2024年全国一级建造师之一建建筑工程实务考试黑金试题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、连续梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（）A.梁跨中1/3跨度范围内B.梁支座任意位置C.距梁端1/3跨度范围内D.梁跨中任意位置

2、由于分部分项工程量清单漏项或其他非承包人原因的工程变更，造成工程量清单出现新增项，对于新增项的综合单价的确定方法，下列各项中错误的是（）。A.合同中已有适用的综合单价，在工程量偏差未超过15%时按合同中已有的综合单价确定B.合同中有类似的综合单价，在合理范围内参照类似综合单价C.合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经监理单位确认后执行D.合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行

3、施工高度（）及以上的建筑幕墙安装工程，属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，应由施工单位组织，召开专家论证会。A.50mB.100mC.150mD.200m

4、直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋，其接头优先采用（）。A.闪光对焊B.绑扎连接C.螺纹套管连接D.电弧焊

5、某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告，下列处理顺序正确的是()。2014年A.①④②③⑤B.②⑤④③①C.②④③①⑤D.①③②④⑤

6、某工程现场临时用水总量为Q=14.8L/s,管网中水流速度v=1.8m/s,该工程现场施工用水的供水管径宜选用（)mm水管。A.80B.100C.120D.240

7、《施工许可证》应由（）办理并领取。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位

8、对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是（）。A.直角坐标法B.极坐标法C.距离交会法D.角度前方交会法

9、在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、道路、管线和其他工程设施，建设单位或个人必()后，方可申请办理开工手续。A.签订土地出让合同B.取得建设工程规划许可证C.办理招标投标手续D.取得施工许可证

10、某受均布荷载作用的简支梁，受力见图示意如下，其剪力图形状为().

11、幼儿经常出入的通道应为()地面。A.不起尘B.防滑C.耐磨D.易于清洁

12、地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（）。A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上C.外墙外侧卷材采用空铺法D.铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直

13、下列关于混凝土基础钢筋工程的说法，正确的是（）。A.独立柱基础为双向钢筋时，其底面长边的钢筋应放在短边钢筋的上面B.受力钢筋的接头不宜设置在受力较小处C.同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上接头D.钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.5倍搭接长度

14、建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程（）书面确认，并委派在工程现场的建设或监理单位人员1～2名担任。A.建设单位B.承包单位C.设计单位D.监理单位

15、施工现场室外消火栓间距不大于()。A.120mB.140mC.160mD.180m

16、在装修施工中，需要在原有承重结构上开洞凿孔，应经过()同意。A.原建设单位B.原设计单位C.建设行政主管部门D.质量监督机构

17、在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用的机动时间。A.紧后工作最早开始B.后续工作最迟开始C.紧后工作最迟开始D.本工作最早完成

18、某工厂在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌，此项功能属于结构的（）。（2015年真题）A.安全性B.适用性C.耐久性D.稳定性

19、施工单位的下列行为中，应给予责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书处罚的是（）。A.擅自改变建筑维护结构节能措施，并影响公共利益和他人合法权益B.擅自修改设计，违反建筑节能设计强制性标准C.一年内，累计两项工程未按照符合节能标淮要求的设计进行施工D.两年内，累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工

20、填充墙与主体结构交接处裂缝的防治措施包括（）。A.柱边应设置间距不大于500mm的2φ6钢筋，且应在砌体内锚固长度不小于500mm的拉结筋B.填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完7d后砌筑，并由一边向另一边斜砌C.外窗下为空心砖墙时，将窗台改为不低于C20的细石混凝土，其长度大于窗边100mmD.柱与填充墙接触处设置钢丝网片

21、关于钢筋绑扎连接的说法，正确的是（）。A.受拉钢筋直径大于25m时，可采用绑扎搭接接头B.受压钢筋直接大于28m时，不宜采用绑扎搭接接头C.轴心受拉杆件的纵向受力钢筋，可采用绑扎搭接接头D.直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋，可采用绑扎搭接接头

22、冬期拌制混凝土需采用加热原材料时，应优先采用加热()的方法。A.水泥B.砂C.石子D.水

23、在装饰工程中广泛应用的纤维板品种是（）。A.硬质纤维板B.软质纤维板C.中密度纤维板D.密度纤维板

24、关于施工现场材料检验的说法，正确的是（）。A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任

25、造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因不包括()。A.结构发生变形B.粘结不好C.结构材料与装修材料的变形不一致D.装修材料弹性过大

26、通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是（）。A.先张拉楼板、后张拉楼面梁B.板中的无粘结筋须集中张拉C.先张拉楼面梁、后张拉楼板D.板中的无粘结筋须分批张拉

27、下列属于现场土方开挖前应检查的内容是（）。A.定位放线、周围环境和降低地下水位系统B.定位放线、压实度和周围环境C.定位放线、排水和降低地下水位系统D.定位放线、运输路线和排水降水系统

28、以下不属于民用建筑的是（）。A.行政办公建筑B.仓储建筑C.科研建筑D.商业建筑

29、高温季节施工，混凝土入模温度不应高于（）℃，大体积防水防水混凝土入模温度不应高于（）℃。A.35；30B.30；35C.30；30D.35；35

30、关于大体积混凝土温控指标的说法，正确的是（）。A.混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于60℃B.混凝土浇筑块体的里表温差（不含混凝土收缩的当量温度）不宜大于30℃C.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于3.0℃/dD.混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃

31、下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。2017真题A.孔道摩擦损失B.弹性压缩损失C.锚固损失D.预应力筋应力松弛损失

32、建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（）。A.A级：不燃；B级：难燃；C级：可燃；D级：易燃B.A级：不燃；B1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃C.Ⅰ级：不燃；Ⅱ级：难燃；Ⅲ级：可燃；Ⅳ级：易燃D.甲级：不燃；乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃

33、一般临时设施区，130㎡需配备（）个10L的灭火器。A.2B.3C.4D.5

34、对基坑侧壁安全等级为一级的深基坑工程，宜采取的支护形式为（）。A.水泥土桩墙B.排桩支护C.土钉墙D.逆作拱墙

35、小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物的（）。A.施工控制网B.细部控制网C.主轴线控制网D.副轴线控制网

36、在下列情况的动火中，属于二级动火的有()。A.禁火区域内B.储存过可燃液体的容器C.登高焊、割等用火作业D.比较密封的室内

37、有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于（）。A.70%B.8%C.9%D.6%

38、施工组织设计应由（）主持编制。A.项目经理B.项目总工程师C.公司项目管理部门D.公司总工程师

39、当业主指定分包商时，（）应对分包商的资质及能力进行预审。A.监理人B.业主C.承包人D.建设行政主管部门

40、砌体结构中，最常见的砌筑方法是（）。A.挤浆法B.刮浆法C.满口灰法D.“三一”砌筑法

41、木材在加工活使用前应预先进行干燥，其目的是（）。A.减轻重量B.使其含水率与环境温度基本平衡C.就弯取直D.防虫防蛀

42、建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。A.200B.250C.300D.350

43、按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的是（）。A.项目管理人员的工资B.项目人员的培训费用C.场地清理费用D.企业总部的管理费

44、铺贴厚度小于3mm的地下工程改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是（）。A.冷粘法B.热熔法C.满粘法D.空铺法

45、某基坑降水可能引起邻近建（构）筑物、管线的不均匀沉降或开裂，此基坑宜选用的降水方案是（）。A.井点回灌B.板柱隔离C.土体注浆D.开挖沟槽

46、关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。A.现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗B.用电设备拆除时，可由安全员完成C.用电设备总容量在50kW及以上，应制定用电防火措施D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行

47、混凝土浇筑时如果没有可靠措施保证混凝土不产生离析，自由倾落高度应符合（）的规定。A.粗骨料料径大于25mm时，不宜超过3mB.粗骨料料径不大于25mm时，不宜超过4mC.粗骨料料径大于25mm时，不宜超过6mD.粗骨料料径不大于25mm时，不宜超过3m

48、建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是（）。A.修改设计，修补试件缺陷后重新检测B.改进试件安装工艺，修补缺陷后重新检测C.修改设计,重新制作试件后重新检D.更换材料,重新制作试件后重新检测

49、暂估价不包括（）。A.材料暂估单价B.工程设备暂估单价C.专业工程暂估单价D.人工费暂估单价

50、钢筋混凝土灌注桩基础采用泥浆护壁钻孔灌注桩施工时，施工顺序包括：①成孔②下钢筋笼和钢导管③清孔换浆、终孔验收④二次清孔⑤泥浆循环⑥成桩。其中，正确的施工顺序为（）。A.①⑤②③④⑥B.①⑤③④②⑥C.①⑤③②④⑥D.①②③⑤④⑥二、多选题

51、屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（）。A.顺流水方向B.垂直流水方向C.顺年最大频率风向D.垂直年最大频率风向

52、土方开挖前应检查的是（）。A.定位放线、周围环境和降低地下水位系统B.定位放线、压实度和周围环境C.定位放线，排水和地下水控制系统，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落实D.定位放线、运输路线和排水降水系统

53、分配电箱与开关箱的距离，下列各项中符合相关规定的是（）。A.分配电箱与开关箱距离不得超过35mB.分配电箱与开关箱距离不得超过40mC.分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域D.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过4m

54、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于()。A.12VB.24VC.36VD.50V

55、HPB300级受力钢筋末端应作1800弯钩，弯后平直部分长度最小限值是（）。A.钢筋直径的2倍B.钢筋直径的3倍C.10cmD.15cm

56、关于模板工程设计主要原则的说法，正确的是（）。A.实用性、安全性、经济性B.适用性、安全性、经济性C.耐久性、安全性、经济性D.实用性、安全性、耐久性

57、悬臂梁端部位移的最大影响因素是（）。A.弹性模量B.惯性矩C.跨度D.外荷载

58、人工挖孔灌注桩施工中，应用较广的护壁方法是（）。A.混凝土护壁B.砖砌体护壁C.沉井护壁D.钢套管护壁

59、框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（）。A.板、主梁、次梁B.板、次梁、主梁C.次梁、板、主梁D.主梁、次梁、板

60、一般情况下，事故调查组应当自（）之日起60d内提交事故调查报告。A.事故发生B.事故调查组进驻现场C.事故原因确定D.事故调查组成立

61、普通住宅的屋面防水等级通常分为（）级。A.4B.3C.2D.1

62、钢材按化学成分分为（）两大类。A.碳素钢和不锈钢B.碳素钢和合金钢C.碳素钢和玻璃钢D.不锈钢和玻璃钢

63、关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法，正确的是（）。A.已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.0N/mm2B.清除硬化混凝土表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层C.硬化混凝土表面干燥D.浇筑混凝土前，严禁在施工缝处刷水泥砂浆

64、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是（）。（2011年真题）A.提高强度等级，提高水胶比B.提高强度等级，降低水胶比C.降低强度等级，提高水胶比D.降低强度等级，降低水胶比

65、在结构设计使用年限内可能出现．也可能不出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间较短的荷载是（）。A.线荷载B.偶然荷载C.可变荷载D.集中荷载

66、下列关于竹、木地板的铺设说法，正确的是（）。A.应从房间的中部开始向四周铺钉企口地板B.靠墙一块地板应与墙面靠紧铺设C.钉法采用斜钉D.铺设时应从房间的门口向内铺设

67、关于涂饰工程基层要求的说法，涂水性涂料时，正确的是（）。A.混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，基层的pH值不得大于10B.混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，基层的pH值不得大于15C.混凝土及抹灰面层的含水率应在12%以下，基层的pH值不得大于10D.混凝土及抹灰面层的含水率应在12%以下，基层的pH值不得大于15

68、吊杆长度超过（）时应设置反支撑。A.1mB.1.2mC.1.5mD.1.8m

69、有抗击作用要求及水下工程等安全性能高的场所或部位一般选用（）。A.钢化玻璃B.夹丝玻璃C.夹层玻璃D.中空玻璃

70、用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。2018真题A.25%B.30%C.35%D.40%

71、有是臂梁，受力如右图所示，则固定端A点的弯矩为()kN.m.A.2B.4C.6D.8

72、成型钢筋在进场时无需复验的项目是（）。A.抗拉强度B.弯曲性能C.伸长率D.重量偏差

73、当非竖向洞口短边边长为500mm～1500mm时，应采取的措施是（）。A.采用密目式安全立网或工具式栏板封闭B.采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位C.采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固D.在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭

74、住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m

75、关于等节奏流水施工的说法，错误的是（）。（2015年真题）A.各施工过程在各个施工段流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在各施工段上不能连续作业

76、饰面砖（板）工程中不须进行复验的项目是（）。A.外墙陶瓷面砖的吸水率B.室内用大理石的放射性C.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度D.寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性

77、民用建筑工程室内用饰面人造木板必须测定（）。A.苯的含量B.挥发性有机化合物（VOC）含量C.游离甲醛含量或游离甲醛释放量D.甲苯＋二甲苯含量

78、飞机库适合采用的结构体系是（）。A.网架结构B.拱式结构C.悬索结构D.壳体结构

79、关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（）。A.标准养护温度为20±5℃，湿度95%以上B.混凝土立方体试件的边长为70.7mmC.测得的抗压强度保证率为100%D.标准养护28d

80、跨度为8m的现浇钢筋混凝土梁，其模板设计时，起拱高度宜为（）。A.4mmB.6mmC.16mmD.25mm

81、总承包企业、专业承包企业项目部应当以（）为单位，建立建筑劳务用工档案。A.单位工程B.劳务班组C.单项工程D.分部分项工程

82、根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于（）。A.C15B.C20C.C25D.C10

83、对于作用于框架结构体系的风荷载和地震作用，进行分析时可简化成()。A.节点间的水平集中力B.节点间的水平分布力C.节点上的水平集中力D.节点上的水平分布力

84、关于热轧带肋钢筋的说法，错误的是（）。A.HRB400、HRB500、HRB600分别以4、5、6表示B.HRBF400、HRBF500分别以C4、C5表示C.HRB400E、HRB500E分别以4E、5E表示D.HRBF400E.F5E表示

85、落地式钢管脚手架工程，应单独编制安全专项施工方案的高度是（）m。A.6B.8C.12D.24

86、非隔热型玻璃又称为耐火玻璃，以下玻璃中，不属于这类防火玻璃的是（）。A.夹层玻璃B.夹丝玻璃C.耐热玻璃D.微晶玻璃

87、施工高度（）及以上的建筑幕墙安装工程，属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，应由施工单位组织，召开专家论证会。A.50mB.100mC.150mD.200m

88、工程的取样送检见证人，应由该工程（）书面确认。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位

89、采用锤击沉桩法打预制桩时，当桩端达到坚硬粘性土时，桩的入土深度的控制方法是（）。A.只控制贯入度B.以控制贯入度为主，以标高为辅C.只控制标高D.以控制标高为主，以贯入度为辅

90、关于砖墙工作段分段位置的说法，正确的是（）。A.不宜设在变形缝、构造柱处B.砌筑高度不宜大于6mC.宜设在门窗洞口处D.相邻工作段的砌筑高度不得超过二个楼层高度

91、深基坑土方开挖时，为了防止或减小降水对邻近建筑物、管线的影响，常采用（）方法。A.地下连续墙B.管井井点C.截水D.井点回灌技术

92、关于机械固定法铺贴卷材的施工技术，下列说法错误的是（）A.卷材应采用专用固定件与结构层机械连接牢固B.固定件应设置在卷材搭接缝内，外露固定件应用卷材封严C.卷材收头应采用金属压条钉压固定，无需进行密封处理D.卷材防水层周边800mm范围内应满粘

93、屋面细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层，隔离层不宜采用（）。A.纸筋灰B.麻刀灰C.高强度等级砂浆D.干铺卷材

94、建筑地面工程施工中，整体面层施工后，养护时间不应小于（）d。A.7B.14C.21D.28

95、砌体结构中，当设计无要求时，钢筋混凝土圈梁的纵向钢筋最小值是()。A.4φ10B.6φ10C.8φ10D.10φ10

96、冬季施工，大体积混凝土温降梯度不得大于（）。A.1.0℃/dB.2.0℃/dC.3.0℃/dD.5.0℃/d

97、某大中型的商场施工项目平面控制测量的说法，正确的是（）。A.平面控制测量必须遵循“由局部到整体”的组织实施原则B.先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线D.根据副轴线进行建筑物的细部放样

98、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），不属于措施费的是（）。A.工程排污费B.文明施工费C.环境保护费D.安全施工费

99、关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板自攻螺钉施工工艺的说法，正确的是（）。A.间距为沿板周边应不大于300mmB.双层石膏板内层板钉距板边500mm，板中800mmC.自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为10～15mmD.自攻螺钉进入轻钢龙骨内的长度，以不小于6mm为宜

100、泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于（）mm。A.30B.50C.100D.150三、问答题

101、某新建办公楼工程，建筑面积48000㎡，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据《建设工程合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款，预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事件：事件一：在项目开工之前，建设单位按照相关规定办理施工许可证，要求总承包单位做好制定施工组织设计中的各项技术措施，编制专项施工组织设计，并及时办理政府专项管理手续等相关配合工作。事件二：总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理。项目经理组织编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。事件三：项目实行资金预算管理，并编制了工程项目现金流量表。其中2013年度需要采购钢筋总量为1800t，按照工程款收支情况，提出了两种采购方案：方案一：以一个月为单位采购周期，一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t，仓库月储存费率为4‰。方案二：以二个月为单位采购周期，一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t，仓库月储存费率为3‰。事件四：总承包单位于合同约定之日正式开工，截至2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。事件五：总承包单位将工程主体劳务分包给某劳务公司，双方签订了劳动分包合同，劳务分包单位进场后，总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证等资料的复印件上报备案。某月总承包单位将劳务分包款拨付给劳务公司，劳务公司自行发放，其中木工班长代领木工工人工资后下落不明。＜1>、事件一中，为配合建设单位办理施工许可证，总承包单位需要完成哪些保证工程质量和安全的技术文件与手续？＜2>、指出事件二中的不妥之处，并说明正确做法，编制《项目管理目标责任书》的依据有哪些？＜3>、事件三中，列式计算采购费用和储存费用之和，并确定总承包单位应选择哪种采购方案？现金流量表中应包括哪些活动产生的现金流量？＜4>、事件四中，列式计算工程预付款、工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。总承包单位的哪些索赔成立。＜5>、指出事件五中的不妥之处，并说明正确做法，按照劳务实名制管理规定劳务公司还应将哪些资料的复印件报总承包单位备案？

102、背景资料：某办公楼，钢筋混凝土框架结构。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱间距10m×10m。施工过程中，发生如下事件：事件1：土方开挖至设计标高后，在勘察报告和设计文件都没有要求的前提下，监理工程师为确保工程质量，提出在坑底普遍都进行轻型动力触探的检测要求，触探检查发现基坑内存在局部软弱下卧层。事件2：安全检查评分汇总表如下表所示，表中已知部分数据。该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。《文明施工检查评分表》中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20分），其他各项检查实得分为68分。事件3：施工过程中，进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题，监理工程师暂停该批钢筋使用，要求增加原材检测项目。钢筋工长为节约材料，将加工剩余的约3m长钢筋焊接至8.5m在剪力墙中作为部分受力钢筋使用。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中，又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求，责令整改。【问题1】事件1中，监理工程师要求在基坑底普遍进行轻型动力触探是否合理？写出哪些情况下才应在基坑底普遍进行轻型动力触探。【问题2】事件2中，计算脚手架工程检查评分表、文明施工检查评分表的得分；计算安全检查汇总表的得分，并指出该次安全检查评定等级，说明理由。【问题3】事件3中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目？钢筋工长做法是否妥当，并说明理由。并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。【问题4】事件4中，用因素分析法分析因单价的变动对该砌筑工程的影响程度（计算结果保留2位小数）。除因素分析法外，成本分析的基本方法还有哪些？

103、某住宅楼层是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅，总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿，10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板采用300mmX1200mmX55mm和300mmX1500mmX55mm定型钢模，分三段支撑在平放的50mmX100mm方木龙骨上，龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆木立杆，这4根圆木立杆顺向支撑在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4d，其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，监理方也未提出异议，便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。

104、某现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011的规定进行修整。主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600mm×2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构分部工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。【问题】2.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批手续及专家论证组织中的错误之处，并分别写出正确做法。3.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序4.针对五层楼板检查所发现的孔口、洞口防护问题，分别写出正确的安全防护措施。5.本工程主体结构分部工程验收资料应包含哪些分项工程

105、某综合楼项目，土方开挖深度为4m。土方作业前，项目相关技术人员主持编制了土方开挖施工方案并经项目技术负责人审核、项目负责人审批签字后报监理机构审批签字。该专项施工方案实施前，由项目技术负责人仅向全体管理人员进行安全技术交底。在施工过程中，因为建设单位做出重大设计变更，要求施工单位重新编制、报审施工组织设计。问题：指出上述事件的不妥之处，并给出正确做法。还有哪些情形需要修改施工组织设计？

106、某消防工程，建筑面积24700㎡，地下一层，地上十五层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位依法进行招标，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。有5家单位参加了工程投标，经过公开开标、评标，最后选定甲施工单位中标。工程投标及施工过程中，发生了下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位因下调安全文明施工费而被评标小组废标。事件二：甲施工单位投标报价书情况是：分部分项工程量清单合价为8200万元，措施项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总承包服务费为30万元，规费为225.68万元，企业管理费为15%，利润率为5%，税金为3.48%；其中土石方工程量600m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.00元/m3，机械费1.60元/m3。事件三：施工过程中土石方实际工程量为800m3，合同约定实际工程量超过清单工程量15%时，调价系数为0.8。事件四：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同，按照《建设工程项目管理规范》进行合同管理工作。事件五：为治理扬尘，保护环境，施工单位采取了相关措施。问题：1、事件一中，评标小组的做法是否妥当，并说明理由。2、计算事件二中甲施工单位投标报价及土石方工程综合单价。3、结合事件二、事件三，求土石方实际工程费用。4、简述事件三中甲施工单位正确的合同管理工作程序？5、简述施工现场扬尘防治措施有哪些？（至少六点）

107、(四)某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位釆用《建设工程施工合同（示范文本)》（GF—99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。合同履行过程中、发生了如下事件：事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下1层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程.监理工程师下达了停工令。事件三：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元（含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。事件五：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元,企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？

108、背景资料：某洁净厂房工程，项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划，并评估项目总工程，项目技术负责人编制了相应施工进度安排(如下图所示)，报项目经理审核。项目经理提出：施工进度计划不等同于施工进度安排，还应包含相关施工计划必要组成内容，要求项目技术负责人补充。因为本工程采用了某项专利技术，其中工序B、工序F、工序K必须使用某特种设备，且需按“B→F→K”先后顺次施工。该设备在当地仅有一台，租赁价格昂贵，租赁时长计算从进场开始直至设备退场为止，且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。项目技术负责人根据上述特殊情况，对网络图进行了调整，并重新计算项目总工期，报项目经理审批。项目经理二次审査发现：各工序均按最早开始时间考虑，导致特种设备存在场内停置等待时间。项目经理指示调整各工序的起止时间，优化施工进度安排，以节约设备租赁成本。主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度。结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前该项目中使用同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。钢结构屋盖安装时发现预埋螺栓位移。问题：1.写出图1网络图的关键线路(用工作表示)和总工期。项目技术负责人还应补充哪些施工进度计划的组成内容？2.根据特种设备使用的特殊情况，重新绘制调整后的施工进度计划网络图，调整后的网络图总工期是多少？根据重新绘制的网络图如各工序均按最早开始时间考虑，特种设备计取租赁费用的时长为多少？优化工序的起止时间后，特种设备应在第几周初进场？优化后特种设备计取租赁费用的时长为多少？3.施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。4.钢结构屋盖安装时发现预埋螺栓位移如何预防？

109、某建筑工程施工进度计划网络图如下:

110、某新建仓储工程，建筑面积8000㎡，地下1层，地上1层，釆用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构；筏板基础混凝土等级为C30，内配双层钢筋网、主筋为Φ20螺纹钢，基础筏板下三七灰土夯实，无混疑土垫层。面梁安装过程中，发生两名施工人员高处坠落事故，一人死亡，当地人民政府接到事故报告后，按照事故调查规定组织安全生产监督管理部门、公安机关等相关部门指派的人员和2名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定的项目施工安全检查制度，其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全检查，专职安全管理人员每天进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度规定内容不全，要求完善。问题：3.判断此次高处坠落事故等级，事故调查组还应有哪些单位或部门指派人员参加？4.项目部经常性安全检查的方式还应有哪些？

111、某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。合同总价为1500万元，工期为12个月。承包合同规定：(1)主要材料及构配件金额占合同总价的50%；(2)预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时的当月起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；施工总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理。施工合同履行过程中发生如下事件：事件一：在装饰装修施工时候遇到价格上涨，装饰装修工程金额占合同总价的10%，合同约定：采用调值公式进行动态结算，调价要素分为人工费、机械费、材料费三类，分别占合同价的比重为0.15、0.3、0.3，结算时价格指数分别增长了20％、15％、25％。事件二：工程竣工后，双方结算一致确认工程欠款并签订保修合同，约定屋面防水工程保修期为6年，主体工程保修期50年，后因建设单位拖欠工程款，施工单位诉诸法院，要求建设单位支付工程欠款，并支付工程施工期间停工损失45万元。【问题】1.本例的工程预付备料款是多少？2.工程预付备料款的起扣点是多少？从几月份起扣？3.事件一中，装饰装修工程调整后的合同价是多少？4.事件二中，双方关于保修期的约定是否符合法律规定？施工单位单位的各项诉讼主张能否成立？

112、背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。【问题】1.偿债能力评价还包括哪些指标？2.对总包合同实施管理的原则有哪些？3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

113、招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元，钢筋材料暂定价2500元/t，工程量260t。结算时钢筋实际使用250t，业主签字确认的钢筋材料单价是3500元/t，施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是6206.2元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率11.5%幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位土方挖运综合单价为25元/m3，基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟，外围尺寸25×4×4（m）壁厚均为400mm，拆除综合单价为520元/m3。【问题】1.结算时钢筋的综合单价是多少，钢筋分项的结算价款是多少。2.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确？竣工验收资料提交流程？3.列式分析各个因素对结算价款的影响。4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款？

114、某综合楼项目10层，层高均为3m，采用落地式钢管脚手架。在外侧立面的两端和中间设置剪刀撑、各道剪刀撑之间净距离为10m。脚手架拆除时，先拆除南北两个面积较大的立面，再拆除东西两个面积较小的立面。为了加快拆除速度，工人先按个拆除连墙件，再上下同时拆除脚手架。问题：指出上述不妥之处，并给出正确做法。

115、某办公楼工程，地下一层，地上十二层，总建筑面积25800m2，建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同，按照合同约定，施工总承包单位将装饰装修工程分包给了符合资质条件的专业分包单位。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘查，设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员进行验槽。首先，验收小组经检验确认了该基坑不存在空穴、古墓、古井、防空掩体及其他地下埋设物:其次，根据勘查单位项目负责人的建议，验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。事件二:有一批次框架结构用钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一个厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件三：监理工程师在现场巡查时，发现第八层框架填充墙砌至接近梁底时留下的适当空隙，间隔了48小时即用斜砖补砌挤紧。事件四：总监理工程师在检查工程竣工验收条件时，确认施工总承包单位已经完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案与施工管理资料，以及勘查、设计、施工、工程监理等参建单位分别签署的质量合格文件并符合要求，但还缺少部分竣工验收条件所规定的资料。在竣工验收时，建设单位要求施工总承包单位和装饰装修工程分包单位将各自的工程资料向项目监理机构移交，由项目监理机构汇总后向建设单位移交。1.事件一中，验槽的方式是否妥当？基坑验槽还包括哪些内容？2.事件二中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容3.事件三中，根据《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203)，指出此工程填充墙片每验收批的抽检数量，判断施工总承包单位的做法是否妥当？并说明理由。4.事件四中，根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328)，指出施工总承包单位还应补充哪些竣工验收资料？建设单位提出工程竣工资料移交的要求是否妥当？并给出正确的做法。

116、某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326平方米，地下1层，地上10层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2016年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测，监测单位编制了监测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。事件二：监理工程师对进场钢筋进行检查。事件三：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时，发现工程资料有涂改，违规使用复印件等状况，要求施工单位整改。问题1.事件一中，建筑物细部点平面位置的测设方法有哪几种？2.事件一中，本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。3.事件二中，钢筋进场时主要复检的内容是什么？4.针对事件三，分别写出工程竣工验收资料在修改以及使用复印件时的正确做法。

117、某办公楼工程，建筑面积45000㎡，地下2层，地上26层，框架一剪力墙结构，设计基础底标高为一9.0m，由主楼和附属用房组成，基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质黏土且局部有滞水层，施工过程中发生了下列事件：事件1：监理工程师在审查《复合土釘墙边坡支护方案》时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4h等构造做法及要求提出了整改完善的要求。事件2：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全等文明施工的工作内容。事件3：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m，食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物问。事件4：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出了整改要求。事件5：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示；并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。【问题】1.事件1中，基坑土钉墙钢筋网与喷射混凝土的施工要求有哪些？2.事件2中，现场文明施工还应包含哪些工作内容？3.事件3中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？4.事件4中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收?5.事件5中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当？并说明理由。

118、（四）背景资料某新建住宅楼工程，建筑面积43200m2，砖混结构，投资额25910万元。建设单位自行编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式；承包范围为土建、水电安装、内外装修及室外道路和小区园林景观；施工质量标准为合格；工程款按每月完成工作量的80%支付，保修金为总价的5%，招标控制价为25000万元；工期自2016年7月1日起至2017年9月30日止，工期为15个月；园林景观由建设单位指定专业分包单位施工。某施工总承包单位按市场价格计算为25200万元，为确保中标最终以23500万元作为投标价。经公开招投标，该总承包单位中标，双方签订了工程施工总承包合同A，并上报建设行政主管部门。建设单位因资金紧张，提出工程款支付比例修改为按每月完成工作量的70%支付，并提出今后在同等条件下该施工总承包单位可以优先中标的条件。施工总承包单位同意了建设单位这一要求，双方据此重新签订了施工总承包合同B，约定照此执行。施工总承包单位组建了项目经理部，于2016年6月20日进场进行施工准备。进场7天内，建设单位组织设计、监理等单位共同完成了图纸会审工作，相关方提出并会签了相关意见。项目经理部进行了图纸交底工作。2016年6月28日，施工总承包单位编制了项目管理实施规划。其中：项目成本目标为21620万元，项目现金流量表如下（单位：万元）：截至2016年12月末，累计发生工程成本10395万元，处置废旧材料所得3.5万元，获得贷款资金800万元，施工进度奖励146万元。内装修施工前，项目经理部发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域楼地面面层子目，铺贴面积1200m2。因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理部按照市场价格信息重新组价，综合单价1200元/m2。经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。2017年9月30日工程通过竣工验收。建设单位依照相关规定，提交了工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、人防及消防单位出具的验收文件，并获得规划、环保等部门出具的认可文件，在当地建设行政主管部门完成了相关备案工作。问题6.双方签订合同的行为是否违法？双方签订的哪份合同有效？施工单位遇到此类现象时，需要把握哪些关键点？7.工程图纸会审还应有哪些单位参加？项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么？◆4488.项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些？施工至第几个月时项目累计现金流为正？该月的累计净现金流是多少万元？9.截至2017年12月末，本项目的合同完工进度是多少？建造合同收入是多少万元（保留小数点后两位）？资金供应需要考虑哪些条件？10.招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责？除工程量清单漏项外，还有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量？依据本合同原则计算一层公共区域楼地面面层的综合单价（单位：元/m2）及总价（单位：万元，保留小数点后两位）分别是多少？11.在本项目的竣工验收备案工作中，施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件？

119、【背景资料】某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同，合同约定工期奖罚条件：乙方提前完成该工程1周，甲方奖励乙方10万元，若乙方延误总工期1周，则扣除乙方工程款10万元。合同中约定：施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度计划达成一致，如下图所示：在施工过程中发生如下事件：事件一：A工作为土方开挖工程，原合同土方量为400m3，因设计变更实际土方量为450m3（原定单价为75元/m3）。事件二：B工作为基底换填，施工中乙方为保证施工质量，将换填范围适当扩大，致使计划换填土方量由250m3增加到300m3，工作时间增加1周。事件三：C工作施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期2周，发生费用1.5万元。事件四：I工作施工过程中，发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周，发生费用3万元。事件五：G工作为甲指分包项目，在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障，使G工作施工拖延2周，发生费用1万元。乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。【问题】12.该工程计划工期为几周？并指出关键线路（工作法表示）。13.计算施工进度计划图中各非关键工作的自由时差（只需写出结果，无需计算过程）。14.上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立？为什么？如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。15.上述事件发生后，该工程实际工期为多少周？按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元？

120、某依法必须招标的建设工程项目，为保证公平、公正，开标由当地的招标办主任主持，且当众公布了招标控制价和标底。在评标过程中，招标人与投标人甲协商若其报价降低2%，将很有可能中标。评标结束后，评标委员会确定了排名第一的中标候选人为中标人。问题：指出上述事件中不妥之处，并说明理由。四、问答题

121、某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面釆用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铭塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：事件一：因木龙骨为曱提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内瑜转的啄水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。-,事件二：在送样待检时,为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。问题：事件一中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？

122、某保障房项目是省政府投资的重点建设项目，投标截止日是2015年1月30日。因质量要求较高，招标人要求投标人必须为国有性质的企业，共有8家单位提交了投标文件。2015年1月20日投标人甲、乙、丙认为招标文件存在错误，遂向招标人提出。招标人核对后，于当天一对一分别向投标人甲、乙、丙进行电话答复并改正。投标人甲要求延长提交投标文件截止时间，遭到发包人拒绝。问题：指出不妥之处，并说明理由。

123、某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，曱方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成人工窝工8个工日，该工作工期延长4d。事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，曱方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经曱方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。

124、（一）某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如下图所示（时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根椐合同约定，赶工费标准为18万元/月。事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如下图所示（时间单位：月）。施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路？

125、某办公楼，钢筋混凝土框架结构。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱间距10m×10m。事件一：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、伸长率、结构施工至五层时，施工单位从首钢连续进场四批HRB400φ20螺纹钢筋，重量依次为30吨，50吨，45吨，80吨，因前三次检验均一次检验合格，施工单位对80吨这个批次钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件二：项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。事件三：“监理单位联合大检查行动”检查时，部分混凝土结构实体检验，其强度不满足设计要求，经设计单位验算，需进行加固处理，造成直接经济损失530余万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，并在规定的时间内逐级上报至市（设区）级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括：1.事故发生的时间、地点、工程项目名称；2.事故发生的简要经过，无伤亡，3.事故发生后采取的措施及事故控制情况；4.其他应报告的情况。【问题1】事件中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。【问题2】混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查？在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。【问题3】本题中的质量事故属于哪个等级？指出事故上报的不妥之处，质量事故报告还应包括哪些内容？【问题4】指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法？

126、某住宅工程，地下1层，地上13层，总建筑面积68200㎡，上部为框架-剪力墙结构，基础为箱型基础。开工前，项目经理部制定了较为详细的施工项目管理实施规划，并对危险性较大的分部分项工程编制了安全专项施工方案。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：该工程基坑较深（开挖深度为自然地坪下10.00m）；土壤类型为黏性土、粉土、砂土，土质较软；地下水位较高。该基坑采用单级轻型井点降水，地下水位降至基坑底部以下0.5m，支护形式采用水泥土墙支护基坑侧壁。基坑附近有一已完工社区服务中心。建设单位要求施工单位采取必要的技术措施，减少对周围道路和建筑物的影响。事件2：主体结构施工至第5层时，工程所在地发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。风雨结束后，施工单位项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。事件3：上级单位检查时发现，计算施工现场临时用水量时，只考虑了现场施工用水、生活区生活用水和施工机械用水。问题：1.该工程基坑边坡支护和降水方案有无不妥之处？并说明理由。2.施工单位可采取哪些技术措施减少降水对周围道路和建筑物的影响？3.事件2中，施工单位项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收是否正确？说明理由。需对脚手架进行检查验收的情况还有哪些？4.除事件三中已给出的用水量外，临时用水量还包括哪些？供水管网布置的原则是什么？

127、（三）沿海地区某高层办公楼，建筑面积125000m2,地下3层，地上26层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同履行过程中，发生了如下事件：事伴一：施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批；依合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均由施工总承包单位与分包单位签订,且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。事件二：施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位，专业设计单位根据地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案，内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、.劳动力计划。该方案经专家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙,下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装和接点处理措施。指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。

128、某教学楼工程，建筑面积17万m2，地下1层，地上6层，檐高212m，主体为框架结构，砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了“某教学楼施工组织设计”，经批准后开始施工。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：根据现场条件，厂区内设置了办公区、生活区、木工加工区等生产辅助设施。临时用水进行了设计与计算。事件2：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部在临建施工及使用方案中提出了在节能和能源利用方面的技术要点。事件3：结构施工期间，项目有150人参与施工，项目部组建了10人的义务消防队，楼层内配备了消防立管和消防箱，消防箱内消防水龙带长度达20m；在临时搭建的95m2钢筋加工棚内，配备了2只10L的灭火器。事件4：项目总监理工程师提出项目经理部在安全与环境方面管理不到位，要求该企业对职业健康安全管理体系和环境管理体系在本项目的运行进行“诊断”，找出问题所在，帮助项目部提高现场管理水平。事件5：工程验收前，相关单位对一间240m2的公共教室选取4个监测点，进行了室内环境污染物浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据见表2：【问题】18.事件1中，“某教学楼施工组织设计”在计算临时总用水量时，根据用途应考虑哪些方面的用水量19.事件2的临建施工及使用方案中，在节能和能源利用方面可以提出哪些技术要点20.指出事件3中有哪些不妥之处，写出正确方法。21.事件4中，该企业为了确保上述体系在本项目的正常运行，应围绕哪些运行活动展开“诊断”22.事件5中，该房间监测点的选取数量是否合理说明理由。该房间两个主要指标的报告监测值为多少分别判断该两项检测指标是否合格

129、某政府办公楼项目，2013年10月14日出售招标文件，2013年10月18日停止出售招标文件，2013年11月5日9点为投标截止日。投标人丙于2013年11月5日上午8：30提交了一份将投标总价降价5%的补充协议。2013年12月5日招标人向投标人甲发出中标通知书，2013年12月10日投标人甲收到中标通知书，2014年1月7日双方签订合同的同时将中标结果通知其他未中标的投标人。2014年1月20日，招标人与甲签订了一份让利5%的补充协议。问题：指出上述事件的不妥之处，说明理由。

130、某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本）》（GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：（1)由项目经理负贵组织编制“项目施工管理实施规划“；（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；(3）由项目行政管理人员负责6运Dp安全施工的技术要求进行交底；（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事我们没有关系”。丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当,？说明理由。

131、某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0~2m，粉质土2~5m,砂质土5~10m，黏性土10~12m，砂质土12~18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。