2024年全国一级建造师之一建机电工程实务考试经典测试题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、砌筑拱和拱顶时，必须（）。A.从一侧拱脚开始，依次砌向另一侧拱脚处B.从顶部中心开始，同步向两侧拱脚处砌筑C.从两侧拱脚开始，同时向顶部中心对称砌筑D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后，再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑

2、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）方，垂直安装时热水管道在冷水管道（）侧。A.上、右B.上、左C.下、右D.下、左

3、机电工程项目施工进度按工程项目分类，不包括（）。A.总进度计划B.年度施工进度计划C.分部分项工程施工进度计划D.单位工程进度计划

4、普通传统应用广泛的无机非金属材料是指（）。A.碳化硅材料B.半导体材料C.铁电材料D.压电材料

5、按埋置深度分类的机械设备基础是（）。A.箱式基础B.垫层基础C.减振基础D.联合基础

6、下列选项中不属换热器的是（）。A.间壁式换热器B.蓄热式换热器C.混合式换热器D.裂化反应器

7、关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（）。A.根据沿途实际情况测设铁塔基础B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10mC.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400mD.大跨越档距之间不宜采用解析法测量

8、火灾自动报警及联动控制系统施工程序中，线缆连接的紧后程序是（）。A.绝缘测试B.线缆敷设C.设备安装D.管线敷设

9、同一线路无抗干扰要求的线路，槽盒内的绝缘导线总截面不应超过槽盒内截面的（）。A.40%B.50%C.60%D.70%

10、下列灯具安装中，灯具外壳必须与保护导体可靠连接的是（）。A.离地3.5m的Ⅱ类灯具B.离地3m的Ⅰ类灯具C.离地2.3m的Ⅱ类的灯具D.离地2m的Ⅲ类灯具

11、高层建筑的垂直输配电应采用（）。A.耐火型母线槽B.紧密型母线槽C.高强度母线槽D.空气型母线槽

12、下列设备安装中，通常情况下采用桩基础的是（）。A.水泵B.变压器C.汽轮机D.空调机组

13、砌筑工程中，用来做浇注料的模板应有足够的强度和（）。A.耐腐蚀性B.刚度C.硬度D.韧性

14、下列施工图预算，不需要编制的施工图预算是（）。A.分项工程施工图预算B.单项工程施工图预算C.单位工程施工图预算D.建设项目施工图预算

15、（2015年真题）锅炉蒸汽管道的冲洗与吹洗范围，不包括（）A.减温水管系统B.过热器C.再热器D.凝汽器

16、（2016年真题）下列电气测量仪器仪表中，属于较量仪表的是（）。A.兆欧表B.机械示波器C.钳形表D.电位差计

17、电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于（）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。A.900mmB.1000mmC.1100mmD.1200mm

18、不定型耐火材料砌体，不包括（）。A.耐火浇注料B.耐火陶瓷纤维C.耐火可塑料D.耐火喷涂料

19、对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。A.弹涂B.喷涂C.刷涂D.滚涂

20、110kV的架空电力线路的导线边缘向外侧延伸的距离为（）。A.5mB.10mC.15mD.20m

21、计量器具修理后的检定属于（）。A.使用中检定B.周期检定C.后续检定D.仲裁检定

22、机械设备安装工程的施工程序中，（）是机械设备安装工程中关键的一环，它直接影响安装工程质量。A.设备基础检验B.精度检测与调整C.调整与试运转D.工程竣工

23、设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括（）A.建立组织、执行设备采购计划B.需求分析、市场调查C.编制采购计划D.接收请购文件

24、工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容不包括（）。A.检验项目B.施工单位检验结果C.设计单位验收结论D.监理单位验收结论

25、电站汽轮机的组成部分不包括（）。A.汽轮机本体B.蒸汽系统设备C.凝结水系统设备D.送引风设备

26、高塔体安装过程中的同轴度测量控制通常采用（）。A.激光准直仪B.水准仪C.经纬仪D.全站仪

27、关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法，正确的是()。A.环向和纵向缝应对接粘贴密实B.玻璃纤维布不应用平铺法C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布D.玻璃纤维布表面需涂胶泥

28、自动化仪表工程调校用的标准仪表应具备有效的（）。A.使用说明书B.检定合格证明C.使用年限D.出厂合格证书

29、超高速电梯采用吊笼法安装时，吊笼组装结束后应检查合格后才能使用。检查内容不包括（）。A.吊笼承载力、动力正常B.锁紧装置有效C.梯级梳齿板、操作正常D.限期开关有效

30、（2014年真题）设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。A.解决设计存在的问题B.抵消过大的安装积累误差C.修补制造的加工缺陷D.补偿零部件的装配偏差

31、关于钢结构的下列说法中，错误的是（）。A.钢结构是由型钢、钢板、钢管等制成的钢构件组成的工程结构B.钢结构构件难于采用工厂化的制造方式，一般均在施工现场制作C.钢结构构件之间用焊缝、螺栓或铆钉连接D.工业机电工程的多层框架、管架是钢结构运用的实例

32、焊接工艺的评定中，钢结构的评定依据是（）。A.《钢结构设计规范》GB.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002C.《钢结构焊接规范》GB.50661-2011D.《钢结构制作与安装施工规程》YB.9254-1995

33、根据有关规定，可以使用钢印作标识的测量管道是（）。A.薄铁壁B.低温管C.钛管D.无缝钢管

34、根据已确定的流动式起重机的作业半径、臂长，依据起重机的起重性能表，确定其（）。A.被吊设备高度B.额定起重量C.设备及索吊具重量D.站位位置

35、下列不属于锅炉基本特性指标的是（）。A.蒸发量B.受热面发热率C.压力D.发热量

36、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（）进行。A.整体精找正后B.底座粗找正后C.整体粗找正后D.底座精找正后

37、按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别是（）。A.桥架型起重机B.流动式起重机C.轻小型起重设备D.臂架型起重机

38、关于变压器就位的说法错误的是（）。A.在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定B.变压器就位不宜吊车直接吊装就位C.变应器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与设计要求相符D.变压器与封闭母线直接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符

39、低压外上缸组合安装正确的过程是（）。A.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，密封焊接，正式组合B.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，密封焊接，正式组合C.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，符合要求后正式组合D.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，正式组合

40、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）A.城市供水工程B.城市供热工程C.城镇燃气工程D.信息化工程

41、下列检查内容中，不属于广播音响系统检测的是（）A.最高输出电平B.输出信噪比C.阻抗匹配D.响应时间

42、下列非金属风管材料中，适用于酸碱性环境的是（）。A.聚氨脂复合板材B.酚醛复合板材C.硬聚氯乙烯板材D.玻璃纤维复合板材

43、钢结构安装前应按规定进行高强度螺栓连接摩擦面的试验是（）。A.扭矩系数试验B.紧固轴力试验C.弯矩系数试验D.抗滑移系数试验

44、建筑安装工程检验批主控项目不包括（）。A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目B.确定该检验批主要性能的项目C.保证安全和使用功能的重要检验项目D.管道的压力试验

45、建筑电气工程布线系统敷设，敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作（）A.导管穿线B.清理管口及扫管C.敷设电缆D.绝缘检查

46、压力取源部件的安装位置应选在被测物料（）的位置。A.压力稳定B.流束变化C.压力变化D.流束稳定

47、（2019年真题）分段到货的第二类中压容器的现场组焊，需具备的资格证书有（）。A.《特种设备安装改造维修许可证》Ⅰ级B.D1级压力容器制造许可C.D2级压力容器制造许可D.GC1级压力管道安装许可

48、常用测量仪器中，主要功能是测量水平角和竖直角的仪器是（）。A.水准仪B.全站仪C.经纬仪D.电磁波测距仪

49、埋地长输管线下沟后，应进行的管道施工工序不包括（）。A.通球试压测径B.管线吹扫、干燥C.连头（碰死口）D.防腐蚀

50、焊接作业前，应由（）向焊工发放相应的WWI并进行技术交底A.焊接技术人员B.项目技术负责人C.项目经理D.施工单位技术负责人二、多选题

51、纤维增强塑料衬里采用间接法施工时，上一层固化时间在（）后，才可继续下一层铺衬。A.4hB.8hC.12hD.24h

52、在变压器二次搬运中，做法错误的是（）。A.钢丝绳挂在油箱吊钩上B.用纸箱将绝缘瓷瓶罩住C.变压器倾斜不超过25°D.检查核对各受力点是否均匀

53、通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，下列不属于通用机械的是（）。A.铸造设备B.锅炉设备C.输送设备D.风机

54、变电站是采用（）来限制入侵雷电波的过电压幅值A.接闪针B.接闪线C.接闪带D.阀型接闪器

55、起重机的吊装计算荷载中，对重物在运动过程中所产生的对吊装机具的影响而计入的因素是（）。A.荷载不均衡系数B.动载荷系数C.重力加速度D.吊装折减系数

56、关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（）。A.分项工程应按设备的台(套)、机组划分B.同一个单位工程中的设备安装工程，可划分为一个分部工程C.大型设备安装工程，可单独构成单位工程D.大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分

57、机电安装工程建造师执业工程范围不包括（）。A.变电所工程B.通风空调工程C.消防工程D.制氧站工程

58、工业设备零部件装配的一般步骤不包括（）。A.熟悉装配图、技术说明、零部件结构和配合要求，确定装配拆卸程序和方法。B.按装配或拆卸程序进行装配件摆放和妥善保护，按规范要求处理装配件表面锈蚀、油脂。C.对装配件配合尺寸、相关精度、配合面、滑动面进行复查和清洗干净，如齿轮啮合、滑动轴承的侧间隙、顶间隙等做好记录。D.安装精度调整与检测

59、临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是（）。A.最小设备容量B.平均设备容量C.辅助设备容量D.设备总容量

60、下列交底内容中，不属于施工组织设计交底的是（）。A.组织机构设置与分工B.施工进度安排C.主要施工工艺及施工方法D.施工程序和顺序

61、适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用的是（）。A.酚醛复合板材B.聚氨酯复合板材C.玻璃纤维复合板材D.硬聚氯乙烯板材

62、质量控制资料反映工程质量的（）。A.操作过程B.控制全程C.客观见证D.全部面貌

63、（2018年真题）在工业安装分部工程验收记录表上，签字无效的人是（）。A.项目监理工程师B.施工单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.建设单位项目技术负责人

64、施工过程验收中把建筑物准备投入使用前的消防验收称（）验收。A.粗装修B.精装修C.隐蔽工程D.现场检查

65、按《建设工程质量管理条例》的规定,下列机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限说法不正确的是（）。A.电气管线工程保修期为2年B.设备安装工程保修期为2年C.供热和供冷系统为2年D.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定

66、室外监控视频信号传输电缆宜选用外导体内径为（）的同轴电缆。A.3mmB.5mmC.7mmD.9mm

67、电压在500kV的架空电力线路保护区是指导线边缘向外侧延伸的距离为（）。A.5mB.10mC.15mD.20m

68、按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别是（）。A.桥架型起重机B.流动式起重机C.轻小型起重设备D.臂架型起重机

69、下列电工测量仪器仪表中，属于较量仪表的是（）。A.兆欧表B.机械示波器C.钳形表D.电位差计

70、分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是（）。A.基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固B.塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固C.塔器现场检查验收→基础验收、设置垫铁→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固D.运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固

71、自动化仪表工程的高压管道上开孔时，应采用（）的方法。A.气割加工B.机械加工C.电弧加工D.凿子加工

72、大型汽轮机低压外下缸体前段和后段组合找中心时，不可作为基准的是（）。A.激光B.拉钢丝C.吊线坠D.假轴

73、不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。A.重大设计修改B.主要施工方法调整C.主要施工机械调整D.施工任务安排调整

74、用于阻挡烟、火和冷却分隔物，不具备直接灭火能力的是（）。A.水幕系统B.预作用系统C.干式系统D.干湿式系统

75、负荷传感器的安装应呈（）状态，保证传感器的主轴线与加荷轴线相重合。A.平行B.水平C.垂直D.中心

76、下列电缆的类型中，不可预制分支电缆的类型是（）A.VV22型B.YJV型C.YJY型D.WDZN-YJFE型

77、建筑电梯通电空载试运行合格后，还应检测各（）动作是否正常准确。A.曳引电机B.层门开启C.停层感应D.安全装置

78、通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。A.建设B.施工C.设计D.监理

79、下列管理费中，属于固定成本的是（）。A.检验试验费B.安全措施费C.保健费D.办公费

80、关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是()。A.每年至少组织一次综合应急预案演练B.每年至少组织一次专项应急预案演练C.每半年至少组织一次现场处置方案演练D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练

81、低压内缸组合安装正确的过程是（）。A.低压内缸就位找正，隔板调整，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整B.隔板调整，低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整C.低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，隔板调整，通流间隙调整D.低压内缸就位找正，隔板调整，通流间隙调整，转子吊入汽缸并定位

82、（2014年真题）控制计量器具使用状态的检定是（）。A.后续检定B.周期检定C.使用中检定D.—次性检定

83、下列属于气体灭火系统组成的是（）。A.储存装置B.发生器C.过滤装置D.混合器

84、关于赢得值法评价指标的说法,正确的是（）。A.当费用偏差（CV）为负值时,表示实际费用小于预算费用B.当进度偏差（SV）为正值时,表示实际进度落后计划进度C.当费用绩效指数CPI<1时,表示实际费用高于预算费用D.当进度绩效指数SPI<1时,表示实际进度超前计划进度

85、当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（）中产生。A.定子铁芯B.定子绕组C.转子绕组D.笼形绕组

86、材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在储存期间不得与（）接触。A.碳素钢B.高合金钢C.铸铁D.中合金钢

87、下列设备监造大纲内容错误的是（）。A.签订设备采购合同B.制定计划及控制措施C.明确技术和验收要求D.明确相应技术人员

88、（2013年真题）常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）A.射线探伤B.涡流探伤C.磁性探伤D.渗透探伤

89、单位工程质量验收合格，建设单位应在规定时间内报建设行政管理部门（）。A.核验B.核查C.备查D.备案

90、自动化仪表的电缆导管安装说法错误的是（）A.电缆导管不得有变形或裂缝，其内部应清洁，无毛刺，管口应光滑，无锐边B.电缆导管与检测元件或现场仪表之间，不得采用金属挠性管连接C.在有粉尘，液体，蒸汽，腐蚀性或潮湿气体进入管内的位置敷设电缆导管时，其两端管口应密封D.与现场仪表箱，接线箱，接线盒等连接时应密封，并应固定牢固

91、300MW，600MW汽轮发电机及其他高压电机绝缘材料一般采用（）。A.气体绝缘材料B.绝缘胶C.液体绝缘材料D.层压制品

92、安全文明施工费用的正确说法是（）。A.安全文明施工费用的内容和使用范围应符合承包人的规定B.承包人对安全文明施工费用应专款专用C.发包人在工程开工的30天内预付D.发包人在付款期满7天内支付安全文明施工费，若发生安全事故，发包人应承担相应责任

93、明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的静距离宜大于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m

94、对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。A.弹涂B.喷涂C.刷涂D.滚涂

95、施工方案编制内容的核心是（）。A.施工进度计划B.施工方法C.安全技术措施D.质量管理措施

96、（）适用于大面积混凝土楼板支模，精确方便、省力省工。A.水准仪B.激光平面仪C.激光准直仪D.经纬仪

97、对防潮层和绝热层均可以适用的方法（）A.浇筑法B.喷涂法C.捆扎法D.粘贴法

98、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行的试验是（）A.通水试验B.通球试验C.灌水试验D.压力试验

99、（2012年真题）下列参数中，属于风机的主要性能参数是（）。A.流量、风压、比转速B.流量、吸气压力、转速C.功率、吸气压力、比转速D.功率、扬程、转速

100、机电工程中，主要用于测量纵向、横向轴线（中心线）以及垂直度的控制测量仪器是（）。A.光学水准仪B.激光准直（铅直）仪C.光学经纬仪D.全站仪三、问答题

101、【背景资料】某建设工程公司中标并承接一大型长输天然气管道工程建设项目，该工程由天然气管道、场站组成，天然气干线全长1850km，管径1206mm，设计压力为6MPa，沿线设首站1座，中间站4座，末站1座，阀室30座。站房安装质量要求高、工期紧，为此，建设工程公司为保证质量，加快进度，组织公司技术中心和项目部人员，根据站房工程的特点，将BIM技术应用于站房施工。建设工程公司按照工程建设程序，施工单位按照规定的时限，向监理人报送了施工组织设计。施工组织设计内容包括：施工方案；施工现场平面布置图；施工进度计划和保证措施；劳动力及材料供应计划；安全生产、文明施工措施。监理审核后退回施工单位要求重新完善。在输气管道通过的地区，施工单位对输气管道进行分段试压，采用气压试验，施工单位为了保证管道试压安全和工作质量，对试压准备工作进行了全面检查。施工过程中遇到了以下问题：一是输气管道沿途穿越稻田和山林，施工布点要设置器材临时堆放保管场所、作业人员的临时生活设施等；二是在施工过程中，质监站和安监站对长输天然气管道工程的安装质量和安全防护措施进行了检查，对检查出来的质量问题和安全隐患提出了整改意见。【问题】该输气管道系统试验前应具备的条件有哪些？

102、某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划，计划工作逻辑关系及持续时间见下表，并经业主同意。在计划执行过程中，出现了下列一些情况：（1）因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。（2）因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。（3）因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。（4）因总厂全部停电，使N延误1天。（5）安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使施工缩短了4天。双代号网络图工序关系如下表所示：【问题】1.为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路，工期多少天?2.施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?3.该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?4.针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些?

103、某工程主要包括：消防和空调的施工。A公司承接该任务后，将施工内容进行分解，并编制了施工方案，其内容包括测量放线、材料、设备验收、设备安装、管道焊接、管道试压冲洗、系统的调试及试运行。A公司在管线施工中应用了BIM技术，对走廊吊顶内工作压力为300Pa，采用橡塑保温的风管进行了模拟施工，无问题后，应用于实体施工。由于在施工中，业主对相关的施工内容进行变更，影响了工期，但业主要求A公司按原计划完工，因此A公司补充人员加班加点抢工期，因此留下了一些质量问题，其中之一是风机和风管的连接，如下图：为此A公司积极组织人力对工程质量问题进行调查，制定整改措施，保证工程质量合格。【问题】：1.本工程中，施工技术交底的重点有哪些？2.基于BIM的管线综合技术有哪些优点？3.吊顶中风管安装，应进行哪些检验和试验？4.风机和风管连接的错误有哪些？5.质量问题调查的内容有哪些？

104、A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供（供电、供冷、供热）机组、配电柜、水泵等设备安装和热冷水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购；金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划（见表5）、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点，做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件：事件1：项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司，预算单价为120元/m，在3月22日结束时检查，B公司只完成电缆排管施工1000m，但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元，项目部对B公司提出警告，要求加快施工进度。事件2：在热水管道施工中，按施工图设计位置施工，碰到其他管线，使热水管道施工受阻，项目部向设计单位提出设计变更，要求改变热水管道的走向，结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。事件3：在分布式能源中心项目试运行验收中，有一台三联供机组运行噪音较大，经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明，不属于安装质量问题，后增加机房的隔音措施，验收通过。＜1>、业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数？＜2>、三联供机组就位后，试运行前还有哪些安装步骤？＜3>、计算事件1中的CPI和SPI及其影响，请问是否影响总工期？＜4>、请问事件2中承包单位如何才能修改图纸？请问延误是否影响工期？＜5>、针对事件3中，施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错？

105、某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥。随后A公司征得业主同意，将土建施工分包给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有：36V安全电源作为罐内照明电源；3台气刨机分别由3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关；打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔，用自然对流方式通风。经安全检查，存在不符合安全规定之处。管道试压前，项目部全面检查了管道系统：试验范围内的管道已按图纸要求完成；焊缝已除锈合格并涂好了底漆；膨胀节已设置了临时约束装置；一块6.6级精度的压力表已校验合格待用；待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。由于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20d，窝工损失达30万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。【问题】7.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。8.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。9.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?10.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。

106、某安装公司中标了10台5000m3拱顶罐、5台10000m3球罐的安装工程，拱顶罐和球罐的制作材料都是Q345R，球罐采用的是7带球罐，壁厚为50mm。项目部建立了质量和安全监督体系，编制了施工方案，储罐采用倒装法施工。在储罐的焊接过程中，施工单位按照以下顺序进行罐底的焊接：边缘板对接焊缝靠外侧的300mm→边缘板剩余焊缝→底圈罐壁与罐底的角焊缝→中幅板焊接→边缘板与中幅板之间的收缩缝。在中幅板焊接时，施工单位按照图示顺序进行了焊接，在罐底和罐壁的角焊缝焊接时，采用先焊外侧后焊内侧，焊工均匀分布，如图方向焊接，结果出现了严重变形。在球罐焊接完成后，施工单位即进行了球罐的外观检查、射线探伤、热处理，却在球罐水压试验的时候，发现了大量裂纹。【问题】1.写出储罐罐底正确的焊接顺序。2.指出图中焊接顺序有哪些错误的地方？写出预防中幅板焊接变形的工艺措施，及预防罐底和罐壁角焊缝焊接变形的工艺措施？3.分析球罐产生裂纹的主要原因。并列举预防此类型裂纹的主要措施。4.球罐热处理前应具备哪些条件？热处理过程中应控制哪些参数？5.该球罐无损探伤选择射线探伤是否合理？说明理由。

107、（2018年真题）某项目机电工程由某安装公司承接，该项目地上10层，地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线，引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。在签订合同时，业主还与安装公司约定，提前一天完工奖励5万，延后一天罚款5万，赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后，变压器因保管不当受潮，干燥处理增加费用3万，最终安装公司在约定送电前，提前6天完工，验收合格。在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验，主要使用功能符合相应规定。【问题】1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容？3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求？4.列式计算变配电室工程的成本降低率。5.在工程验收时的抽样检验，还有哪些要求应符合相关规定？

108、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?

109、【背景资料】某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装工程，该工程采用以人工费为取费基数的全费用综合单价计价。合同签订后，安装公司编制了施工进度网络计划，并经监理工程师批准。如图所示（单位：月）。施工中发生了如下事件：事件1：施工开始后遇到季节性降雨，安装公司对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费用10万元；由于地处繁华路段，安装公司提高了安全防范等级，比常规工程增加了10万元的防护措施费用。事件2：施工至第2月末，建设单位发出设计变更，将原计划由电力部门施工的高压配电柜安装工作改由安装公司实施，按照施工工艺，高压配电柜安装工作需在变压器安装工作结束后开始，在低压配电柜安装工作开始前完成，持续时间需要1个月。事件3：高压配电柜安装完成后，安装公司向建设单位提出承担包括高压试验在内的高压配电柜试验调整工作的请求，建设单位和监理单位审查后认为安装公司未获得许可，予以拒绝。【问题】1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理？分别说明理由。2.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。3.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期？说明理由。4.高压配电柜试验调整包括哪些内容？事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整应获得何种许可？

110、A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格安全和质量管理，并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查，仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥；个别电焊工无证上岗；雨天高空作业；临时楼梯未设置护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结，认为是施工现场安全检查未抓住重点，经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中，发现质量问题，项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类，并建立风管制作不合格点数统计表（见表1），予以纠正处理。经检查，其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的，经改变咬口形式后，咬口质量得到改进。＜1>、绿色施工要点还应包括哪些方面的内容？＜2>、根据背景资料，归纳施工现场安全检查的重点。＜3>、对表1中的质量问题进行ABC分类。＜4>、金属风管咬口形式的选择依据是什么？

111、（2012年真题）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。【问题】1.按《特种设备安全法》规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？

112、某机电安装公司，承建3000m2工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。根据双方商定，人工费为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。安装公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：施工前技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场环境情况等。事件2：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件3：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件4：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件5：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件6：5月29日因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件7：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。安装公司最终按照施合同内容按要求完成完成施工后，向监理单位送交验收申请报告，监理单位根据施工合同、验收标准进行审查，确认工程具备交付使用的条件后，进行了正式验收。问题：1.分别说明事件2至事件7的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？3.简述施工方案编制的主要内容。4.技术人员对班组进行交底的内容是否正确，说明理由？5.简述正式验收的流程。

113、（2017年真题）某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务，该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后，随即组织下料作业，连夜进行喷涂除锈，施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20min完成一批钢板的除锈，露天作业6小时后，终于完成了整批底板的除锈工作。其后，开始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现，涂层存在大量的返锈，大面积气泡等质量缺陷，统计数据如下：项目部启动质量问题处理程序，针对产生的质量问题，分析了原因，明确了整改方法，整改措施完善后得以妥善处理，并按原验收规范进行验收。【问题】1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处？经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内？2.根据质量员的统计表，按排列图法，将底漆质量分别归纳为A类因素，B类因素和C类因素？3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理？制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容？

114、某安装公司承包了一宾馆的空调系统及电梯的施工，空调系统计划投资600万元，工期6个月，安装公司编制的月计划，施工费用和实际发生的费用如下表：施工过程中发生下列事件：事件1：该宾馆采用多联式空调系统，施工完毕后无法正常输出冷风和热风。事件2：空调系统调试考核时仅考核了空气的温度，防排烟系统的风量与正压符合设计和消防要求，因在夏季调试，仅作带冷源试转8小时。事件3：电梯施工时，有些需持证上岗的特种专业人员无上岗证件。主电源开关未按规定施工。【问题】1.计算空调工程第5个月的累计费用偏差，累计进度偏差。2.多联式空调系统调试的要求？3.电梯安装时，除应持有电梯安装许可证外，哪些工种还应持特种作业上岗证上岗？4.电梯主电源开关安装必须符合哪些规定？

115、【背景资料】某工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主钢筋作为防雷引下线，与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层，变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。【问题】防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和电气设备连接有哪些要求？

116、（2019年真题）某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括：设备及钢结构厂房基础，配电室建筑施工，厂房钢结构制造安装。一台20t通用桥式起重机安装，一台活塞式氢气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意，A公司将设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工分包给B公司。钢结构厂房、桥式起重机、压缩机及进出口配管如图5所示。A公司编制的压缩机及工艺管道施工程序：压缩机临时就位→（）→压缩机固定与灌浆→（）→管道焊接→（）→氢气管道吹洗→（）→中间交接B公司首先完成压缩机基础施工，与A公司办理中间交接时，共同复核了标注在中心标板上的安装基准先和埋设在基础边缘的标高基准点A公司编制的起重机安装专项施工方案中，采取两根钢丝绳分别单股捆扎起重机大梁。用单台50t汽车起重机吊装就位，对吊装作业进行危险源辨识，分析其危险因素，制定了预防控制措施。【问题】1.结合A公司编制的施工程序，分别写出压缩机固定与灌浆、氢气管道吹洗的紧前和紧后工序。2.标注的安装基准线包括哪两个中心线？测试安装标高基准线一般采用哪种测量仪器？

117、（2017年真题）某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程主要施工进度计划（如下图所示，单位：d），满足合同工期的要求并获得业主批准。在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以共同租赁了同一台塔吊安装，并计划定在第76d进场。在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损，返回制造厂维修，工作B中断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前，施工单位组织编制了吊装专项方案，并经审核签字后组织了实施。【问题】1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置？说明理由。2.工作B停工20d后，施工单位提出的计划调整方案是否可行？说明理由？

118、某安装公司分包一商务楼（1-5层为商场，6-30层为办公楼）的变配电工程，工程的主要设备（三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购，合同工期60天，并约定提前一天奖励5万元人民币，延迟一天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后，依据合同、图纸、验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用（见下表)分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出5天。1项目部在哪几项工作上赶工了？并分别列出其赶工天数和费用。2原计划施工费用多少？赶工后实际施工费用多少？3变压器线圈可采用哪种加热方法干燥？干燥后必须检查哪项内容合格后方可做耐压试验？4变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收？竣工资料应何时归档？

119、（2019年真题）某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括：建筑设备监控系统，安全技术防范系统，公共广播系统，防雷与接地和机房工程安装公司项目部进场后，了解商业中心建筑的基本情况，建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计，再依据商业中心工程的施工总进度计划，编制了建筑智能化工程施工进度计划（见表4），该进度计划在被安装公司审批时被否定，要求重新编制。【问题】2.项目部编制的建筑智能化工程施工进度计划为什么被安装公司否定？这种表达方式的施工进度计划有哪些缺点。

120、某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容：光伏场区发电设备及线路（包括光伏阵列设备，逆变及配电设备，箱式变压器，35kV电缆集电线路等）安装工程、35kV架空线路安装工程，开关站安装提供高端工面程授（精包括华一视次设频备+、精母准线和押二题次设：备一）等建。开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。在对35kV架空线路施工时，由于该地区属于雷电特别强烈地区，施工单位将接闪线施工作为质量控制点，开工前进行了详细的技术交底，施工中严格质量检查，最终圆满完成接闪线施工任务。项目部在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场、厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。项目部在光伏发电系统施工完毕后，组织了设备及系统调试，在达到要求后，顺利完成了竣工验收。问题：1.项目成本控制的方法有哪些？2.35kV架空线路的防雷措施还有哪些？3.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？4.光伏发电设备及系统调试包括哪些内容？四、问答题

121、某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元。施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1），对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求是否满足生产工艺和建筑环境要求，并做了10小时带冷源的试运转。工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。图1进度和费用的S形曲线＜1>、计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差。＜2>、通风空调系统调试中还有哪些考核指标？＜3>、建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由。＜4>、消防竣工验收还应提交哪些资料？

122、A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机—发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度、转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下赶体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。【问题】1.汽轮机转子还应有哪些测量？2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中，专检有什么作用？分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求？

123、某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务，该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后，随即组织下料作业，连夜进行喷涂除锈，施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20min完成一批钢板的除锈，露天作业6小时后，终于完成了整批底板的除锈工作，其后，开始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现，涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷，统计数据如下：项目部启动质量问题处理程序，针对产生的质量问题，分析了原因，明确了整改方法，整改措施完善后得以妥善处理，并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后，焊工按技术人员的交底，点焊固定后，先焊长焊缝，后焊短焊缝，采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时，出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法，并采取措施，矫正焊接变形，项目继续受控推进。项目部采取措施，调整进度计划，采用赢得值法监控项目的进度和费用，绘制了项目执行60d后的赢得值分析法曲线图。＜1>、提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处？经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内？＜2>、根据质检员的统计表，按排列图法，将底漆质量分别归纳为A类因素、B因素和C类因素？＜3>、项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理？制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容？＜4>、指出技术人员底板焊接中的错误之处，并纠正。＜5>、根据赢得值分析法曲线图，指出项目部进度在第60d时，是超前或滞后了多少万元；若用时间表达式，是超前或滞后了多少天？指出第60天时，项目费用是超支或结余多少万元？

124、背景资料：A机电安装公司承接某花园小区的住宅楼和室外工程的机电安装项目。为尽快完成任务，A机电安装公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B管网建设工程公司，其管材和阀门由A机电安装公司采购。其中B管网建设工程公司承建的热力管网安装工作于第2年10月完成后，向业主提出竣工验收，得到业主独家的顺利通过。A机电安装公司承建的总体工程也于第3年1月竣工验收合格。但在使用过程中发生了以下两个事件：事件一：第4年冬季供暖时，热力管网阀门漏水严重，业主要求A机电安装公司对热力管网阀门进行修理，但A机电安装公司以业主直接验收管网工程为由，拒绝维修。问题：11.该花园小区工程在竣工验收上存在哪些问题12.该工程宜采用什么性质的回访回访计划宜安排在什么时间合适13.该采暖工程的保修期限到什么时候结束14.事件一中A机电安装公司的做法是否合适说明理由。

125、（2019年真题）某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括：建筑设备监控系统、安全技术防范系统、公共广播系统、防雷与接地和机房工程。安装工程项目部进场后，了解商业中心建筑的基本情况，建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计，再依据商业中心工程的施工总进度计划，编制了建筑智能化工程施工进度计划（见下表），该进度计划在安装公司审批时被否定，要求重新編制。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划，在材料送达施工现场时，施工人员按验收工作的规定，对设备、材料逬行验收，还对重要的监控部件进行复检，均符合设计要求。项目部依据工程技术文件和智能化建筑工程质量验收规范，编制建筑智能化系统检测方案，该检测方案经建设单位批准后实施，分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。在工程的质量验收中，发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求，监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭接（见下图）提出整改要求，项目部返工后，通过验收。【问题】4.画出40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式？扁钢需要多少面焊接？

126、（2013年真题）某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元。施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1），对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求是否满足生产工艺和建筑环境要求，并做了10小时带冷源的试运转。工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。【问题】3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

127、某电力公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：汽轮机安装过程中，施工单位在气缸“扣大盖”过程中在零件装齐后使用压缩空气吹扫气缸内各部件机器空隙，确保气缸内部清洁无杂物、结合面光洁，然后对汽轮机低压缸采用100%的规定力矩进行冷紧，监理工程师发现后立即对其制止。公司在中标后随即成立了项目部，编制了施工组织设计，施工组织设计内容包括：工程概况、编制依据、施工进度计划、施工方法及工艺、进度管理计划，并按施工总平面布置的原则编制了施工总平面布置。包经监理工程师签字时被监理工程以“方案内容不全且部分资料内容不对”为由退回，施工单位经整改后得到监理批准。该厂采用型号为THDF125/67型发电机，定子外形尺寸为10m×5m×4.35m，总重443t，发电机定子到场后，项目部对发电机定子及时的进行了进场验收，随后项目部采用专用吊装架吊装的方法对发电机定子吊装就位。问题：1.施工单位“扣大盖”的方法存在哪些错误？并指出正确做法。2.施工单位编制的施工组织设计应如何整改？施工总平面布置的原则有哪些？3.吊装方案的选择步骤都有哪些？4.设备的验收应包括哪几项内容？组织单位和参加单位分别是哪些单位？

128、A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度、转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对．试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。【问题】15.汽轮机转子还应有哪些测量16.写出上下缸体连接的正确安装工序。17.在分项工程检验中，专检有什么作用分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写18.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求

129、（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车座，1～6层为商业用房，7～28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天。工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备包括冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备，材料由施工单位自行采购。施工单位项目部进场后，编制了施工组织设计和各专项方案，因设备布置在主楼三层设备间，采用了设备先垂直提升到三楼，再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时，使用混凝土结构柱做牵引受力点，并绘制了设备水平运输示意图（如下图所示），报监理及建设单位后被否定。施工现场临时用电计量的电能表，经地级市授权的计量检定机构检定合格，供电部门检查后，提出电能表不准使用，要求重新检定。在设备制造合同签订后，项目部根据监造大纲，编制了设备监造周报和月报，安排了专业技术人员驻厂监造，并设置了监督点。设备制造完成后，因运输问题导致设备延期5天运达施工现场。施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元。外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天。项目部在给水系统试压后，仍用试压用水（氯离子含量为30ppm）对不锈钢管道进行冲洗；在系统试运行正常后，工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部门阀门漏水，施工单位以阀门是建设单位制定的产品为由拒绝维修，但被建设单位否定，施工单位派出人员对阀门进行了维修。【问题】2.检定合格的电能表为什么不能使用？

130、A?公司以EPC?交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5?亿美元。合同约定。总工期36?个月，支付币种为美元，全套设备由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范，工程进度数每月10?日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠1d，业主需支付双倍利息给A?公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等偿格变化而做调整。施工过程中发生了下列事件：事件1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30d，直接经济损失30万美元；(2)原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5d，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5d，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10d。事件2：中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止。要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。事件3：负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备噪声超标。经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2.从事件1分析中，国际机电工程总承包除项目实施自身风险外，还有哪些风险?3.事件1，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？4.事件2，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理？5.负荷试运行应达到的标准有哪些？

131、某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元。某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表,并经业主同意；在计划执行过程中，出现了下列一些情况：（1）因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。（2）因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。（3）因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。（4）因场外停电，使N延误1天。（5）安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元），使L施工缩短了4天。双代号网络图工序关系如表【问题】1.为A单位项目部绘制双代号网络计划图。2.找出关键线路？工期多少天？3.施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿？共补偿工期多少天？4.该工程的实际工期为多少天？

132、某化工厂扩建，厂方（业主）将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内的20t桥式起重机安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台机组的垫铁超出规范，具体如下：1号机组16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁；2号机组12组垫铁中有2组只有一块平垫；3号机组12组垫铁中有1组垫铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在桥式起重机做大车负重行走试验时，桥式起重机限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的设备，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求，使行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了设备，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。问题19.A单位与B作业队间的合同是否有效?20.用列表法标明垫铁的质量问题。并划分A类、B类、C类的质量问题。21.简述生产经营单位的应急预案的内容。22.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，C单位应承担什么责任?

133、某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程和2台50000m3油罐区，装置安装工程内容包括：机械设备安装；工艺设备包括28台重30～120t的塔、器类设备的吊装；油、气和其他介质的工艺及系统管道安装；电气仪表、给排水、防腐绝热工程及露天照明等。机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资格。新建装置位于一个正常运行的液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轻石油罐区相邻。根据工程现场情况，机电安装公司组建了现场施工项目部，建立了项目部风险管理组，制定了风险控制措施，落实了施工现场的风险控制。施工开始后，有一台高度为60m的大型分馏塔，属于Ⅱ类压力容器，分三段到货，需要在现场进行组焊安装。机电安装公司项目部拟采用在基础由下至上逐段组对吊装的施工方法，并为此编制了分馏塔组对焊接施工方案。在分馏塔着手施工时，项目监理工程师认为机电安装公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格，要求项目暂停施工。工艺管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析。经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。查出的问题有：个别焊工合格证的许可项目与实际施焊焊道不符；焊接记录中有部分焊材代用，焊缝外观检查有漏检，部分焊机性能较差。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。露天照明工程完工后，项目部进行了通电试灯，照明电器验收合格，安全和使用功能的检验检测记录齐全。工程项目全部完工后，项目部进行了风险后评价，对已完成的项目进行分析、检查和总结，并交工验收。消防系统的工程除消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格。业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定罐区先投入使用，同时购买一批干粉消防器材作为罐区火灾应急使用。问题23.本工程应进行重点风险识别的作业有哪些?24.写出分段到货设备采用在基础由下至上逐段组对安装方法的组对焊接程序。25.该工程电气照明的有关安全和使用功能的检验检测记录有哪些?26.业主在罐区配备灭火器后，可否让罐区先投入使用?说明理由。

134、北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。A单位进行一台旧油罐改造时，在罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的措施有：36V电源作为罐内照明电源；打开罐体的透光孔，人孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经检查，存在不符合规定之处。合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。问题：1.A施工单位应从哪些方面对B建筑工程公司进行管理？2.A施工单位除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？3.施工方案交底包括哪些内容？4.找出罐内清根作业中不符合规定之处，并阐述正确的做法。并列出罐内作业时还有哪些技术措施？

135、某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：（1）制定监造计划及进行控制和管理措施；（2）进行控制和管理的措施；（3）明确监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重；塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，