地铁建设工程合同

地铁建设工程合同合同编号：__________鉴于甲方为地铁建设工程项目的业主，乙方具有地铁建设工程的相关资质和经验，经双方友好协商，就乙方承揽甲方地铁建设工程项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________地铁建设工程项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程投资估算：____________________二、合同价格2.1双方同意，本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、设备采购费、材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、设备采购、材料供应等相关工作。3.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.4乙方应严格按照合同约定的价格履行合同义务，不得以任何理由提出价格上涨的要求。四、支付方式4.1双方同意，本合同的支付方式分为三个阶段：预付款、进度付款和竣工付款。4.2预付款为合同价格的10%，甲方在合同签订后七个工作日内支付给乙方。4.3进度付款为合同价格的60%，按照工程实际进度，甲方在乙方提交进度付款申请后七个工作日内支付给乙方。4.4竣工付款为合同价格的30%，待工程验收合格后，甲方在七个工作日内支付给乙方。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的0.5%乘以逾期天数。5.2乙方如未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担修复费用并支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的1%。5.3甲方如未按照合同约定支付预付款、进度付款或竣工付款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付金额的0.5%乘以逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.设备采购清单4.材料供应清单5.工程进度计划6.工程验收标准7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程：以合同约定的竣工日期为基准，计算逾期天数。2.乙方未按约定质量标准完成工程：以合同约定的质量标准为基准，认定违约行为。3.甲方未按约定支付款项：以合同约定的支付时间为基准，计算逾期天数。三、法律名词及解释：1.地铁建设工程项目：指在城市地下进行铁路线路、车站、隧道等建设的工程项目。2.合同价格：指双方约定的工程总费用，包括设计费、施工费、设备采购费、材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。4.工期：指双方约定的完成工程的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。2.工程质量问题：乙方应严格按照合同约定的质量标准施工，加强质量监管。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.支付款项问题：甲方应按照合同约定的支付时间及时支付款项。如甲方逾期支付，乙方有权催缴，并有权要求支付违约金。五、所有应用场景：1.地铁建设工程项目的施工承包商与业主之间的合同。2.