案】ABC

27、关于建设用地管理规定的表述，正确的是（）。

A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国

土资源管理部门提出建设用地申请

B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费

C.建设用地实行预审管理

D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位

提出建设用地预审申请报告

E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地

【答案】BCD

28、进度计划的调整方法包括（）。

A.改变工作的最早开始时间

B.改变工作之间的逻辑关系

C.将关键工作压缩为非关键工作

D.改变子项目工作延续时间

E.重新编制网络计划

【答案】BD

29、下列属于企业财产保险的是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.财产保险综合险

D.房屋抵押贷款保险

E.房屋利益保险

【答案】CD

30、按照GB/T19000-2000系列标准建立的建设项目质量管理体系具

有很多特点，选项中不属于其特点的是（）。

A.质量控制主体的多元性

B.质量管理机构的独立性

C.质量检验方式的多样性

D.质量管理任务的艰巨性

E.质量管理模式的一次性

【答案】BC

大题（共10题）

一、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m

【问题】

1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任？为什么？

2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因

素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些？

【答案】

二、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修

期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文

本）》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单

位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理

机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达

了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通

过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目

监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门

干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目

监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构〃小题大做〃，致

使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成

后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报

告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d

时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求

施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修

复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方

案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否

正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？

【答案】

三、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志

性建筑物。整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下3

层，地上28层。在整个施工过程中，施工单位加强了对整个质量的

控制。在第6层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现问题，施工单位非常

重视，及时进行了返工处理。在第12层混凝土部分试块检测时发现

强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度

达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完

工，达到验收条件，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过

程质量控制的内容包括哪些？

2.说出在第6层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第12层实体混

凝土经检测达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条

件后方可进行竣工验收？

【答案】

四、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即“甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支〃。

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

五、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即“甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

六、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商

参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用

两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定

如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分,

总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术

标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后

的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表

3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承

包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价

算术平均数的50%之和为基准价，但最高（或最低）报价高于（或低于）

次高（或次低）报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予

考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分（60分），报价比基

准价每下降1%,扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%,扣

2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】

七、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两

家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监

理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较

大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项

目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为

方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案

报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲

施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，

造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理

工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的

施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工

程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在

严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分

部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正

在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因

修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延

长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和

报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》

中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监

理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4

在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.

事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？

说明理由。

【答案】

八、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修

期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文

本）》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单

位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理

机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达

了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通

过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目

监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门

干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目

监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构〃小题大做〃，致

使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成

后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报

告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d

时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求

施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修

复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方

案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否

正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？

【答案】

九、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层

综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元

/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺

延工期Id;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15

日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台

风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入

淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机

（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班）,并进行维

修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件

3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通

知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月

14日施工总承包单位接