建设工程施工承包垫资合同7(2024版)

建设工程施工承包垫资合同7(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商同意承担该工程的施工任务；3.双方同意采用垫资方式进行该工程的施工。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：__________________第二条承包范围及内容2.1承包商承包范围：____________________2.2承包商承包内容：____________________第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：____________________元（大写：____________________元整）。3.2支付方式：（1）业主在合同签订后七个工作日内，向承包商支付工程总投资的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付工程总投资的30%；（3）工程进度达到100%时，业主向承包商支付剩余的40%。3.3支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________________账号：____________________银行：____________________第四条承包商的义务4.1承包商应按照合同约定的内容和范围，按时完成工程的施工；4.2承包商应保证工程质量，确保工程达到设计要求和标准；4.3承包商应按照合同约定的时间节点，向业主报告工程进度；4.4承包商应承担工程的所有税费和保险费用；4.5承包商应遵守国家法律法规，确保工程的安全和环保。第五条业主的义务5.1业主应按照合同约定的时间和金额，向承包商支付款项；5.2业主应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施；5.3业主应协助承包商办理工程所需的各种手续；5.4业主应对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议；5.5业主应遵守国家法律法规，确保工程的安全和环保。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任；6.2承包商未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五；6.3业主未按约定时间支付款项，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五；6.4双方应遵守国家法律法规，如因违法行为导致合同无效，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.材料及设备采购清单

5.施工组织设计

6.工程验收标准

7.安全防护措施方案

8.环境保护措施方案

9.工程变更协议

10.补充协议二、违约行为及认定：

1.承包商未按约定时间完成工程，认定为违约行为。

2.业主未按约定时间支付款项，认定为违约行为。

3.承包商未按约定质量标准完成工程，认定为违约行为。

4.业主未提供施工所需基础设施，认定为违约行为。

5.双方未履行合同约定的监督义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.工程：指合同中约定的建设项目。

4.合同总价：指合同约定的工程总造价。

5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期利息。

7.施工方案：指为完成工程而制定的具体施工方法和技术措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订工程延期协议。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。

3.款项支付纠纷：

解决办法：双方核对款项金额，按合同约定支付。

4.施工过程中出现变更：

解决办法：双方协商签订工程变更协议，明确变更内容、价款和工期等。

5.施工安全事故：

解决办法：立即报告并采取措施防止事故扩大，依法承担相应责任。五、所有应用场景：

1.建设工程施工