地铁站修建瓦工施工合同

地铁站修建瓦工施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为地铁站修建项目业主，乙方为具有瓦工施工资质的专业施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供瓦工施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：地铁站修建瓦工施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于瓦工施工、现场管理等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。2.2甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的千分之五的违约金。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《地铁站修建工程质量验收规范》进行验收，各项指标均达到合格标准。五、乙方义务5.1乙方应合法合规进行施工，保证施工安全，防止环境污染，承担因施工造成的一切损失。5.2乙方应保证施工人员具备相应资质，遵守施工现场管理制度，服从甲方及现场管理人员的指挥。5.3乙方应按合同约定提供施工材料，并保证材料质量。六、甲方义务6.1甲方应按合同约定支付乙方施工费用，并提供施工所需的相关资料及现场条件。6.2甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。6.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。七、违约责任7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如未能按合同约定完成施工，应按约定向甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.地铁站修建工程质量验收规范2.瓦工施工资质证明3.乙方施工人员名单及其资质证明4.施工材料质量证明文件5.施工安全措施方案6.环境影响评估报告7.施工许可证明文件8.相关法律法规、行业标准等资料二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合合同约定及国家标准，视为违约。3.乙方未按合同约定支付违约金，视为违约。4.甲方未按合同约定支付施工费用，视为违约。5.甲方未提供施工所需的相关资料及现场条件，视为违约。6.甲方未协助乙方办理施工所需的相关手续，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑施工活动的法律规范总称。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的货币，以弥补对方损失或者履行合同义务。4.工程验收：对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合规定的技术要求和质量标准。5.资质：企业或个人从事特定活动所应具备的条件和能力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商确定合理的施工进度，并签订补充协议。2.施工质量问题：及时停工，整改至符合质量标准，必要时更换施工队伍。3.支付争议：查看合同条款，核实支付金额及时间，协商解决或法律途径解决。4.施工安全事故：立即报告甲方及相关部门，采取紧急措施，防止事故扩大，配合调查处理。5.环境污染问题：加强环保措施，避免施工过程中产生污染，如发生污染，及时处理并承担责任。五、所有应用场景：1.地铁站修建项目需要瓦工施工。2.乙方具有瓦工施工资质及经验。3.