消防工程合同

消防工程合同合同编号：__________

第一章：定义与解释

1.1定义

在本合同中，以下词语应具有以下含义：

“承包商”指__________，一家专业从事消防工程的公司。

“业主”指__________，需进行消防工程建设的单位或个人。

“工程”指业主委托承包商进行的消防工程，具体范围和内容详见附件一。

“合同总价”指双方约定的完成工程所需的费用，具体金额详见附件二。

1.2解释

本合同中的条款和附件均作为合同的组成部分，具有同等法律效力。如条款与附件之间存在冲突，以附件为准。

第二章：工程范围与要求

2.1工程范围

承包商应按照附件一的规定，完成以下消防工程：

（1）消防水系统；

（2）消防电系统；

（3）消防通风系统；

（4）其他相关消防设施。

2.2工程要求

承包商应确保工程符合以下要求：

（1）符合国家及地方消防法规、标准和规范；

（2）采用合格的消防产品和设备；

（3）工程质量和安全达到优良水平。

第三章：合同工期

3.1工期

承包商应在合同签订后____天内完成工程，具体开工日期以双方共同确定的日期为准。

3.2工期延误

如因以下原因导致工期延误，承包商不承担违约责任：

（1）不可抗力因素；

（2）业主原因导致的工程变更；

（3）经业主同意的工程延期。

第四章：合同价格与付款方式

4.1合同价格

双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

4.2付款方式

业主应按照以下付款计划向承包商支付合同总价：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价30%的预付款；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总价30%的进度款；

（3）工程竣工验收合格后7个工作日内，支付合同总价30%的验收款；

（4）剩余10%的尾款，在工程保修期满后无息支付。

第五章：工程质量管理

5.1质量标准

承包商应保证工程符合国家及地方消防法规、标准和规范，确保工程质量和安全。

5.2隐蔽工程验收

承包商在进行隐蔽工程前，应提前通知业主进行验收。业主应在收到通知后3个工作日内进行验收，并在验收合格后签字确认。

5.3竣工验收

工程完成后，承包商应向业主提交竣工验收申请。业主应在收到申请后7个工作日内组织验收，并在验收合格后办理竣工手续。

第六章：工程变更与调整

6.1工程变更

在合同履行过程中，如业主需对工程范围、内容、标准等进行变更，应向承包商提出书面变更申请。承包商在收到申请后，应及时对变更内容进行评估，并向业主提交变更报价。双方协商一致后，签订书面变更协议。

6.2变更费用

工程变更导致的费用增减，按照以下原则处理：

（1）变更导致的费用增加，由业主承担；

（2）变更导致的费用减少，按实际节省金额退还给业主。

第七章：工程保修与维护

7.1保修期限

承包商对工程提供____年的质量保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

7.2保修责任

在保修期内，如因承包商原因导致工程出现质量问题，承包商应负责无偿修复。

7.3维护服务

保修期满后，承包商提供有偿的维护服务。双方可根据实际情况，签订维护服务合同。

第八章：违约责任

8.1承包商的违约责任

承包商应按照合同约定完成工程。如承包商未能履行合同义务，应承担以下违约责任：

（1）工期延误：按照合同总价每日万分之五的标准向业主支付违约金；

（2）工程质量不符合约定：负责无偿返工直至符合约定标准；

（3）其他违约行为：按照法律规定承担相应责任。

8.2业主的违约责任

业主应按照合同约定支付合同价款。如业主未能履行合同义务，应承担以下违约责任：

（1）逾期付款：按照逾期金额每日万分之五的标准向承包商支付违约金；

（2）其他违约行为：按照法律规定承担相应责任。

第九章：争议解决

9.1协商解决

双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决。

9.2调解

如协商不成，双方同意向__________（填写所在地）消防行业协会申请调解。

9.3诉讼

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十章：其他约定

10.1保密条款

双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

10.2不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。双方根据实际情况，协商解决合同履行问题。

10.3合同解除

在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：

（1）对方严重违约，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务；

（2）因不可抗力导致合同无法履行。

第十一章：知识产权

11.1知识产权归属

承包商在工程中产生的知识产权，包括但不限于设计图纸、施工方案等，归承包商所有。未经承包商书面同意，业主不得复制、传播或以其他方式使用上述知识产权。

11.2侵权责任

如业主在使用承包商的知识产权时侵犯第三方合法权益，应由业主承担全部责任。

第十二章：安全生产

12.1安全责任

承包商应遵守国家及地方的安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。

12.2安全事故处理

如发生安全事故，承包商应立即报告业主，并按照相关规定及时处理。双方应共同承担因安全事故产生的法律责任。

第十三章：合同终止与清算

13.1合同终止

在以下情况下，合同自动终止：

（1）合同履行完毕；

（2）双方协商一致终止合同；

（3）依法解除合同。

13.2清算

合同终止后，双方应按照以下原则进行清算：

（1）已支付的款项按实际完成工程量进行结算；

（2）未支付的款项按照合同约定进行结算；

（3）双方互不承担因合同终止产生的违约责任。

第十四章：通知与送达

14.1通知

双方在履行合同过程中，应以书面形式进行通知。书面通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达对方。

14.2送达

双方确认以下地址和联系方式为有效送达地址和联系方式：

甲方（业主）：

联系地址：________________________

联系方式：________________________

电子邮箱：________________________

乙方（承包商）：

联系地址：________________________

联系方式：________________________

电子邮箱：________________________

第十五章：附则

15.1合同附件

本合同附件包括但不限于附件一（工程范围和内容）、附件二（合同总价及支付方式）等，均为合同组成部分。

15.2合同修改

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与