2024年全国一级建造师之一建工程法规考试经典测试题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是()。A.建设工程的承包活动可以委托代理B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

2、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

3、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可

4、甲公司投标承包了一栋高档写字楼的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求

5、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5％以上10％以下的罚款C.对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

6、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是（）A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限期补报,并处罚款

7、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还()万元。A.20B.32C.36D.40

8、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2011年6月

9、根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是（）。A.原检测机构B.当地建设主管部门C.双方共同认可的检测机构D.建设单位指定的检测机构

10、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

11、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

12、乙施工企业向甲建设单位主张工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

13、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.重大质量事故罪D.工程重大安全事故罪

14、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

15、建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业

16、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于建设单位安全责任范围的是（）。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防生产安全事故的措施建议

17、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力

18、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.30%C.40%D.50%

19、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定

20、甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司共同D.乙、丙公司连带

21、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据

22、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

23、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门

24、（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院

25、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。A.向周围居民解释后可继续施工B.要求办理手续后继续施工C.要求施工单位增加补偿费D.责令立即停止施工

26、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以()。A.责令限期改正B.直接吊销资质证书C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款D.直接责令停业整顿

27、根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时。A.12B.24C.36D.48

28、下列合同中，属于双务合同的是()。A.赠与合同B.建设工程施工合同C.无偿保管合同D.无偿委托合同

29、下列标准中不属于国家强制标准的是（）。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准D.工程建设通用的信息技术要求

30、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买卖合同是转移财产所有权的合同D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

31、按照我国《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请单位是().A.施企业B.项目管理单位C.建设单位D.监理单位

32、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位

33、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理

34、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工验收报告，2009年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计付。A.2009年1月8日B.2009年1月15日C.2009年1月31日D.2009年2月10日

35、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.②①③B.①②③C.②③①D.③②①

36、《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4

37、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

38、某工程项目发生安全事故，造成9人死亡，51人重伤，间接经济损失达到1亿元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

39、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月

40、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的

41、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

42、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间

43、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。A.5B.10C.15D.20

44、有关证据质证的概念理解正确的是()。A.证据不是必须进行质证，未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据B.物证原物可以不进行质证C.质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑的过程D.证人必须当场对质，因此，证人应旁听法庭审理

45、（2019年真题）关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人

46、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝

47、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A.部门规章B.宪法C.法律D.行政法规

48、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级

49、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

50、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.乙公司向甲施工企业承担责任C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任二、多选题

51、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。（2013）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年

52、关于受国家保护文物的说法，正确的有（）。A.不可移动文物可以分别确定为省级文物、市、县级文物保护单位B.纪念建筑物、古建筑、石刻、近代现代代表性建筑等不可移动的文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有C.公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物属于国家所有D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有

53、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业可以放弃行使撤销权而追究甲的违约责任C.乙施工企业应当自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力E.乙施工企业知道该设备为国产后，1年内不行使撤销权，则撤销权消灭

54、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM系统操作员

55、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）。A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定

56、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是()。A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同

57、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性

58、关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。A.建设民事商事关系主要是人身关系B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系

59、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2017真题A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

60、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。2017真题A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

61、关于保险合同，下列说法正确的是（）。A.在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任可以超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额B.建设工程一切险和安装工程一切险都是法定强制性保险C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人应当按照合同约定增加保险费

62、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段

63、安全监督检查人员的职权包括()。A.不坚持原则B.指定被审查单位购买产品权C.对被检查单位技术保密权D.纠正施工中违反安全生产要求的行为

64、根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年

65、下列管辖权转移的说法，正确的是（）。A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理

66、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时后报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

67、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

68、著作权保护的客体是()。A.作者B.作品C.商标D.专利

69、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

70、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

71、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的()。A.建设工程经竣工验收合格，应予支持B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

72、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

73、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。（2013）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

74、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是（）。A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章

75、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案

76、根据《绿色施工导则》,临时设施的占用面积应按用地指标所需的()设计。A.最高面积B.最低面积C.平均面积D.基本面积

77、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

78、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017真题A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

79、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证

80、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权

81、根据《民法典》关于定做人权利和义务的说法，正确的是()（2013）A.定做人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定做人有权拒付D.因定做人提供的图纸不符合导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

82、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

83、关于工程竣工日期的说法，错误的是（）。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期

84、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付

85、关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算

86、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期B.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

87、法定代理是基于()的代理。A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规定而产生

88、根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生

89、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）（2016）A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察，设计或施工C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察，设计或施工等企业签订合同D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

90、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

91、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

92、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满C.每次付款期限届满D.提交工程款支付申请

93、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%

94、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是（）。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

95、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的

96、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能向有管辖权的法院起诉

97、根据《专利法》，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案

98、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定，下列说法正确的是（）。A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当依法向社会公开B.依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，采用电子招标投标方式的应当载明潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址C.发布媒介应当按照规定采取有效措施，确保发布招标公告和公示信息的数据电文不被篡改、不遗漏和至少3年内可追溯D.任何单位和个人认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向相应的省级以上发展改革部门或其他有关部门投诉、举报。

99、某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日

100、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A.5B.6C.7D.8

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2021/2020版教材P13建设工程的承包活动不得委托代理。故A错误。一般的代理行为可以由自然人、法人担任代理人，对齐资格并无法定的严格要求。即使是诉讼代理人，也不要求必须由具有律师资格的人担任。

2、答案：D本题解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

3、答案：B本题解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P1283.债务人对让与人的抗辩《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。

4、答案：C本题解析：《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

5、答案：D本题解析：2004年建设工程法规真题第67题根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

6、答案：B本题解析：P317-320县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。《城乡规划法》还规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。

7、答案：C本题解析：2021/2020版教材P38该题主要考察的是：定金，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分为预付款；本案中，买房人实际交付定金为80×20%=16万元，20-16=4万元预付款。房产商不履行约定的债务，应当双倍返还定金16×2=32万元，加上4万元预付款，合计36万元。

8、答案：C本题解析：根据《注册建造师管理规定》的规定，建造师执业资格注册有效期一般为3年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

9、答案：C本题解析：如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

10、答案：C本题解析：A错误，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。B错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。D错误，排水户应当按照“排水许可证确定的”排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。而非根据实际需要的进行排放。

11、答案：A本题解析：【知识点】建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

12、答案：B本题解析：暂无解析

13、答案：D本题解析：2021/2020版教材P53工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准的，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

14、答案：C本题解析：P209-213用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具，故选项A错误。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训，故选项B错误。用能单位应当建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励，故选项C正确。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度,对各类能源的消费实行分类计量和统计,并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制，故选项D错误。

15、答案：C本题解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担侵权责任。

16、答案：D本题解析：2021版教材P282/2020版教材P281/2019版教材P280采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

17、答案：C本题解析：2021、2020版教材P359/2019版教材P357仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

18、答案：B本题解析：暂无解析

19、答案：B本题解析：本题考核的是《建筑法》的内容。建筑工程监理企业应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正教材

20、答案：D本题解析：根据《民法典》第66条第3款的规定，代理人与第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。

21、答案：D本题解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

22、答案：D本题解析：2010年建设工程法规真题第33题本题主要考查总承包单位的责任。

23、答案：B本题解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

24、答案：D本题解析：P352-356发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。

25、答案：D本题解析：2021、2020版教材P196/2019版教材P195《环境噪声污染防治法》规定：在城市市区感噪声敏建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

26、答案：C本题解析：2021版教材P287/2020版教材P286/2019版教材P285施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未编制拆卸方案、制定安全施工措施的；（2）未由专业技术人员现场监督的；（3）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；（4）未向事施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

27、答案：C本题解析：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

28、答案：B本题解析：双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。如在建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。ACD选项为单务合同。

29、答案：C本题解析：C项：《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某一个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准。下列标准属于强制性标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准；（二）工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（三）工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准；（四）工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准；（五）工程建设重要的行业专用的信息技术标准；（六）行业需要控制的其他工程建设标准。C项属于上述的第（三）项，因此，是行业强制标准不是国家强制标准。

30、答案：A、B、C、D本题解析：因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物

31、答案：C本题解析：2021/2020版教材P58施工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或其他单位。

32、答案：A本题解析：暂无解析

33、答案：D本题解析：A选项，需要与甲公司解聘后才能注册乙单位；B选项，李某不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，不是相邻分段承揽工程；C选项，更换项目经理需经建设单位同意。

34、答案：B本题解析：2021、2020版教材P135/2019版教材P134利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日.

35、答案：C本题解析：2021、2020版教材P136/2019版教材P135本题考察的是：工程价款的优先受偿权。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：⑴人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。本题中，“②消费者已交付全部或者大部分购房款后对房屋所有权的优先权”排序最前，“③承包人就该工程欠款的拍卖价款享有优先受偿权”排第二，“①一般抵押权人的优先受偿权”排序最后。

36、答案：D本题解析：2021版教材P346/2020版教材P345/2019版教材P3443.特殊诉讼时效。特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；1992年11月颁布的《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。

37、答案：C本题解析：2021版教材P38《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双俑星还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中,设计合同为主合同,标的额为200万元,甲向乙支付的定金50万元超过主合同标的额20%(40万),有效定金的标的额为40万元,超出部分无效。因此,如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲双倍定金为80万元,加上超出20%的10万,正确答案为C项90万。

38、答案：C本题解析：

39、答案：A本题解析：2013年建设工程法规真题第52题

40、答案：B本题解析：选项A、B、C、D均属于不能出租的情况。

41、答案：B本题解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

42、答案：B本题解析：本题考查的是民事诉讼时效的规定。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。所以正确答案为B。

43、答案：B本题解析：商标的注册有效期为10年，自核准注册之日起计算。

44、答案：C本题解析：2021版教材P344/2020版教材P343/2019版教材P342质证是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证据应当在法庭上出事，由当事人质证。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。对书证、物证、试听资料进行质证时，当事人有权要求出示证据的原件或者原物。证人应当出庭作证。证人确实有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向试听传输技术手段作证。

45、答案：C本题解析：P39-40被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。

46、答案：C本题解析：2021版教材P329/2020版教材P327/2019版教材P326施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任；由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。

47、答案：C本题解析：2021/2020版教材P2本题考察的是：法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭的法律。

48、答案：A本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，建造师或聘用单位未按要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

49、答案：B本题解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，《招标投标法》规定，文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。

50、答案：B本题解析：无故断电不属于不可抗力，乙公司还是要对甲公司承担违约责任。

51、答案：A本题解析：《建设工程质量管理条例》第七十二条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。”

52、答案：C本题解析：A错误，不可移动文物可以分别确定为全国重点文物、省级文物、市、县级文物保护单位。B错误，国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。C正确，属于国家所有的可移动文物：（1）中国境内出土的文物；（2）国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织收藏、保管的文物属于国家所有；（3）国家征集、购买的文物；（4）公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物；（5）法律规定属于国家所有的其他文物。D错误，遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。

53、答案：B、E本题解析：A选项错误，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。B选项错误，买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力。C选项错误，在不是订立合同之日，而是自知道或应当知道撤销事由之日起。

54、答案：A本题解析：我国建筑业从业人员需任职资格的有：单位主要负责人(A证)、项目负责人(B证)、专职安全员(C证)、特种作业人员(特种作业资格证)。

55、答案：C本题解析：教材P310【知识点】勘察、设计单位相关的质量责任和义务。选项A错误，《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计；选项B错误，设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程；选项D错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，不能自定。

56、答案：D本题解析：2021、2020版教材P143/2019版教材P142当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。（3）—方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。D是属于无效合同，。

57、答案：D本题解析：【知识点】建设工程纠纷主要种类和法律解决途径。选项D行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。

58、答案：A本题解析：2021/2020版教材P6建设民事商事法律关系有以下特点：第一、建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系。第二、建设民事商事法律关系是平等主体之间的关系。第三、建设民事商事法律关系主要是财产关系。第四、建设民事商事法律关系的保障措施具有补偿性和财产性。

59、答案：A本题解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关（地基基础与主体结构）；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

60、答案：A本题解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D，正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；关于合同生效，《民法典》第382条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件成就时。

61、答案：C本题解析：在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。选项A错误。《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。工伤保险属于强制险，其他险种则是自愿投保，选项B错误。保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C正确。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。选项D错误。

62、答案：B、D本题解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；A错误。所谓噪声敏感建筑物，是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物；B正确。建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高15dB（A）"昼间"是指6:00至22:00之间的时段；"夜间"是指22:00至次日6:00之间的时段。C、E错误。县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。D正确。

63、答案：D本题解析：2021版教材P289/2020版教材P288/2019版教材P287《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；（2）进入被检查单位施工现场进行检查；（3）纠正施工中违反安全生产要求的行为；（4）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

64、答案：C本题解析：2021、2020版教材P169/2019版教材P168本题考察的是：劳动争议申请仲裁的时效。按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

65、答案：D本题解析：暂无解析

66、答案：C本题解析：2021版教材P272/2020版教材P271/2019版教材P269所谓事故现场，是指事故具体发生地点及事故能够影响和波及的区域，以及该区域内的物品、痕迹等所处的状态。所谓有关人员，主要是指事故发生单位在事故现场的有关工作人员，可以是事故的负伤者，或者是在事故现场的其他工作人员。所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。所谓单位负责人，可以是事故发生单位的主要负责人，也可以是事故发生单位主要负责人以外的其他分管安全生产工作的副职领导或其他负责人。

67、答案：A本题解析：2009年建设工程法规真题第54题本题考查的是建设工程的工期。

68、答案：B本题解析：2021/2020版教材P28著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品。

69、答案：A本题解析：P118-119本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。

70、答案：D本题解析：本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，在用人单位自用工之日满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

71、答案：A本题解析：2021、2020版教材P141/2019版教材P139《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。。

72、答案：A本题解析：B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。ABC三项都超纲了。

73、答案：C本题解析：分包单位应当接受总承包单位的质量管理。总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任。当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。

74、答案：C本题解析：施工单位签署质量合格的文件上，必须由注册建造师签章。A选项错误。修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改。B选项错误。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。D选项错误。

75、答案：C本题解析：【建设单位相关的安全责任】一、依法办理有关批准手续二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料七、对拆除工程进行备案

76、答案：B本题解析：2021、2020版教材P213/2019版教材P212本题考察的是《绿色施工导则》对临时用地指标的考察，临时设施的占地面积按用地指标所需的最低面积设计，。

77、答案：A本题解析：2021版教材P35保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

78、答案：B本题解析：本题考查的是民事诉讼的审判程序。一审程序包括普通程序和简易程序；适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

79、答案：C本题解析：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

80、答案：D本题解析：P23材料买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。买卖合同的义务主要是交付货物和支付工程款。对于交付货物，甲施工企业是债权人，乙材料供应商是债务人;对于支付工程款，则相反。

81、答案：A本题解析：定做人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失定作人应当按照约定的期限支付报酬