房屋建筑施工合同水上建设专用

房屋建筑施工合同水上建设专用合同编号：__________鉴于甲方为房屋建筑的权利人，乙方为房屋建筑施工的承包方，双方为房屋建筑施工合同的主体。现经双方友好协商，就甲方房屋建筑施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________房屋建筑工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方是指具有房屋所有权的人或者房屋所有权的合法继承人。甲方在本合同中以其房屋所有权人的身份进行房屋建筑施工。2.2乙方是指具有合法资质的房屋建筑施工企业。乙方在本合同中以其房屋建筑施工企业的身份承担房屋建筑施工。三、合同的履行3.1甲方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等向乙方支付工程款。3.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等完成房屋建筑施工。3.3甲方应按照本合同约定的期限、方式向乙方支付工程款。甲方逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。3.4乙方应按照本合同约定的期限、质量标准完成房屋建筑施工。乙方逾期交付的，应按照逾期交付部分工程造价的千分之五向甲方支付逾期违约金。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同的，应提前三十日书面通知对方，并经对方同意。4.2因不可抗力导致本合同无法履行的，双方可协商变更或解除本合同。4.3甲方未按约定支付工程款，乙方有权提出变更或解除本合同。4.4乙方未按约定完成房屋建筑施工，甲方有权提出变更或解除本合同。五、合同的争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方房屋所有权证明文件2.乙方合法资质证明文件3.工程设计图纸4.工程预算明细表5.工程进度计划表6.工程质量验收标准7.付款凭证和收据8.变更和解除合同的书面协议9.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：未按照合同约定的期限和方式支付工程款。2.乙方逾期交付工程：未按照合同约定的期限和质量标准完成房屋建筑施工。3.甲方未按约定提供施工条件：甲方未按照合同约定提供施工所需的土地、材料、设备等。4.乙方未按约定使用施工材料：乙方使用的施工材料不符合合同约定的质量标准。5.不可抗力：因自然灾害、社会事件等导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.甲方：指具有房屋所有权的人或者房屋所有权的合法继承人。2.乙方：指具有合法资质的房屋建筑施工企业。3.工程款：指甲方按照合同约定应支付给乙方的施工费用。4.逾期付款违约金：指甲方逾期支付工程款应支付给乙方的违约金。5.逾期交付违约金：指乙方逾期交付工程应支付给甲方的违约金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方支付逾期付款违约金；如协商不成，可以向法院提起诉讼。2.乙方逾期交付工程：甲方可以与乙方协商解决，要求乙方支付逾期交付违约金；如协商不成，可以向法院提起诉讼。3.甲方未按约定提供施工条件：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方提供施工所需条件；如协商不成，可以向法院提起诉讼。4.乙方未按约定使用施工材料：甲方可以与乙方协商解决，要求乙方更换符合质量标准的施工材料；如协商不成，可以向法院提起诉讼。5.不可抗力导致合同无法履行：双方应根据合同约定的不可抗力条款协商解决，必要时可以协商变更或解除合同。五、所有应用场景：1.甲方为房屋所有权人，需要进行房屋建筑施工。2.乙方具备房屋建筑施工资质，愿意承担房屋建筑施工。3.双方希望通过