房屋建筑合同

房屋建筑合同房屋建筑合同1甲方：乙方：甲方在建房屋二层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包，本着平等互利、诚实信用的原则，为确保工程安全、优质、高效、低耗，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、签约方法采取无材料承包的方式。甲方提供建筑材料，包括红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、钉子、铁丝扎、水电等。乙方应提供劳务、施工技术、施工工具以及所有生产和生活用具。二、建设项目乙方应按照设计图纸或甲方提出的要求进行施工。甲方房屋主要工程包括墙、梁、柱、楼梯、楼板、模板安装、模板拆除、钢筋、现浇混凝土及地面和前台阶混凝土垫层；装修室内粉刷，贴前外墙瓷砖，沿后外墙刷水泥砂浆，贴卫生间地面和墙面瓷砖，安装瓷盆、下水管道和落水管；顶层应进行灌浆和打磨，同时做好防渗和透水处理。三、发包价格每平方米人民币（大写）____________，建筑面积按每层外墙计算。施工范围包括所有需要抹水泥砂浆的墙面。四、付款方式合同签订后，工具进场，人员到位。预付20%；第一层砌砖夯实时付40%；8000元，二层、屋顶完工后支付；工程完工时支付80%，预留10%作为质量保证金。竣工后一年内无质量问题，支付尾款。五、双方的责任甲方负责水电供应到位，原材料的`及时进场和日常午餐。乙方必须保证工程质量和进度，按照设计图纸和甲方要求进行施工，节约材料，爱护材料，不得丢失。六、质量要求乙方应按照国家住宅质量标准和要求组织施工。如不合格，乙方负责返工，返工费由乙方承担或由甲方从乙方工程款中扣除。七、注意安全。劳动保护措施，施工保护措施到位，安全施工。如因乙方自身原因或乙方安全防护措施不到位造成乙方施工人员工伤，或因施工造成他人受伤，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。文明施工、职业道德和清洁卫生。八、时限要求主项目工期为75（日历天）。自合同签订之日起，乙方必须在9月前完成主体工程。如遇天气原因，乙方不能以各种理由推迟甲方大楼的竣工时间。如乙方需要材料，乙方应提前向甲方提出计划，以便及时准备。九、后期维护因乙方质量问题造成的维修费用由乙方承担，由此产生的相关赔偿及责任由乙方承担。十、其他人其他未尽事宜，由双方协商解决，并严格按照国家和地方标准执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：房屋建筑合同2发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程范围：三、合同工期：本工程自年月日至年月日，工期日历天，不可避免的自然灾害除外。四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。五、合同价款：本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整（￥：元）。六、工程款的结算及支付：本协议所涉及工程款的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。七、各方权利和义务：（一）发包人1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。（二）承包人1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并承担其税费。2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。4、在施工过程中，要注意安全生产、文明施工，如发生安全事故一切责任均由承包人承担（包括承担安全部门或机构作出的处罚），发包人概不负责。5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中介机构进行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查提供便利条件。7、在签订本协议时，承包人以现金的`方式交纳履约保证金万元（￥：万元）到发包人帐户。依据本次的招标文件规定，若承包人不全面履行合同出现违约情况，发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。8、承包人在施工过程中履行完全部条款，待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。八、质量要求：参照主体工程合同条款执行。九、违约责任：参照主体工程合同条款执行。十、本协议如与主体工程合同有相抵触的，以主体工程合同为准。十一、在工程施工过程中，发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书，与本协议具有同等法律效力。十二、本合同一式五份，发包人、承包人各执二份，公证人面军执一份，自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效，履行完全部合同条款后失效。十三、未尽事宜，经合同方共同协商解决。发包人签章：（公章）承包人（公章）年月日房屋建筑合同3甲方(原土地使用方)：_______________，身份证号码：___________乙方(出资建房方)：___________，身份证号码：___________经甲、乙双方友好协商，一致同意根据(《房屋合建合同》编号：___________)的内容签订补充协议。第一条：甲方(以下简称"甲方")提供土地与乙方(以下简称"乙方")共同合作建房。由乙方出资及自行设计施工，施工期间由乙方全面管理;甲方只参与分房。第二条：如果甲方违约，乙方有权采取一切合法的措施维护自己的权益，乙方可向甲方(身份证号码：___________)及其甲方亲属家人(身份证号码：___________)、(身份证号码：___________)等人追究连带赔偿责任。第三条：楼房落成后，乙方所分得楼层，乙方如何处理甲方无权干预。第四条：房屋建成后，若遇拆迁、政府征收、规划改造等问题，引起房屋拆除的.情况，可按国家相关政策和法律法规办理赔偿，赔偿原则为：按甲、乙双方楼房实际所占用的面积比例计算赔偿。第五条：交付使用后共同管理楼层或双方协商指定人员进行管理。第六条：本协议签订后，甲方承诺不另将该土地与第三方签订任何形式的合同、协议或意向书;如因其内部争议和其他原因造成对方经济损失，违约方须连带赔偿对方全部经济损失。第七条：若发生不可抗力，合同任何一方，均不对因无法履行或迟延履行义务而使遭受的任何损失以及增加的费用和损失承担责第八条：本协议双方签字生效后，除本协议另有约定外，任何一方若需变更本协议条款或解除本协议的，应由甲乙双方协商一致。第九条：在执行过程中，各方不得违约，如有违约行为，违约方要对违约行为承担法律和经济责任。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经甲、乙双方签字后生效。本协议受法律效力保护，双方共同遵照执行，如有未经事宜，双方可以友好协商，同意后签订补充协议，具有同等法律效力。甲方(原土地使用方)：___________乙方(出资建房方)：___________身份证号码：___________身份证号码：___________签约日期：___________年___________月___________日签约日期：___________年___________月___________日房屋建筑合同4甲方：乙方：为确保鸿华麻鸭宿舍楼建筑工程质量圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：楼板现浇，砖混结构。2、建筑面积：最后按建筑实际面积为准，楼面、过道按照半层面积计算。第二条：承包方式1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具临施设备;2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币205元(大写：贰佰零伍元整)，每一层按房屋占地面积算，半包部分过道按照一半计算，两面挑出部分不算(按水平面积计算);地梁基础部分26000元(大写：贰万陆仟元整)施工大包干。3、工程承包内容：土建工程及房屋外墙瓷砖、内墙拉毛装修;4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期1、甲方规定动工时间为__年__月__日至日，乙方不得推后。2、工期：四个半月内完成所有合同内项目落架。3、在保证工程质量的'前提下，因下雨和建筑材料耽误原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，每道施工需经甲方和监理验收合格后乙方方能进行下一环节施工。4、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、基础完成后付26000元2、每层完成后三天内付50000元3、装饰中途付60000元。4、甲方、监理方验收完成合格后两个月内除留两万质量保证金，其余全部付清。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条：安全生产及其它1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。甲方(字盖章):乙方(签字盖章):__年__月__日__年__月__日房屋建筑合同5发包人（全称）：____________________________承包人（全称）：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。第一条、工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。第二条、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的`质量保修期如下：⒈、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为______________年；⒊、装修工程为____________年；⒋、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；⒌、供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；⒍、住宅小区内的给排水设施、道·等配套工程为________________年；⒎其他项目保修期限约定如下：_____________________________________________________________________________________________________________________________。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条、质量保修责任⒈、属于保修范Χ、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。⒉、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案，承包人实施保修。⒋、质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_________________________________________________________________________________________________________________________。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：________承包人（公章）：________法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________________年________月________日________年________月________日房屋建筑合同6工程名称：_______________________发包人名称：_____________________承包人名称：_____________________合同编号：__________粘贴印花税票处根据京国土房管房字［20__］767号文规定，本合同文本（甲种本）适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。第一部分协议书发包人（全称）：____________________________________承包人（全称）：____________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：____________________________________________工程地点：____________________________________________资金来源：____________________________________________工程内容及性质：______________________________________工程立项批准文号：____________________________________群体工程应附承包人承揽工程项日一览表（附件一）二、工程承包范围及方式承包范围：____________________________________承包方式：____________________________________三、合同工期开工日期：_____________竣工日期：_____________合同工期总日历天数：________________天。四、质量标准工程质量标准：__________________________五、合同价款￥_____________元金额大写：__________________________元（人民币）六、合同文件的组成本合同组成文件包括：（）本合同协议书（）中标通知书（）投标书及其附件（）本合同合同条款（）标准、规范及有关技术文件（）图纸及作法说明（）工程量清单（）工程报价单或预算书双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：________________________双方约定本合同自________________________生效。发包人：（公章）_______承包人：（公章）_______住所：_________________住所：_________________法定代表人：___________法定代表人：___________委托代理人：___________委托代理人：___________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：_________________开户行：_______________开户行：_______________账号：_________________账号：_________________邮政编码：_____________邮政编码：_____________第二部分合同条款一、词语定义及合同文件第1条词语定义下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：1．1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的'条款。1．2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1．3承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1．4项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1．5设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1．6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1．7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。1．8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1．9合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1．10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1．11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1．12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1．13开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1．14竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1．15图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。1．16施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。房屋建筑合同7甲方：乙方：甲乙双方协商以定下如下建筑承包合同协议。一、此建筑施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所有设备、建筑所用的'全部原材料，施工人员的吃住生活由乙方全部负责。二、被建房屋的建筑面积为平方米，其中包括瓷砖、地板砖、电线接通为准，乙方的施工承包单价为每平方米790元。三、施工要求：1、外墙为3.7，左右墙为3.7，基于墙体为2.4，圈梁钢筋为12螺纹4根，柱子为12螺纹4根，板筋为主筋10个，副筋为6个，距离主15厘米，副18厘米。2、门一个口300元，窗户130元每平方米，地砖25元平方米，外墙瓷砖10元每平方米，电线4平方铜芯线，如造价高甲方自付。3、计算方法外皮拉外皮计算，楼梯为二分之一计算，外沿为全面计算。4、乙方应按甲方的建筑要求保证施工质量，房屋交工后，由甲方进行验收，如有不合格部分，由乙方进行修补好为止。5、如有施工中发生人员伤亡，由乙方全部负责。四、付款方式：根据施工进度，甲乙双方协商，甲方付给乙方部分款项，房屋建成后，根据实际面积，甲方付乙方全部工程款。本协议自甲、乙双方在协议上签字之日起生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：________年____月____日房屋建筑合同8委托单位（委托方）:______受托方：______营业执照注册号：组织机构代码：法定代表人：委托代理人：通讯地址：邮政编码：联系电话：开户银行：帐号：鉴定单位（受托方）：营业执照注册号：房屋安全鉴定机构备案编号：组织机构代码：法定代表人：委托代理人：通讯地址：邮政编码：联系电话：开户银行：帐号：依据《中华人民共和国合同法》、《北京市房屋建筑使用安全管理办法》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上，委托方与受托方就房屋建筑安全鉴定的有关事宜，协商订立本合同。第一条房屋情况本鉴定项目所涉及的房屋具体情况见附件一。第二条鉴定范围和内容本鉴定项目的具体范围和内容见附件二。第三条鉴定标准和方式本鉴定工作应当执行的标准、规范、规程为：_____。第四条鉴定费用及支付（一）鉴定费用：□按间计费：元/间，共间；□按建筑面积计费：______元/平方米，共______平方米；合计人民币______（大写）元整(￥______)。（二）支付方式：□现金□支票□转账（三）支付时间：□一次总付：支付时间为。□分期支付：元，时间：______；______元，时间：______；______元，时间：______。第五条履行方式及期限受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场检查检测工作，于现场检查检测工作后个工作日内按照约定完成房屋建筑安全鉴定工作，并提交书面安全鉴定报告套。第六条异议处理委托方如对安全鉴定报告结论有异议，可在收到报告起个工作日内向受托方提出书面异议，由受托方组织复查并于个工作日内向委托方予以书面答复。委托方对受托方的书面答复仍有异议且无法协商解决的，可以在收到鉴定报告后个工作日内，向北京市房屋安全管理事务中心提出鉴定程序符合性审查或鉴定结论可靠性审查。第七条双方主要义务（一）委托方义务，要1.在签订本合同时向受托方提交所鉴定房屋的权属证明和相关技术资料，并对所提供资料的真实性、有效性、完整性负责，相关技术资料见附件三。2.在现场鉴定时提供工作面（如木结构平房及中式楼房应有检查口）、水电条件等必要协助，并按照与受托方商定的方案提前去除局部检查区域的建筑装修（如抹灰层）及项目检查完成后修补检查损伤部位等。3.在现场提供工人名，配带锤子、凿钎子、梯子等工具协助鉴定工作。4.按照本合同约定支付鉴定费用。5.采取措施保障受托方鉴定工作正常进行。（二）受托方义务1.严格按照国家和本市相关规定和技术标准，在北京市房屋安全鉴定机构备案证书核定的业务范围内开展鉴定工作。2.按照约定完成鉴定任务并提交房屋建筑安全鉴定报告。3.对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。4.按照委托方要求对在鉴定中掌握的有关国家秘密、商业秘密、个人隐私承担保密义务。第八条违约责任（一）一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的'损失。（二）一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（三）委托方未按照本合同约定向受托方支付鉴定费用，每逾期一日，应当承担应付金额__‰的违约金。（四）受托方未按照本合同约定向委托方提交鉴定报告，每迟延一日，应当承担鉴定费用‰的违约金。（五）如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第九条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方当事人应当协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照第种方式解决：（一）向人民法院起诉。（二）由仲裁委员会仲裁。第十条其他（一）本合同一式份，委托方执份，受托方执份，具有同等法律效力。未尽事宜,由双方协商签订补充协议；有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。委托方：受托方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：__年__月__日__年__月__日房屋建筑合同9甲方：_________乙方：_________甲乙双方按照《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。一、工程概况：1、甲方准备在____新建_间_层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从___年月日开始动工，至___年月日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。二、质量要求：1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的.粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。三、安全问题：工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。需要说明：五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自___年__月__日签定之日起生效。甲方(签字盖章)：_________乙方(签字盖章)：_________双方证明人_________甲方证明人(签字盖章)：_________乙方证明人(签字盖章)：______________年____月_____日房屋建筑合同10发包人(甲方)：____________________________承包人(乙方)：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的'内容，双方约定如下：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为______________年;⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道·等配套工程为________________年;⒎其他项目保修期限约定如下：_____________________________________________________________________________________________________________________________.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任⒈属于保修范Χ、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案，承包人实施保修。⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：_________________________________________________________________________________________________________________________.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________电话：_______________________电话：___________________________传真：_______________________传真：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日房屋建筑合同11发包人：承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城号楼工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：１．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的`该工程合理使用年限；２．外墙面的防渗漏为_______年；３．装修工程为_______年；４．电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年；５．供热与供冷系统为_______个采暖期、供冷期；6．其他项目保修期限约定如下：天然气工程为_______年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任１．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。3．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4．对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。5．承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下，由发包人安排保修队伍维修。6．如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的"保修派工单"为准。7．承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款20__-5000元，在保修费中扣除。8．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9．质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。10.在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的，由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担责任。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。五、其他事项1、本协议与《建设工程施工合同》一并签订生效。2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订日期：_房屋建筑合同12甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方须建一幢四层半的私人住宅楼，现将其主体建设工程以包工不包料的形式承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》《安全生产法》，为明确双方责任，确保建房的安全和质量、进度，经甲、乙双方共同协商一致达成以下条款，双方须共同遵守。一、二、三、四、五、六、工程名称：主体建设施工工程地点：车站对面建筑面积：900平方米（以实际层层平面丈量为准）承包方式：包工不包料（材料由甲方提供）承包范围：主体建设工程为四层半（正一、二、三、四、五层建设）规格与质量：1、正一层高为米，二、三、四层楼层高为米，框架结构，楼梯间墙体用39cm_19cm_19cm的水泥砖，其他墙体用39cm_19cm_15cm的水泥砖，按甲方提供的外观简要图纸进行施工。2、第一层建一个3方左右的化粪池，浇制好盖板及第一层地板，并负责预留好进出（上下）水管接口。（甲方以1000元另做计算）3、乙方需严格按照甲方设计的质量要求施工，不得偷工减料，否则所出现的一切质量问题由乙方负责返工和返工的一切建筑材料。4、柱、梁、天面板以及墙体的浇筑要抬好水平、拉好线，要用振动板、震动棒夯实，保证柱、梁、天面、墙体美观大方，整体水平、垂直成一条水平面，凹凸不超过厘米，杜绝钢筋裸露在外，呈蜂窝状，确保主体建设质量。5、验收时顶层吊线到楼脚，楼三方（前、后、侧方）外墙整体呈一条水平线，误差不能大于3公分。七、建设施工工期：年月日至年月日，工期为6个月，如遇不可抗拒的因素工期可适当顺延。八、建筑施工工价款：主体施工价为：玖拾伍元（￥：100元）每平方米（按每层天面丈量计算）。九、双方的责任及义务：1、甲方的责任与义务：（1）甲方负责模板、顶木、小五金和建筑施工所需材料使之具备可施工条件，（2）甲方提供工程的水、电的费用。建房材料：钢筋，水泥、沙石、砖、小五金等建筑材料。（3）甲方负责协调周边关系，以保证乙方顺利施工。（4）工程竣工并验收合格后、按合同付给乙方工程款。2、乙方的责任与义务：（1）乙方负责所有一切建房的施工以及搅拌机和吊砖机（包括浇筑天面时所需的临时工），施工中房租以及一切伙食自理。（每层的水泥砖均由乙方负责搬运）（2）在浇筑每层天面时，所需临时工由乙方自请（甲方可配合帮请，请工费由乙方负责），甲方只负责每层浇筑天面板时的伙食。（3）各层搬运砖、沙石等施工材料由乙方负责。（4）施工中乙方必须严格把好质量关，按照建筑质量要求施工，在小于或等于建筑正常的误差范围内进行施工。（5）按照甲方提供的简易图纸和修改方案进行施工，甲方认为需要修改的地方按甲方要求做。（6）安全第一，预防为主，乙方在施工中必须做好安全防护措施，设置安全工人员、行人和施工设备的安全，因乙方责任引起的一切工伤奋事故，由乙方承担全部责任，甲方不负连带责任。（7）按照相关规定及建筑相关技术标准进行施工，以保证施工进度和质量。（8）建筑施工材料堆放整齐有序，保证施工现场人走场清，每天收工时，收捡好施工材料和工具，不能随意浪费和丢弃甲方的一切建筑材料和施工工具，否则损失按成本价从乙方的工程款中扣除。十一、工程款支付办法：主体工程完成浇筑完天面，在每层倒完盖板、脱模后，甲方付给乙方该层主体价的60%，余下工程款在主体全部工程结束，经甲方验收合格20天内付清，如付款后甲方发现该房有质量问题，乙方要无条件解决。十二、其他1、建房施工上的所有的`工作都由乙方负责完成。2、如工程出现质量问题，造成返工的，乙方必须返工，造成的损失由乙方负责并承担所损失的材料费。如造成重大损失的甲方有权终此合同并拒付任何工程款项。3、工程结束后，乙方必须清理好工作环境中的所有垃圾，整理和堆放好模板、顶木、横木等材料并搬至第一层放好。4、在施工中，甲、乙双方不得无故中途终止合同，否则一次性支付对方人民币伍仟元（￥：5000元）的违约金。5、浇筑柱和浇筑天面板一定用振动棒和振动板加固。6、各层拆下的顶木、模板搬运、拔钉子等工作均属乙方负责。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决十四、本合同经甲乙双方签字生效。工程完工，合同内容执行完毕，工程款及各种费用结清后合同自行失效。十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。甲方：（手模）年月日乙方：（手模）年月日房屋建筑合同13甲方：乙方：甲方位于九所新区南区东商住二横路25号、26号、27号私人房屋，由乙方建设施工。为使甲、乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲、乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围：乙方负责承建甲方一楼至六楼所有房屋建设毛坯房(包括钢筋、木工、水电到门口，泥工、打竹架包工包料等。房屋内外装修除地板砖不贴和墙漆内外不打，门、窗和楼梯护手不包，其余工程都是乙方做)。二、建设方式：包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按305元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑面积计算。四、付款方式：采用进度付款，乙方每完成一层建设，经甲方验收后支付总计工程量80%，二层至六层采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一个月一次性付清余款。超过一个月当验收合格。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付进度工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和施工图纸承建，因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。(二)权利1、甲方有权找相关部门对工程质量进行监督，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照进度时间要求甲方支付工程款。六、安全约定乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担(台风或不可抗力由方承担)。七、违约责任。甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的.，甲乙双方均可向人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行协商作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲人（盖章）：乙人（盖章）：地址：地址：法人代表（签字）：法人代表（签字）：承办人：承办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：担保人（盖章）：签订日期：年月日签