2024年云南建设工程设计施工合同

2024年云南建设工程设计施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的解释原则第二章：合同主体2.1甲方的资质与责任2.2乙方的资质与责任2.3双方的合作义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特点3.3工程的设计要求第四章：设计施工范围与内容4.1设计范围与深度4.2施工范围与要求4.3设计施工的阶段划分第五章：合同价款与支付方式5.1合同总价与计价方式5.2预付款与进度款支付5.3竣工结算与最终支付第六章：工程质量与验收标准6.1工程质量要求6.2验收程序与标准6.3质量保证期限第七章：工程进度与延期责任7.1工程进度计划7.2进度监控与调整7.3延期责任与处理第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与报告第九章：材料与设备供应9.1材料与设备的质量标准9.2供应责任与时间要求9.3材料与设备的保管与使用第十章：变更与签证管理10.1工程变更的提出与审批10.2变更的计价与支付10.3现场签证的管理第十一章：知识产权与保密11.1知识产权的归属11.2保密信息的范围11.3保密责任与期限第十二章：违约责任12.1违约行为的界定12.2违约责任的承担12.3赔偿范围与计算方法第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序13.2合同解除的条件与后果13.3合同终止后的权利义务第十四章：合同签署与生效14.1签订方信息14.2签订时间与地点14.3合同的生效条件以上为2024年云南建设工程设计施工合同的目录。第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在云南建设工程设计施工项目中的权利、义务和责任，以及项目的实施范围和条件。1.2合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决，均适用中华人民共和国法律。1.3合同的解释原则合同条款应根据其字面意义和合同目的进行解释，如有不明确或冲突之处，应由双方协商解决。第二章：合同主体2.1甲方的资质与责任甲方应具备相应的资质和能力，负责提供工程所需的相关资料和条件。2.2乙方的资质与责任乙方应具备承接本工程所需的设计和施工资质，负责工程的设计和施工工作。2.3双方的合作义务甲乙双方应本着诚信原则，密切合作，确保工程顺利进行。第三章：工程概况3.1工程名称与地点本工程名称为______，地点位于______。3.2工程规模与特点工程规模为______，具有______等特点。3.3工程的设计要求工程的设计应符合国家相关标准和规范，满足甲方的使用需求。3.3.1设计标准具体设计标准包括______。3.3.2设计风格设计风格应体现______。第四章：设计施工范围与内容4.1设计范围与深度乙方应按照合同约定的设计范围和深度完成设计工作。4.2施工范围与要求乙方应按照设计文件和施工规范完成施工任务。4.3设计施工的阶段划分设计施工分为______个阶段，每个阶段的具体任务为______。4.3.1初步设计阶段包括______。4.3.2施工图设计阶段包括______。第五章：合同价款与支付方式5.1合同总价与计价方式本工程合同总价为______，计价方式为______。5.2预付款与进度款支付甲方应按约定支付预付款和根据工程进度支付进度款。5.3竣工结算与最终支付工程竣工验收合格后，双方应进行结算，甲方支付最终款项。第六章：工程质量与验收标准6.1工程质量要求乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。6.2验收程序与标准工程验收应按照合同约定的程序和标准进行。6.3质量保证期限乙方对工程质量提供______年的质量保证。6.3.1保证范围质量保证范围包括______。6.3.2保证责任乙方在保证期内对出现的质量问题负责______。第七章：工程进度与延期责任7.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。7.2进度监控与调整甲方有权监控工程进度，并在必要时要求乙方调整。7.3延期责任与处理因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。7.3.1延期通知延期应提前通知甲方，并说明原因。7.3.2延期赔偿延期造成的损失，乙方应进行赔偿。以上为合同前七章的主要内容，具体细节需根据实际情况进一步明确。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，制定并执行安全生产措施。8.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。8.3事故处理与报告发生安全事故或环境事件时，乙方应立即采取措施并报告甲方。8.3.1事故报告流程明确事故报告的流程和时限。8.3.2事故处理责任乙方应承担事故处理的首要责任。第九章：材料与设备供应9.1材料与设备的质量标准所有供应的材料与设备应符合国家及行业标准。9.2供应责任与时间要求乙方负责材料与设备的及时供应，并保证其质量。9.3材料与设备的保管与使用乙方应妥善保管材料与设备，并合理使用。9.3.1保管责任明确乙方在材料与设备保管中的责任。9.3.2使用规范规定材料与设备使用的规范和要求。第十章：变更与签证管理10.1工程变更的提出与审批任何工程变更需经甲方审批，乙方不得擅自变更。10.2变更的计价与支付工程变更后的计价和支付方式应由双方协商确定。10.3现场签证的管理现场签证应由甲方授权人员签署，并作为合同的一部分。10.3.1签证流程明确现场签证的提出、审批和签署流程。10.3.2签证效力签证作为合同变更的法律文件，具有相应的效力。第十一章：知识产权与保密11.1知识产权的归属工程中产生的知识产权归甲方所有，乙方有保密义务。11.2保密信息的范围明确哪些信息属于保密范畴，包括设计资料、施工方案等。11.3保密责任与期限乙方应对保密信息负责，保密期限为工程竣工后______年。11.3.1保密措施乙方应采取有效措施保护保密信息。11.3.2违约泄密责任如乙方违反保密义务，应承担相应的责任。第十二章：违约责任12.1违约行为的界定明确违约行为的定义，包括未按时完成工程、工程质量不合格等。12.2违约责任的承担违约方应根据合同约定承担违约责任。12.3赔偿范围与计算方法违约赔偿应包括直接损失和合理的间接损失。12.3.1赔偿计算标准明确赔偿金额的计算方法和标准。12.3.2赔偿程序规定违约赔偿的提出、协商和支付程序。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并按照约定程序进行。13.2合同解除的条件与后果明确合同解除的条件，以及解除后双方的权利和义务。13.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。13.3.1财产清算合同终止后，双方应进行财产清算。13.3.2资料移交乙方应在合同终止后将所有相关资料移交给甲方。第十四章：合同签署与生效14.1签订方信息甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间与地点本合同签订时间为：年____月____日，地点为：__。14.3合同的生效条件合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.3.1生效条件的附加若合同生效需满足其他条件，应在此列明。以上为合同后七章的主要内容，具体细节需根据实际情况进一步明确。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程设计施工项目中，合同附件条款及说明对于确保项目的顺利进行、明确各方权利义务、处理可能出现的问题具有重要作用。以下是针对多方主导的建设工程设计施工合同的附件条款及说明：一、项目参与方信息附件参与方基本信息：包括各参与方的名称、地址、联系方式等。参与方授权代表：列出各参与方授权代表的姓名、职位、联系方式。参与方角色与职责：明确各方在项目中的角色和具体职责。二、工程详细描述附件工程目标与预期成果：明确工程的最终目标和预期成果。工程范围与限制条件：详细描述工程的范围和任何特定的限制条件。工程关键节点：列出工程的关键节点和完成的预期时间。三、设计施工技术要求附件设计施工标准：列出所有适用的设计和施工标准。技术规格与参数：详细说明工程的技术规格和关键参数。设计施工方法：描述将采用的设计和施工方法。四、合同价款与支付计划附件详细费用构成：列出工程费用的详细构成，包括材料、人工、管理等。支付时间表：提供详细的支付时间表和相关条件。价格调整机制：设定价格调整的条件和程序。五、工程进度与时间管理附件进度计划：提供工程的详细进度计划和关键里程碑。进度监控机制：描述进度监控的方法和进度报告的频率。延期处理程序：明确延期发生时的处理程序和责任分配。六、质量控制与验收标准附件质量控制流程：描述工程质量控制的流程和标准。验收程序：详细说明工程验收的程序和标准。质量保证期限：规定工程质量保证的期限和责任。七、安全、健康与环境(SHE)管理附件安全生产政策：列出参与方必须遵守的安全生产政策。环境保护措施：描述施工过程中的环境保护措施。事故报告与应急响应：明确事故报告流程和应急响应计划。八、材料与设备管理附件材料与设备标准：列出所有材料和设备的采购标准。供应与验收：详细说明材料和设备的供应、运输和验收程序。存储与维护：规定材料和设备的存储和维护责任。九、变更与签证管理附件变更请求流程：描述工程变更的请求、审批和实施流程。签证管理：明确现场签证的程序和签证的法律效力。变更费用计算：设定变更引起的费用调整方法。十、知识产权与保密协议附件知识产权归属：明确工程中产生的知识产权的归属。保密信息定义：定义保密信息的范围和保密期限。保密责任：规定各方的保密责任和违约后果。十一、违约责任条款附件违约行为定义：明确违约行为的种类和定义。违约通知与补救：描述违约发生时的通知和补救措施。违约赔偿：规定违约赔偿的范围和计算方法。十二、争议解决机制附件争议解决原则：确定解决争议时应遵循的原则。协商与调解：首选协商或调解方式解决争议。仲裁或诉讼：规定仲裁或诉讼的条件和程序。十三、合同生效、变更与解除条款附件生效条件：明确合同生效的条件和时间。变更程序：规定合同变更的条件、程序和生效方式。解除条件：明确合同解除的条件和后果。十四、附加条款附件特殊约定事项：针对项目的特殊需求，各方可约定特殊条款。补充协议：规定补充协议的签订条件和法律效力。其他事项：包括但不限于合同的修改、更新和解释等。十五、签署信息附件签署方信息：包括签署方的全称、地址、授权代表等信息。签署时间：记录合同的签署日期。签署地点：明确合同的签署地点。十六、附件的法律效力与更新附件与主合同的关系：明确附件与主合同的关联和法律效力。附件的更新：规定附件的更新条件和程序。更新通知：明确附件更新后的通知方式和时间要求。以上附件条款及说明为多方主导的建设工程设计施工合同的重要组成部分，旨在确保项目的顺利进行和各方权益的保护。各方应根据项目实际情况，对附件内容进行适当的调整和补充。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：项目参与方基本信息表。附件二：工程详细描述及预期成果。附件三：设计施工技术要求及标准。附件四：合同价款及支付计划。附件五：工程进度与时间管理计划。附件六：质量控制与验收标准。附件七：安全、健康与环境(SHE)管理计划。附件八：材料与设备管理规定。附件九：变更与签证管理流程。附件十：知识产权与保密协议。附件十一：违约责任条款。附件十二：争议解决机制。附件十三：合同生效、变更与解除条款。附件十四：附加条款。附件十五：签署信息记录。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合规定标准、违反保密协议等。违约行为的认定应基于事实，由合同各方或指定的第三方机构进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致一方无法履行合同义务。连带责任：指多方合作中，任一方违约时，其他合作方可能需共同承担的责任。保密信息：指合同中未公开且对合同一方具有商业价值的信息。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同各方在发生争议时，应首先通过协商解决。若协商无效，可寻求专业调解。调解不成时，各方可依据合同约定向仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变