复工合同样本

复工合同样本合同编号：__________合同双方：甲方：全称：________________________地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：全称：________________________地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于：1.甲方为____________________（项目名称），乙方为该项目施工单位；3.由于____________________（原因），双方同意对原合同进行复工，并签订本复工合同。现双方就复工相关事宜达成如下协议：一、复工范围和内容：1.本合同复工范围包括但不限于：________________________（具体工程内容）；2.乙方应按照原合同约定的施工标准和质量要求，完成复工范围内的工程。二、复工时间和进度：1.乙方应于____________________（复工日期）开始复工；2.乙方应按照双方约定的施工进度计划完成复工范围内的工程；3.甲方应给予乙方必要的支持和配合，确保复工顺利进行。三、工程质量和验收：1.乙方应严格按照原合同约定的工程质量标准进行施工；2.复工工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合；3.验收合格的，甲方应当按照原合同约定支付工程款。四、合同价款和支付：1.乙方复工范围内的工程价款为：____________________（金额）；2.甲方应当按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款；3.乙方完成复工工程且验收合格后，甲方支付工程款。五、违约责任：1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；2.甲方逾期支付工程款的，应按照原合同约定支付违约金；3.乙方未按照约定完成复工工程的，甲方有权按照原合同约定扣除相应工程款。六、争议解决：1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至复工工程完成并验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.原建设工程施工合同2.工程设计图纸和技术文件3.工程量和工程质量标准4.工程进度计划和施工组织设计5.验收标准和程序6.工程款支付凭证和违约金计算方式7.争议解决所需的法律法规和程序说明二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：未按照合同约定的时间、方式和数额支付工程款。2.乙方未按照约定完成复工工程：未能在约定的复工日期开始施工，或未能按照约定的施工进度完成工程。3.工程质量不达标：工程实物不符合设计文件、技术规范和验收标准的要求。4.甲方未给予乙方必要的支持和配合：甲方未能提供合格的施工场地、施工条件、施工材料等，或干涉乙方的正常施工。5.乙方未严格按照原合同约定的工程质量标准进行施工：乙方在施工过程中，存在明显的质量问题，或未按照技术规范和设计文件施工。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指建设单位与施工单位之间，就完成一定的建筑安装工程，明确双方权利、义务关系的协议。2.复工：是指在原合同暂停施工后，经双方协商一致，恢复施工活动。3.违约金：是指当一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。4.验收：是指工程完成后，由建设单位或者其委托的第三方机构对工程的质量、安全、进度、投资控制等方面进行评定。5.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中产生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式，解决双方之间的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以催告甲方支付，并有权根据逾期天数计算违约金。如甲方仍不支付，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。2.乙方未按照约定完成复工工程：甲方可以催告乙方完成工程，并有权根据逾期天数扣除相应工程款。如乙方仍不完成，甲方可以解除合同，并依法向法院提起诉讼。3.工程质量不达标：甲方可以要求乙方按照约定进行整改，并承担整改费用。如乙方拒绝整改，甲方可以解除合同，并依法向法院提起诉讼。4.甲方未给予乙方必要的支持和配合：乙方可以催告甲方提供，并有权根据影响程度扣除相应工程款。如甲方仍不提供，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。5.争议解决：双方可以先进行友好协商，如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的复工，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、交通基础设施工程等。2.