2024年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试黑金试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12

2、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

3、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期

4、根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B.效力待定合同的善意相对人行使撤销权的期限自行为作出之日起超过一年C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D.超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

5、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在

6、下列有关建设用地使用权，描述错误的是（）。A.土地的地表、地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设立B.商业用地应当采用招标、拍卖等公开方式出让C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.建设用地使用权自登记时设立

7、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。A.成员人数5人，技术、经济专家3人B.成员人数7人，技术、经济专家5人C.成员人数8人，技术、经济专家6人D.成员人数11人，技术、经济专家7人

8、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日D.资格预审结束之日

9、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人

10、关于工程建设标准的说法，正确的有（）。A.团体标准的技术要求不得高于推荐性标准的相关技术要求B.团体标准、企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开C.企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称D.团体标准仅供本团体成员约定采用

11、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。A.政府主管部门B.人民法院C.仲裁委员会D.公安机关

12、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

13、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A.警告B.拘留C.拘役D.没收非法财产

14、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款D.合同协议书、合同协议书、合同附件

15、某项目设计费用为200万元，合同约定定金为设计费用的15％。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A.30B.42C.60D.72

16、以下关于建筑节能的说法，错误的是()。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

17、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年2个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。A.3000元B.4500元C.6000元D.9000元

18、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护

19、某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过2个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

20、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

21、关于企业资质的说法，不正确的是（）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级

22、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

23、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标

24、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上

25、（2015年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。A.未申领施工许可证B.延迟提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程

26、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间"是指()。A.22:00至次日6:00B.22:00至次日8:00C.21:00至次日6:00D.21:00至次日8:00

27、关于工程勘察，下列的说法错误的是()A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件

28、关于仲裁的说法，错误的是（）。A.仲裁委员会的审理独立于行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员可以由当事人选定D.仲裁裁决作出后，不可以再起诉

29、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括()。A.罚款?B.吊销资质证书?C.责令停工整顿?D.行政处分

30、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场

31、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）。A.无效B.有效C.效力特定D.失效

32、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.收到传票之日起7日内B.举证期满前C.首次开庭前D.庭审结束前

33、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是()。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

34、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级

35、某建筑施工企业制定了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有（）。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得上岗项目B.经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行培训

36、在某政府投资项目的招标人于2017年8月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2017年8月25日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。A.2017年8月15日B.2017年8月30日C.2017年9月10日D.2017年9月25日

37、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种

38、当水池自重小于浮力时会浮起；应考虑的因地制宜措施是（）。A.基坑四周设防汛墙B.水池及基坑内四周埋设排水盲管C.抽干基坑内积水D.使水池内、外无水位差

39、关于无效合同的说法，不正确的有（）。A.违反法律、法规订立的合同无效B.无效合同自始无效，但部分条款有效C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

40、（2021年第2批真题）关于投标人资格预审的说法，正确的是()。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

41、（2020年真题）关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人已对发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人已对发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人。

42、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.使用权B.收益权C.地役权D.抵押权

43、场景(二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《建设工程勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨，2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计皖办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）A.吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效B.吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效C.吴某的行为后果，其他股东不负责任D.吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

44、下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的D.超越法定职权颁发安全生产许可证的

45、根据《合同法》，要约生效的时间是()。A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.受要约人发出承诺时D.受要约人承诺到达时

46、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款

47、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

48、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

49、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定

50、关于委托代理说法，正确的是（）A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任二、多选题

51、关于借款合同利息的说法，正确的是（）。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息

52、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书;B.质量保修书约定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修;C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任;D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年;

53、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过年利率24％的范围内支付利息

54、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4

55、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在

56、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目

57、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。A.现实交付B.简易交付C.占有改定D.指示交付

58、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通

59、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债

60、有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会

61、对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

62、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是（）。A.高等院校B.国家机关C.社会团体D.公民

63、（2017年真题）关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

64、根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

65、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是()。A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为

66、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续(）。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.向发证机关申请施工许可证废止

67、建设用地使用权只能存在于（）上。A.国有土地B.集体土地C.未利用土地D.非耕地

68、某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以()的罚款。A.1万元B.2万元以上10万元以下C.15万元D.10万元以上15万元以下

69、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

70、根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（）。A.国有企业、事业组织收藏的文物B.我国境内宅基地出土的文物C.我国境内施工现场发掘的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物

71、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。A.合同约定的工程尚未开工的B.合同约定的工程验收合格的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

72、（2020年12月真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

73、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款

74、（2021年第2批真题）下列行为中，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

75、评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责D.评标委员会成员由3人组成

76、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故

77、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

78、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同

79、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

80、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

81、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

82、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

83、关于无效民事法律行为法律后果的说法，正确的是（）A.无效民事法律行为自被认定无效之日起不再具备有法律约束力B.双方当事人对民事法律行为无效均有过错的，应当承担连带责任C.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效D.民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当直接折价补偿

84、（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是()。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构

85、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额，上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

86、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.第一审判决作出前D.提交答辩状期间

87、根据《刑法》，下列下刑事责任中，属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.拘役

88、民事诉讼的证据不包括（）。A.物证B.施工规范C.视听资料D.勘验笔录

89、根据《物权法》，对于转让建设用地使用权的说法，下列表述错误的是()。A.当事人双方可以任意约定建设用地使用年限B.应将建设用地上建筑物一并处分C.应向登记机构申请变更登记D.合同应当以书面形式订立

90、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务

91、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议B.承发包双方因转包工程引起的争议C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

92、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位

93、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。A.承揽业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良

94、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.迟延提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程

95、（2019年真题）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.简易交付C.占有改定D.现实交付

96、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点

97、关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

98、（2014年真题）根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%

99、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是（）。A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行承担医疗费用，单位不承担任何责任C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同

100、（2020年12月真题）关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()。A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。

2、答案：B本题解析：资质的撤销情形有：1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；2）超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；3）违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；4）对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；5）依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。

3、答案：C本题解析：2022教材P112-117最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；A选项错。（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；C选项正确。（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。BD选项错。

4、答案：C本题解析：教材P13页表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。可得出C项符合题意。

5、答案：A本题解析：抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

6、答案：A本题解析：本题考查的是土地相关的物权。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

7、答案：B本题解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

8、答案：C本题解析：C正确，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

9、答案：A本题解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B错误中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；选项A正确（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。选项D错误在定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。选项C错误

10、答案：C本题解析：A错误，国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。B错误，国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。C正确，企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。D错误，国家鼓励学会、协会、商会、联合体、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。

11、答案：B本题解析：根据《仲裁法》，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。

12、答案：B本题解析：2021版教材P260/2020版教材P258A项，安全生产监督检查人员对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。C项，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查。D项，负有安全生产监督管理职责的部门确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

13、答案：C本题解析：2021/2020版教材P40页《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

14、答案：C本题解析：关于“争议”评审，在2013年《建设工程施工合同示范文本》的“通用合同条款”第20条中已正式引人了。在“专用合同条款”部分也预留了相应选填项目。

15、答案：C本题解析：《合同法》规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《担保法》规定：给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

16、答案：D本题解析：D项，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。

17、答案：B本题解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。3000*1.5=4500元

18、答案：C本题解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。A选项错。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。B选项错。（3）法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。C选项正确。D选项错。教材页码：P21-28

19、答案：D本题解析：2021版教材P49/2020版教材P48页根据《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

20、答案：D本题解析：本题考查的是承揽合同的特征。承揽合同具有以下法律特征：（1）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；（2）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作；（3）承揽人工作具有独立性。

21、答案：C本题解析：A正确，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质。B正确，告知承诺审批，是指对提出资质行政审批申请的申请人，由行政审批机关一次性告知其审批条件，申请人以书面形式承诺符合审批条件，行政审批机关根据申请人承诺直接作出行政审批决定的制度。C错误，企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。D正确，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级。

22、答案：B本题解析：选项A也可由施工单位自行采购，选项C，不可指定，选项D，应由釆购单位建设单位承担责任。

23、答案：B本题解析：A选项错误。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。B选项正确。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。C选项错误。《招标投标法》规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。D选项错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

24、答案：A本题解析：本题考查的是必须招标的规模标准。本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。

25、答案：D本题解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。

26、答案：A本题解析：P174-177夜间噪声最大级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。"昼间"是指6:00至22:00之间的时段；夜间"是指22:00至次日6:00之间的时段。

27、答案：C本题解析：工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。

28、答案：B本题解析：A正确，仲裁委员会审理独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；B错误，仲裁以不公开审理为原则；C正确，仲裁委员可以由当事人选定，也可以由仲裁委员会主任指定；D正确，仲裁一裁终局。

29、答案：D本题解析：在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分不属于行政处罚，

30、答案：C本题解析：教材P87本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

31、答案：B本题解析：本题考查效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。本题中建筑公司属于签订合同后取得处分权，故原有的买卖合同有效，此时已不属于效力待定合同。参见教材P122。

32、答案：C本题解析：2021版教材P335/2020版教材P333页有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。

33、答案：B本题解析：A错误，工伤保险是强制性，是应当参加，而非可以参加；B正确，工伤保险是面向施工企业全体员工的强制性保险；C错误，工伤保险费由用人单位缴纳职工不缴纳；D错误，工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

34、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿可见造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

35、答案：C本题解析：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特征作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

36、答案：A本题解析：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。确定中标人之日即发出中标通知书之日，即为2017年8月1日，招标人提交书面报告的日期应为2017年8月15日。答案A正确

37、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。罚款是行政处罚的一种，罚金是刑事责任中附加刑的一种。

38、答案：D本题解析：本题考查的是水池施工中的抗浮措施。当构筑物的自重小于其承受的浮力时，会导致构筑物浮起；应考虑因地制宜措施：引入地下水和地表水等外来水进入构筑物，是构筑物内、外无水位差，宜减少其浮力，使构筑物结构免于破坏。

39、答案：A本题解析：A错误，违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。B正确，D正确，无效合同的法律后果：（1）自始无效；（2）部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效；（3）合同无效、被撤销或者终止，不影响合同中独立存在的有关解决争议的条款的效力。（4）民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。C正确，建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

40、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在”中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出。

41、答案：A本题解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

42、答案：D本题解析：AB选项属于所有权的权能之一，C选项为用益物权。

43、答案：C本题解析：意思表示不真实的行为也不是必然的无效行为，因其导致意思不真实的原因不同，可能会发生无效或者被撤销的法律后果。题中吴某的行为发生在一次酒会上喝醉酒之后做出的，其行为不属于职务行为，而是吴某的个人行为，因此其行为对其他股东不产生法律效力。故选C。

44、答案：D本题解析：2022教材P205安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证:（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的;（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的;（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

45、答案：B本题解析：【考点】考查要约的生效【解析】根据《合同法》第16条规定：“要约到达受要约人时生效。”要约的生效是指要约开始发生法律效力。自要约生效起，其一旦被有效承诺，合同即告成立。要约的生效时间即要约何时开始发生法律效力，选项B正确。

46、答案：D本题解析：本题考查的是承担违约责任的种类。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

47、答案：B本题解析：A有效期内未发生死亡事故的，可以不再审查；C应先登报声明作废，后补办；D未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。

48、答案：D本题解析：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

49、答案：C本题解析：建筑业企业资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当于资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。

50、答案：C本题解析：A选项不正确：委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B选项不正确：委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。D选项不正确：代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【考点来源】2Z201031代理的法律特征和主要种类

51、答案：C本题解析：本题考查的是借款合同的法律规定。选项A错误，借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；选项B错误，对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。选项D错误，借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。

52、答案：C本题解析：A选项错误：提交竣工报告同时提交保修书；B选项错误：约定高于法定按约定，约定低于法定按法定；D选项错误：房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为设计文件规定的合理使用年限

53、答案：A本题解析：本题考查的是借款合同的其他规定。自然人之间借款合同为实践合同。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。

54、答案：C本题解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期（以两次为限），每次不超过3个月。

55、答案：A本题解析：抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

56、答案：D本题解析：必须招标的范围：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

57、答案：C本题解析：占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。

58、答案：A本题解析：2021版教材P295/2020版教材P293页为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

59、答案：D本题解析：本题考察建设工程债的产生。不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

60、答案：C本题解析：2021版教材P334/2020版教材P332合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。

61、答案：D本题解析：【两类消防验收】(1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;（国家验收）(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查（国家备案）

62、答案：D本题解析：2021/2020版教材P29页机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人”

63、答案：C本题解析：本题考查的是货运合同当事人的权利义务。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输；货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还；两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任，损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。

64、答案：D本题解析：本题考查的是承揽合同。选项A：未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。选项B：承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理。选项C：承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。选项D：除当事人另有约定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。

65、答案：C本题解析：【考点】本题考查工程建设标准的有关规定【解析】强制性标准以外的标准，是推荐性标准。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。合同双方当事人约定采用推荐性标准时，推荐性标准对双方当事人具有法律约束力，A选项不正确。我国围绕定额、计价活动制定了一系列工程建设标准，B选项不正确。依照我国工程建设法律，工程建设强制性标准必须执行，违反《工程建设标准强制性条文》属违法行为，将承担相应的行政责任。故C选项正确，D选项不正确。

66、答案：B本题解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项A错误，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当向发证机关申请延期。选项C错误，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。选项D错误，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

67、答案：A本题解析：2021/2020版教材P16页建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。

68、答案：B本题解析：依据《水污染防治法》第75条规定，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口或者私设暗管的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处2万元以上10万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处10万元以上50万元以下的罚款。

69、答案：B本题解析：A错误，标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；C错误，开标公布标底；D错误，评标委员会确定的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

70、答案：D本题解析：遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。

71、答案：B本题解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

72、答案：B本题解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间（1）建设工程已实际交付的，为交付之日（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

73、答案：A本题解析：2022教材P346-349行政强制措施包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。

74、答案：D本题解析：ABC项属于资质不良的情形。

75、答案：C本题解析：A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B错误，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。D错误，评标委员会成员为5人以上单数。

76、答案：B本题解析：本题考查的是施工生产安全事故的调查。重大事故、较大事故、一般事故，负责调查的人民政府自收到调查报告之日起15日内做出批复。特别重大事故，30日内做出批复。特殊情况下可延长，但延长时间最长不超过30日。

77、答案：C本题解析：2021版教材P279/2020版教材P277《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

78、答案：A本题解析：暂无解析

79、答案：B本题解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典（以下简称《民法典》）规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，A选项错误；当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，B选项正确；超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。C选项错误；诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿