篮球场建设工程施工合同(2024版)

篮球场建设工程施工合同(2024版)合同编号：__________篮球场建设工程施工合同（2024版）一、工程概况1.1工程名称：甲方篮球场建设工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于篮球场地面铺设、篮筐安装、照明系统安装、围网建设等。1.5工程预算：人民币__________元整（大写：_______________________元整）。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。2.2施工方应按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1工程质量标准应符合国家及行业相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程验收合格后，业主应按照约定支付工程款。四、合同价款及支付4.1双方确认，本工程合同价为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。4.2甲方分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无质量问题甲方支付给乙方。4.3施工方开具正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价的1%。5.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.篮球场建设工程设计图纸2.施工方案和施工工艺说明3.工程预算明细表4.施工资质证明文件5.施工人员名单和资格证书6.工程质量验收标准和方法7.付款凭证和转账记录8.工程进度报告和验收报告9.违约金计算公式和滞纳金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，认定违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约行为。3.工程质量不符合约定标准，认定违约行为。4.施工方未按设计文件和施工图纸施工，认定违约行为。5.甲方未履行合同约定的其他义务，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系及合同权利义务的法律规范总称。2.建筑法：指调整建筑行业管理、建筑工程质量、安全等方面的法律规范。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据法律规定或者合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：指债务人逾期不履行债务，按照约定或者依照法律规定支付的违约金。5.质保期：指施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照违约金计算公式，向施工方追讨违约金。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方按照约定的工程质量标准进行整改，直至达到标准要求。3.甲方延迟支付工程款：解决办法：按照滞纳金计算公式，向甲方追讨滞纳金，并督促甲方履行付款义务。4.施工方未按设计施工：解决办法：要求施工方按照设计文件和施工图纸进行施工，如不改正，按照违约金计算公式追讨违约金。五、所有应用场景：1.适用于甲方新建、改建、扩建篮球场工程。2.适用于乙方具有相应施工资质和能力的篮