施工工期合同2024年

施工工期合同2024年通用合同编号：__________地址：_____________________________联系电话：_________________________地址：_____________________________联系电话：_________________________第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________1.5工程预算：________________________第二条施工工期2.1工程的开工日期为：____年__月__日。2.2工程的竣工日期为：____年__月__日。2.3承包商应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。3.2承包商应按照设计文件和施工图纸进行施工，并确保工程质量。3.3工程验收合格后，业主应按照约定支付工程款。如工程存在质量问题，承包商应负责修复，并承担修复期间的工程进度延误责任。第四条合同价款及支付4.1工程合同总价为：人民币（大写）________________元整（小写）_____________元。（1）工程开工后，业主支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。4.3付款方式如有变更，双方可另行协商确定。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付工程总价款的万分之五的逾期违约金。5.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向承包商支付合同总价款的万分之五的逾期违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（业主）：______________________乙方（承包商）：______________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算明细表

4.工程质量标准规范

5.付款凭证

6.工程验收报告

7.施工进度计划二、违约行为及认定：

1.承包商未按约定工期完成工程：认定标准为实际竣工日期与约定竣工日期不符。

2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为实际付款时间与约定付款时间不符。

3.工程质量不符合约定标准：认定标准为工程验收不合格。三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指合同约定的工程项目的所有人。

2.乙方（承包商）：指合同约定的承担工程施工责任的法人或其他组织。

3.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量、安全、功能等方面的检查评定。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：承包商应提前向业主报告延期原因，并与业主协商延长工期。

2.工程质量问题：承包商应负责修复，并承担修复期间的工程进度延误责任。

3.付款延误：双方应严格按照约定的付款时间履行义务，如有延误，应支付逾期违约金。

4.施工过程中出现争议：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.建筑工程施工合