有关电力建设工程施工合同(2024版)

有关电力建设工程施工合同(2024版)合同编号：__________有关电力建设工程施工合同（2024版）鉴于：2.承包商愿意承建该工程；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的合同标的为：__________（工程名称）的施工，包括但不限于土建、安装、调试、验收等全部工作。1.2工程地点：__________（工程地址）。1.3工程规模：__________（工程规模）。1.4工程投资估算：__________（投资估算）。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为：__________（合同价格），大写：__________元整。2.2合同价格支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同价格的__________%；（2）工程进度达到__________%后，业主向承包商支付合同价格的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向承包商支付合同价格的__________%。2.3合同价格的调整：（1）由于政策调整、市场变化等原因导致工程成本发生重大变化的，双方可协商调整合同价格；（2）调整合同价格应遵循公平、合理的原则，并依法签订补充协议。第三条合同工期（1）合同约定的工程开工日期：__________年__________月__________日；（2）合同约定的工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求，保证工程的质量。4.2工程质量验收标准：（1）工程质量应符合国家及行业标准和规范；（2）工程质量应满足业主方的使用功能和性能要求；（3）工程验收合格后，双方应共同签署验收报告。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未按照约定完成工程，应按照逾期竣工天数向业主支付违约金。5.3业主如未按照约定支付合同价款，应按照逾期支付天数向承包商支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单和报价单3.施工组织设计和施工方案4.工程验收标准和验收程序5.相关政策法规和行业标准规范6.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款未提供施工所需的场地、资料等条件干涉承包商的正常施工活动2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供施工材料和服务3.违约行为的认定：违约行为根据合同条款和相关法律法规进行认定违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托承包商进行工程施工。2.乙方：指合同中的承包商，负责按照合同约定进行工程施工。3.合同价格：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。4.合同工期：指双方约定的工程开工和竣工的时间段。5.工程质量：指工程满足使用功能、性能要求和验收标准的状态。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：设计变更、恶劣天气、不可抗力等。解决办法：协商调整合同工期和费用。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：停工整改、更换不合格材料、索赔损失等。3.合同价款支付争议：原因：甲方拖延支付、乙方未按约定完成工程等。解决办法：协商解决或依法提起诉讼。4.施工过程中的纠纷：原因：双方职责划分不清、沟通不畅等。解决办法：加强沟通、