2024建设工程施工合同协议书

2024建设工程施工合同协议书合同编号：__________协议书一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期总日历天数：__________天2.2开工日期：__________2.3竣工日期：__________三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）及其它相关强制性标准的规定。3.2工程质量等级：__________3.3工程验收：__________四、合同价款及支付4.1合同价款：__________元（大写：__________元整）4.2支付方式：__________4.3支付时间：__________五、施工组织设计及施工方案5.1乙方应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，提交甲方审批。5.2乙方应严格按照经审批的施工组织设计进行施工。5.3乙方应根据施工进度，编制施工方案，提交甲方备案。六、材料和设备6.1乙方应按照甲方要求，采购、运输、保管和使用工程所需材料和设备。6.2乙方应对所供材料和设备的质量负责，确保工程质量。七、安全生产7.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。7.2乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。7.3乙方应对施工过程中的安全事故及时报告甲方，并按甲方要求采取措施。八、违约责任8.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。8.2甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任。8.3双方的其他违约行为，应按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方确认后具有同等法律效力。10.2双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及设计文件2.施工组织设计3.施工方案4.材料和设备清单5.安全生产措施一、附件列表：1.施工图纸及设计文件

2.施工组织设计

3.施工方案

4.材料和设备清单

5.安全生产措施

6.工程量清单

7.工程质量标准

8.工程验收标准

9.合同价款明细表

10.支付凭证

11.变更订单

12.工程延期申请

13.安全事故报告

14.合同解除协议

15.争议解决调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，属于违约行为。

2.甲方未按合同约定支付价款，属于违约行为。

3.乙方未按照审批的施工组织设计进行施工，属于违约行为。

4.乙方未按照合同约定采购、运输、保管和使用工程所需材料和设备，属于违约行为。

5.乙方未按照法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，属于违约行为。

6.双方未按照约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程项目的法人或其他组织。

2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。

3.施工组织设计：指为完成工程施工，乙方编制的包括施工方法、施工进度、施工机械、劳动力配置等内容的文件。

4.工程质量：指工程满足使用目的的特性，包括结构安全、使用功能、工程美观等方面的要求。

5.安全生产：指在工程施工过程中，为确保人员生命安全和设备完好，采取的一系列措施。

6.违约行为：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。

7.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，协商确定延期工程的时间及费用。2.工程质量问题：

解决办法：立即停工，进行质量整改，直至达到合同规定的质量标准。3.材料和设备不合格：

解决办法：要求乙方更换合格材料和设备，并承担相应责任。4.安全事故发生：

解决办法：及时报告甲方，按甲方要求采取措施，防止事故扩大，并承担相应责任。5.支付纠纷：

解决办法：按照合同约定，提供相应的支付依据，协商解决支付纠纷。6.合同解除：

解决办法：按照合同约定和法律规定，办理合同解除手续，互相承担相应责任。7.争议产生：

解决办法：协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.