国际环保中心条石堡坎施工合同

国际环保中心条石堡坎施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为国际环保中心项目的建设需要，拟在条石堡坎进行施工，现经甲乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：国际环保中心条石堡坎施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同主体2.1甲方指派__________为全权代表，负责本合同的履行。2.2乙方指派__________为全权代表，负责本合同的履行。第三条合同的履行3.1乙方应按本合同约定的工程内容、工程规模、工程地点、工程总价等履行本合同。3.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，保证工程质量，并承担相应的质量保修责任。3.3甲方应按本合同约定的付款方式及时支付工程款。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应接受甲方及有关部门的检查和监督，对工程质量问题及时整改。4.3工程质量的评定标准及方法：__________第五条工程进度5.1乙方应按本合同约定的工期完成施工。5.2乙方应定期向甲方报告工程进度，如有影响工期的因素，应及时通知甲方，并采取措施加快进度。第六条付款方式6.1本合同工程总价分三次支付。第一次付款：工程进度达到__________时，甲方支付工程总价的__________；第二次付款：工程进度达到__________时，甲方支付工程总价的__________；第三次付款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程总价。6.2付款方式为__________（现金、转账等）。第七条违约责任7.1乙方未按本合同约定的工期、质量、内容等履行本合同，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按本合同约定的付款方式及时支付工程款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.国际环保中心条石堡坎施工合同2.甲方（发包方）资质证明3.乙方（承包方）资质证明4.工程设计图纸5.施工方案及相关技术文件6.工程质量验收标准7.工程进度计划8.付款凭证及银行账户信息9.违约金计算公式10.争议解决方式相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期、质量、内容等履行合同，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。2.甲方未按合同约定的付款方式及时支付工程款，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。3.双方未按合同约定协商解决争议，任何一方有权向法院提起诉讼。4.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.乙方未按合同约定接受甲方及有关部门的检查和监督，对工程质量问题未及时整改，甲方有权要求乙方承担违约责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指国际环保中心项目的业主方，负责工程的发包和付款。2.承包方：指承担条石堡坎施工工程的施工单位。3.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间。4.工程质量：指工程符合国家相关标准和规范的程度。5.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定支付给守约方的赔偿金。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，采取措施加快进度，避免违约。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，发现问题及时整改。3.付款延迟：甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款，避免违约。4.施工场地和条件不足：甲方应确保乙方正常施工所需的场地和条件，必要时协商调整施工计划。5.争议发生：双方应尝试友好协商解决，如协商不成，可依法向法院