人行道砖块铺设劳务外包合同

人行道砖块铺设劳务外包合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方需要进行人行道砖块铺设工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将人行道砖块铺设工程劳务外包给乙方一事，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程量：__________5.工程质量标准：__________6.工程总价：__________二、劳务交付1.乙方应按合同约定的内容、质量标准、时间节点完成劳务交付。2.乙方应在合同约定的时间内，将劳务成果交付甲方，并保证劳务成果的质量和安全。3.甲方对乙方交付的劳务成果进行验收，确认合格后支付劳务费。三、劳务费用及支付1.乙方向甲方提供的劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方支付乙方劳务费的方式为：__________3.甲方支付乙方劳务费的期限为：__________四、合同的履行及保证1.乙方应按照合同约定的内容、质量标准、时间节点完成劳务交付。2.乙方应保证其提供的劳务成果符合国家法律法规、行业标准及甲方的要求。3.甲方应按照合同约定的期限和方式支付乙方劳务费。4.甲方应保证乙方的合法权益，包括但不限于支付劳务费、提供施工场地、配合乙方完成施工等。五、违约责任1.乙方未按照合同约定的内容、质量标准、时间节点完成劳务交付的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。2.甲方未按照合同约定的期限和方式支付乙方劳务费的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付劳务费的__________%。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方因此产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料及设备规格书4.施工方案及工艺流程5.工程验收标准6.乙方劳务人员名单及资质证明7.安全防护措施及应急预案8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容、质量标准、时间节点完成劳务交付的，视为违约。2.甲方未按照合同约定的期限和方式支付乙方劳务费的，视为违约。3.甲方未保证乙方的合法权益，包括但不限于支付劳务费、提供施工场地、配合乙方完成施工等，视为违约。4.因甲方原因导致工程停工、窝工的，视为违约。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中确定的享有权利和承担义务的一方。2.乙方：指合同中确定的承担劳务交付义务的一方。3.劳务交付：指乙方按照合同约定完成的人行道砖块铺设工程。4.劳务费：指乙方因提供劳务而应得的报酬。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，乙方采取措施加快工程进度。2.劳务质量问题：解决办法：甲方指派专业人员进行验收，不合格的部分由乙方负责返工、修复。3.劳务费支付问题：解决办法：甲方按照合同约定的期限和方式支付劳务费，双方可协商调整支付方式。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，调整合同内容。5.安全事故处理：解决办法：立即启动应急预案，严格按照相关法律法规和