建筑工程施工合同模板范本2024年

建筑工程施工合同模板范本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律效力第二章：合同主体2.1甲方资质与责任2.2乙方资质与责任2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特点3.3工程质量要求第四章：合同价款与支付方式4.1合同价款的确定4.2工程预付款4.3工程进度款支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误处理5.3工期变更第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3质量保证与保修第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3安全事故处理第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应与安装8.3材料与设备的质量要求第九章：工程变更与签证9.1工程变更的程序9.2工程变更的费用计算9.3签证的办理第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决的费用承担第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件11.3合同终止的条件与后果第十二章：知识产权与保密12.1知识产权的归属12.2保密义务12.3知识产权的保护第十三章：违约责任13.1违约责任的确定13.2违约金的计算与支付13.3违约责任的免除第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订的程序14.2合同签订的地点14.3合同签订的时间14.4合同的生效条件第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建筑工程施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.3合同的法律效力本合同一经双方签字盖章后即具有法律效力，双方应严格遵守。第二章：合同主体2.1甲方资质与责任甲方应具备相应的资质，负责提供施工所需的场地、资料和必要的协助。2.2乙方资质与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担施工过程中的安全生产、工程质量等责任。2.3双方权利与义务双方应根据合同约定，行使各自的权利并履行相应的义务。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称为：，地点位于：。3.2工程规模与特点工程规模为：，特点包括：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准，具体要求为：______。第四章：合同价款与支付方式4.1合同价款的确定合同总价为：______，包括材料费、人工费、管理费等。4.2工程预付款甲方应在合同签订后____天内支付乙方合同总价的____%作为预付款。4.3工程进度款支付乙方根据工程进度，向甲方提出进度款申请，甲方应在收到申请后____天内支付相应款项。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据合同约定，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2工期延误处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期变更因不可抗力或甲方原因需调整工期的，双方应协商一致，并签订补充协议。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应达到国家及行业规定的标准，具体标准为：______。6.2工程验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在____天内组织验收。6.3质量保证与保修乙方应提供工程质量保证，并在保修期内对工程质量问题负责。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按相关规定报告和处理。第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责采购辅助材料。8.2设备供应与安装乙方负责施工所需设备的供应与安装，并确保设备的正常运行。8.3材料与设备的质量要求所有材料与设备应符合工程质量要求，具体要求为：______。第九章：工程变更与签证9.1工程变更的程序任何工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2工程变更的费用计算工程变更所增加的费用，应由双方根据实际情况协商确定。9.3签证的办理乙方应在工程变更后及时办理签证手续，甲方应予以确认。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。10.2仲裁与诉讼双方同意，仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。10.3争议解决的费用承担因解决争议所产生的费用，包括但不限于仲裁费、律师费等，由败诉方承担。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。11.2合同解除的条件如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。11.3合同终止的条件与后果合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款项。第十二章：知识产权与保密12.1知识产权的归属合同履行过程中产生的知识产权，归甲方所有，乙方应予以协助和保护。12.2保密义务乙方应对合同内容及甲方提供的商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。12.3知识产权的保护甲方有权采取一切必要措施保护其知识产权，乙方应予以配合。第十三章：违约责任13.1违约责任的确定一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。13.2违约金的计算与支付违约金的计算方式为：______。违约金应在违约行为发生后____天内支付给对方。13.3违约责任的免除因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订的程序本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.2合同签订的地点合同签订地点为：______。14.3合同签订的时间合同签订时间为：______。14.4合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。以上为合同后七章的详细内容，包括了合同争议解决、变更、解除与终止、知识产权与保密、违约责任以及合同的签订与生效等方面。合同的签订双方应仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益得到妥善保护。多方为主导时的，附件条款及说明在建筑工程施工合同的执行过程中，可能会涉及多方参与，包括但不限于甲方、乙方、监理方、设计方等。在这种情况下，合同的附件条款及说明变得尤为重要，以确保所有参与方的权益得到明确和保护。以下是针对多方主导时合同附件条款的详细说明：附件一：工程量清单及价格表本附件详细列出了工程中各个分项工程的工程量、单价以及合价，作为合同价款支付的依据。所有工程量应由甲乙双方及监理方共同确认。附件二：施工图纸及技术规范施工图纸和技术规范是工程实施的依据，应由设计方提供，并经甲乙双方确认无误后作为合同不可分割的一部分。附件三：施工进度计划表施工进度计划表由乙方编制，并需得到甲方及监理方的审批确认。该计划表将作为工程进度控制和进度款支付的重要依据。附件四：安全生产责任书为确保施工安全，乙方需与甲方签订安全生产责任书，明确双方在施工过程中的安全责任和义务。附件五：质量保证体系文件乙方应提供其质量保证体系的相关文件，包括质量管理体系证书、质量检查流程等，以证明其具备保证工程质量的能力。附件六：环境保护措施方案施工过程中环境保护同样重要，乙方需提供环境保护措施方案，并得到甲方的认可。附件七：材料和设备供应清单详细列出施工过程中所需的所有材料和设备的规格、型号、数量及供应时间，作为材料供应和设备安装的依据。附件八：工程变更和签证管理办法明确工程变更的申请、审批流程以及签证的办理方法，确保工程变更有序进行。附件九：工程验收标准及程序详细说明工程验收的标准和程序，包括各个阶段的验收内容、标准和方法。附件十：知识产权归属和保密协议明确工程实施过程中产生的知识产权归属，以及甲乙双方的保密责任和义务。附件十一：违约责任细则详细规定违约情形、责任认定、违约金的计算方式及支付程序。附件十二：合同争议解决机制明确合同争议的解决流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等方式的选择和操作程序。附件十三：合同生效条件及终止条件明确合同生效所需满足的条件以及合同终止的条件和后续处理方法。附件十四：其他补充协议包括但不限于培训协议、技术支持协议、后续服务协议等，作为本合同的补充和完善。以上附件条款是多方主导下合同执行的重要组成部分，每一方都应严格按照附件条款执行，以确保工程顺利进行，维护各方的合法权益。所有附件均需甲乙双方签字盖章确认，作为合同的补充文件，与合同正文具有同等法律效力。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程量清单及价格表附件二：施工图纸及技术规范附件三：施工进度计划表附件四：安全生产责任书附件五：质量保证体系文件附件六：环境保护措施方案附件七：材料和设备供应清单附件八：工程变更和签证管理办法附件九：工程验收标准及程序附件十：知识产权归属和保密协议附件十一：违约责任细则附件十二：合同争议解决机制附件十三：合同生效条件及终止条件附件十四：其他补充协议二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按照合同约定的时间、质量标准完成工程任务，违反安全生产规定，泄露商业秘密等。违约行为的认定应由甲乙双方协商确定，或根据合同争议解决机制进行裁定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。工程量清单：指详细列出工程中各个分项工程的工程量、单价及合价的文件。技术规范：指指导施工的技术文件，包括但不限于施工图纸、施工技术要求等。安全生产责任书：指明确甲乙双方在施工过程中的安全责任和义务的书面文件。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同争议首先应通过双方协商解决。若协商无效，可请求第三方调解。调解不成时，可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。若仲裁结果仍不能满足双方，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。合同的解除应按照合同约定的条件