核工程大清包施工合同

核工程大清包施工合同合同编号：__________鉴于：1.业主为核工程项目的建设方，拥有该项目的设计图纸、技术规格书和其他相关技术文件；2.承包商具有相应的施工资质和经验，愿意承担该核工程项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工作包括：（1）核工程大清包施工；（2）按照业主提供的图纸、技术规格书及其他相关技术文件进行施工；（3）负责施工过程中的质量、安全、环保等管理工作；（4）完成业主规定的其他相关工作。1.2承包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）完成施工进度的一半时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，业主支付给承包商。2.3承包商应按照合同约定的时间和方式向业主提供合法有效的发票。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。延长的期限及费用双方另行协商确定。第四条质量与验收4.1承包商应按照业主提供的图纸、技术规格书及其他相关技术文件进行施工，确保施工质量。4.2业主或其委托的第三方机构对施工过程进行监督检查，承包商应予以配合。4.3工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收合格后，方可进入下一阶段施工；竣工验收合格后，本合同项下的工作视为完成。4.4工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条安全与环保5.1承包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全规定，确保施工过程中的安全生产。5.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保符合国家环保要求。5.3发生安全事故的，承包商应立即报告业主，并按照业主的要求进行处理。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2业主未按照合同约定支付价款的，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。6.3双方的其他违约行为，按照合同约定或者国家相关法律法规的规定承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.核工程设计图纸2.技术规格书3.施工方案4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.合同双方资质证明7.工程验收标准8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成施工任务：认定：未能在约定的施工期限内或中途因故未能完成施工任务。违约金：按照合同约定的违约金比例计算。2.业主未按照合同约定支付价款：认定：未能在约定的时间内支付合同价款。违约金：按照合同约定的违约金比例计算。3.工程验收不合格：认定：工程未达到合同约定的验收标准。处理：承包商需按照业主要求进行整改，直至达到验收标准。三、法律名词及解释：1.核工程大清包施工：指承包商承担核工程项目的施工任务，包括人员、材料、设备、施工方案等全部施工内容。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.工程验收：指对施工完成的工程项目进行质量、安全、环保等方面的检查、试验和评定，以确定工程项目是否符合设计文件、技术规范和合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时延长合同工期，并协商确定延期费用。2.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，根据实际情况调整合同价款和工期。3.工程质量问题：解决办法：立即停工，由承包商负责整改，直至达到验收标准。4.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，按程序报告业主，并按照业主要求进行处理。5.支付纠纷：解决办法：双方核对支付条款，按合同约定履行支付义务，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应