2024年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试历年考试题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

2、关于无效合同的说法，不正确的有（）。A.违反法律、法规订立的合同无效B.无效合同自始无效，但部分条款有效C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

3、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员

4、某在建工程,施工企业为了材料运输方便,与某化工厂订立合同,支付一定的费用,通过厂区内的道路运送材料。在此合同中,施工企业的权利是()。A.土地承包经营权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权

5、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是（）。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益

6、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的

7、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是（）。A.可以在开工后持开工报告办理B.应当与施工图设计文件在同时进行C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理D.应当在领取施工许可证后办理

8、施工单位于2013年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.2013年6月1日B.2013年8月30日C.2013年10月8日D.2013年10月20日

9、甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院C.仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院D.仲裁机构采取必要的证据保全措施

10、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

11、建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是()A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为12个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算

12、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.发包方与注册建造师已解除承包合同B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

13、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪

14、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年

15、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

16、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年

17、根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形的，不予注册（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年的B.3年前被吊销注册证书的C.在申请注册之日前4年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的D.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的

18、施工单位签署质量合格的文件上，必须有()签字盖章。A.注册建筑师B.注册建造师C.注册结构工程师D.注册监理工程师

19、（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

20、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

21、根据《节约能源法》，关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料

22、关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

23、二级注册建造师不能（）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人

24、某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以()的罚款。A.2万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上

25、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前公布B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布C.评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并确定排序D.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

26、（2015年真题）“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地

27、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须()A.降低投保限额B.提前交纳保费C.交纳补充保险费D.重填保单

28、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故

29、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式

30、以下建筑工程在开工之前需要办理施工许可证的是（）。A.投资额为35万的建筑工程B.建筑面积为200平方米的建筑工程C.抢险救灾工程D.军用房屋建筑工程

31、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员要求投标人澄清问题D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

32、除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。A.发包人B.承包商C.分包商D.监理单位

33、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是（）。A.高等院校B.国家机关C.社会团体D.公民

34、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

35、建设项目的环境噪声污染防治设施，应当（）。A.在主体工程竣工验收后10日内B.在主体工程竣工验收后15日内C.与主体工程同时投产使用D.自建设项目试生产之日起3个月内

36、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

37、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的()。A.7天B.15天C.30天D.60天

38、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理

39、（2015年真题）根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款D.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

40、历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为（）和（）。A.一般文物、重点文物B.一般文物、珍贵文物C.一级文物、珍贵文物D.二级文物、三级文物

41、（2017年真题）关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报D.立即报告是指在事故发生1小时内报告

42、（2018年真题）关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，企业不承担返修义务

43、劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违法法律、法规的规定，损害劳动者的权益

44、以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。A.《民法典》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《天津市建筑市场管理条例》D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》

45、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A.合同签订B.合同生效C.登记D.支付出让金

46、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

47、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万B.60万C.40万D.30万

48、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）A.10万元B.7万元C.6万元D.4万元

49、后履行合同义务的一方当事人出现()情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉C.企业负有巨额债务D.转移资产以逃避债务

50、（2015年真题）根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理二、多选题

51、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

52、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期

53、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地

54、合同权利转让未通知债务人，则（）。A.转让合同无效B.推定为未转让C.抗辩权发生转移D.对债务人不发生效力

55、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全，国际秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目

56、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物

57、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

58、根据《建设工程安全生产管理条例》,某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、检测单位和建设单位?B.总承包单位、出租单位、安装单位和检测单位?C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位?D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

59、（2021年真题第1批）关于建设工程招标投标交易，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

60、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日

61、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性

62、【2018年真题】关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

63、施工企业的项目经理属于施工企业的（）。A.企业法人B.职务代理人C.企业授权的项目管理者D.法定代理人

64、有关施工现场固体废物的说法中，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.固体废物又分为一般固体废物和危险废物C.国家倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众积极参与固体废物污染环境防治D.任何单位和个人都应当采取措施，拒绝产生固体废物

65、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()。A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米

66、（2021年真题第2批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

67、根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。.A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

68、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关

69、建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（）后果。A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定的诉讼时效期间

70、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.如实记录安全生产教育和培训情况D.建立健全本单位安全生产责任制

71、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人

72、（2020年真题）关于投标文件修改的说法，正确的是()。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

73、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

74、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

75、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。A.政府主管部门B.人民法院C.仲裁委员会D.公安机关

76、下列法的形式中，属于我国法的形式的是（）。A.习惯法B.行政法规C.宗教法D.判例法

77、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日

78、工程建设国家标准分为（）。A.强行性标准和任意性标准B.强制性标准和推荐性标准C.通用性标准和参照性标准D.一般性标准和特殊性标准

79、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用三个月，次日合同开始履行，2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

80、取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有（）资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.招标代理

81、【2018年真题】根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

82、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是约定违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

83、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程

84、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

85、下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A.仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C.仲裁审理以公开审理为原则D.对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销

86、关于合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

87、某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是（）。A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同

88、下列关于给水与污水处理厂试运行描述错误的是（）。A.对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定，以作为单机试运行的依据B.通过发现土建工程和设备安装存在的缺陷，以便及早处理，避免事故发生C.通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性D.结合运行进行一些现场测试，以便进行技术经济分析

89、下列关于开标与评标活动，说法正确的是（）。A.评标委员会成员名单应当在开标时公布B.招标文件设有标底和最高投标限价的，应当在评标后公布C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以要求投标人书面澄清说明

90、行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院

91、下列关于劳动合同终止原因的表述不正确的是()A.当事人约定的劳动合同终止条件出现B.劳动合同期满C.劳动者被宣告失踪D.劳动者达到法定退休年龄

92、关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是()。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议B.投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉C.利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会书面提出异议D.投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投标人可以向法院起诉

93、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

94、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为

95、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

96、关于民事诉讼举证期限的说法中，正确的是（）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予釆纳

97、（2021年真题第1批）根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

98、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

99、下列建设工程活动中，不得委托代理的是（）。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼

100、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中，正确的是(）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实，完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。A选项说法正确。既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动，B选项说法正确。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，C选项说法错误。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告，D选项说法正确。本题问的是错误的说法，因此本题正确选项为C。

2、答案：A本题解析：A错误，违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。B正确，D正确，无效合同的法律后果：（1）自始无效；（2）部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效；（3）合同无效、被撤销或者终止，不影响合同中独立存在的有关解决争议的条款的效力。（4）民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。C正确，建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

3、答案：A本题解析：2022教材P338-340A选项，当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。B选项，采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。CD选项，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

4、答案：B本题解析：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工企业为了方便通行与化工厂签订合同，取得了地役权。

5、答案：D本题解析：企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。相对于注册资本而言，它能够更准确地体现企业的经济实力。

6、答案：C本题解析：发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。

7、答案：C本题解析：工程质暈监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

8、答案：A本题解析：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，所以为2013年6月1日。

9、答案：B本题解析：在国内仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的基层人民法院裁定并执行；申请保全证据的，由证据所在地的基层人民法院裁定并执行。故选B。

10、答案：D本题解析：A选项，女职工的经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，非经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动。B选项，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动；C选项，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查；D选项，不得安排怀孕期个月女职工从事夜班和加班工作，不得从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。

11、答案：C本题解析：根据有关规定，建设工程承包人的优先受偿权的行使期限为6个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。优先受偿权担保的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用.不包括承包人因发包人违约所造成的损失。优先受偿权担保的债权得优先于其他民事主体的债权，包括以该建设工程作为抵押所担保的债权，但不得对抗已交付全部或大部分购房款的买受人。

12、答案：B本题解析：属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程经验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：①发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；②发包方同意更换项目负责人的；③因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

13、答案：C本题解析：教材P41本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。答案很显然，是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。

14、答案：C本题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为（1）基本信息长期公开；（2）优良信用信息公开期限一般为3年；（3）不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。教材页码：P105-107

15、答案：C本题解析：2021版教材P266/2020版教材P264本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文；选项B，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报；选项D，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

16、答案：B本题解析：2021版教材P50/2020版教材P49页《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

17、答案：D本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

18、答案：B本题解析：建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

19、答案：D本题解析：2017年10月经修改后公布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：（1）保存文物特别丰富。A选项不符合。（2）历史建筑集中成片。（3）保留着传统格局和历史风貌。D选项符合。（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。BC选项不符合。教材页码：P197-199

20、答案：B本题解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关：（1）资质证书有效期届满，未依法申请延续的；（2）企业依法终止的；（3）资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；【彩蛋】压卷，金考典软件考前更新，下载链接www.，（4）企业提出注销申请的（5）法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

21、答案：B本题解析：2022教材P189-193A选项错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设。B选项正确，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。C选项错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产、使用。D选项错误，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能?设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

22、答案：A本题解析：A选项正确,B选项错误：为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。教材页码：P51-57

23、答案：D本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。

24、答案：C本题解析：《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，单处或者并处10万元以上20万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。对比题干属于没有违法所得或者违法所得不足10万元的，单处或者并处10万元以上20万元以下的罚款。故选项C正确

25、答案：D本题解析：A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；B错误，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布；C错误，评标委员会确定的中标候选人最多为3个，并确定排序。

26、答案：B本题解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。

27、答案：C本题解析：如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须交纳补充保险费。

28、答案：B本题解析：本题考查的是施工生产安全事故的处理。重大事故、较大事故、一般事故，负责调查的人民政府自收到调查报告之日起15日内做出批复。特别重大事故，30日内做出批复。特殊情况下可延长，但延长时间最长不超过30日。

29、答案：D本题解析：合同形式分为口头形式、书面形式和其他形式。法律规定应当采用书面形式的，才必须采用书面形式。

30、答案：A本题解析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。抢险救灾工程和军用房屋建筑工程同样属于不需要办理施工许可证的工程。

31、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。开标后不得对投标书进行实质性变动。

32、答案：A本题解析：2021/2020版教材P35页《建设工程施工合同》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

33、答案：D本题解析：2021/2020版教材P29页机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人”

34、答案：A本题解析：B选项错误：用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源的消费实行分类计量和统计；C选项错误：用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训；D选项错误：任何单位不得对能源消费实行包费制。

35、答案：C本题解析：P174-177建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

36、答案：B本题解析：A项错误，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。B项正确，承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。C项错误，为明确各自的权利和义务，《民法典》规定，融资租赁合同应当采用书面形式。D项错误，当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。

37、答案：B本题解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。故选项B正确。

38、答案：C本题解析：本题考查的是表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。

39、答案：A本题解析：选项A：正确单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（4）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（6）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的选项B：错误2009年2月发布的《食品安全法》规定，违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门按照各自职责分工，责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（1）未对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验；……（4）未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品；（5）进货时未查验许可证和相关证明文件；…（7）安排患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员从事接触直接人口食品的工作选项C错误，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处警告或者500元以下罚款：（1）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；（2）过失引起火灾的；（3）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；（4）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；（5）故意破坏或者伪造火灾现场的；（6）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的可以并处500元以下罚款，而非并处罚款选项D：错误见B的解析。

40、答案：B本题解析：本题考查的是受国家保护的文物范围。历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为珍贵文物和一般文物。

41、答案：C本题解析：A报告事故发生地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域；B单位负责人接到报告后，应立即向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告；D所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。

42、答案：B本题解析：A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷;（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;（3）直接指定分包人分包专业工程。B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

43、答案：B本题解析：

44、答案：B本题解析：A选项属于法律，C选项属于地方性法规，D选项属于部门规章。

45、答案：C本题解析：本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时成立。

46、答案：B本题解析：2021版教材P108/2020版教材P109本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

47、答案：B本题解析：《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%。200X15%=30，双倍返还，30X2=60。

48、答案：C本题解析：违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中。它们可能单独存在，也可能同时存在。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金：

49、答案：C本题解析：【考点】本题考查不安抗辩权的适用范围【解析】不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。依据《合同法》第68条，可行使不安抗辩权的情形包括：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。A、B、D选项均符合以上情形。C选项中，企业负有巨额债务并不必然导致前述四项情形，因此，C为正选项。

50、答案：B本题解析：本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理单位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

51、答案：A本题解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。

52、答案：A本题解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

53、答案：D本题解析：本题考查的是抵押权。宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

54、答案：D本题解析：教材P123《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

55、答案：B本题解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。

56、答案：C本题解析：(一)货运合同是双务有偿合同(二)货运合同的标的是运输行为(三)货运合同是诺成合同货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。（四)货运合同当事人的特殊性货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。

57、答案：A本题解析：本题考查的是仲裁协议。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

58、答案：D本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

59、答案：B本题解析：《招标投标法实施条例》规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。A选项错。D选项错，不区分行业。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。B选项正确。C选项错。教材页码：P71-74

60、答案：D本题解析：本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。对于行政复议，公民、法人可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，法律规定的申请期限超过60日的除外。

61、答案：C本题解析：仲裁是一裁终局，诉讼是两审终审，仲裁及仲裁基本特点：（1）自愿性（2）专业性（3）独立性（4）保密性（5）快捷性（6）执行的强制性和域外执行能力

62、答案：A本题解析：本题考查施工许可证的适用范围。国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程），可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。选项D，已确定施工企业，主要指总包合同签订。

63、答案：C本题解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。

64、答案：D本题解析：本题考查的是施工现场固体废物。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。

65、答案：C本题解析：建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。所谓建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。

66、答案：A本题解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。教材页码：P30-33

67、答案：C本题解析：A选项错误：施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。B选项错误：现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D选项错误：施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。

68、答案：A本题解析：2021版教材P338/2020版教材P336页【考点】考查仲裁裁决的执行【解析】根据《仲裁法》第62条，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。考试要了解仲裁裁决的执行机关，对于仲裁机构作出的生效裁决，义务方在规定的期限内不履行仲裁裁决时，权利方有权请求人民法院强制执行。因此A项正确。

69、答案：B本题解析：2021版教材P321/2020版教材P319页《民法典》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，自知道或者应当知道建设单位拖欠施工企业工程款时，起算施工企业的诉讼时效。建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，因同意履行义务而中断，故B选项正确。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A选项中的诉讼时效中止要求中止事由为客观事件，且客观事件必须是在诉讼时效期间的最后6个月内发生，与本题的情形不同。C、D选项干扰度较低。

70、答案：C本题解析：专职安全生产管理人的职责。

71、答案：B本题解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。代理行为涉及到三方当事人：被代理人、代理人、代理关系涉及的第三人。

72、答案：A本题解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

73、答案：B本题解析：A错误，投标人和利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。因此，除了投标人外，利害关系人也可以对评标结果提出异议。C错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。D错误，投标人和利害关系人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。因此，不能直接投诉，而要先行提出异议。

74、答案：B本题解析：B正确，考察债的相对性，向合同相对方索要赔偿。

75、答案：B本题解析：根据《仲裁法》，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。

76、答案：B本题解析：2021/2020版教材P2页我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下7类：（1）宪法；（2）法律；（3）行政法规；（4）地方性法规、自治条例和单行条例；（5）部门规章；（6）地方政府规章；（7）国际条约。

77、答案：B本题解析：选项A错误，垫资虽然违反建设部禁止性规定，但并不违反法律（全国人大及常委会制定）、行政法规（国务院制定）强制性规定，依照合同自由原理，不能因此认定为合同无效。选项B正确，当事人对垫资没有约定的，按工程欠款处理。工程欠款没有约定利息的，应当按照银行同类同期贷款利率支付。即对垫资没有约定的，利息应予以支付。选项C错误，按照“贷款利率”而不是“存款利率”。选项D错误，第一步：利息从约定的付款日计算。如果付款时间没有约定或约定不明，则：第二步：建设工程已实际交付的，为交付日；第三步：建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件日；第四步：建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉日。

78、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设标准的分类。《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。

79、答案：C本题解析：教材P133劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

80、答案：B本题解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有施工资质的企业。

81、答案：D本题解析：本题考查民事诉讼执行程序中中止执行和终结执行的区别。中止是暂时的停止执行，中止情形消失后恢复执行。终结执行是由于无法继续执行或没有必要继续进行，结束执行（以后也不再恢复）。

82、答案：B本题解析：赔偿损失具有以下特征：（1）赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。（2）赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。（3）赔偿损失具有一定的任意性。当事人订立合同时，可以预先约定对违约的赔偿损失的计算方法，或者直接约定违约方付给非违约方一定数额的金钱。当事人也可以事先约定免责的条款。（4）赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。

83、答案：B本题解析：本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证；开工报告与施工许可证不要重复办理。

84、答案：B本题解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字和盖执业印章；大型工程项目施工负责人可以由一级注册建造师担任，二级注册建造师可以承担中、小型施工项目负责人。

85、答案：A本题解析：2021版教材P305/2020版教材P303仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选