消防排烟工程施工合同(2024版)

消防排烟工程施工合同(2024版)合同编号：__________消防排烟工程施工合同（2024版）一、工程概况1.1工程名称：____________________消防排烟工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于消防排烟系统的安装、调试、验收等。二、工程承包范围及方式2.1承包范围：本工程的施工图纸、设计文件及工程量清单所列明的全部内容。2.2承包方式：采取总价包干方式，具体金额详见附件一。三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在合同签订后三天内，向甲方提交等额的正式发票。四、工期4.1合同约定的工期为____个月，自乙方收到甲方书面开工通知之日起计算。4.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照延期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的万分之五。五、质量标准5.1乙方应按照施工图纸、设计文件及国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，质保期为____年，质保期内乙方负责工程的维修、保养。六、付款方式及进度6.1本工程采用进度付款方式，具体付款比例及付款节点详见附件二。6.2乙方完成工程量的百分之七十后，甲方支付合同总价款的百分之三十；工程验收合格后，甲方再支付合同总价款的百分之十；剩余的百分之十作为质保金，质保期满后无息退还。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照本合同第四条第二款的规定向乙方追讨违约金。7.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用；如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。7.3甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并按照实际停工天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的万分之五。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件一：工程总价款明细表附件二：付款进度表一、附件列表：

1.附件一：工程总价款明细表

2.附件二：付款进度表二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照本合同第四条第二款的规定向乙方追讨违约金。

2.乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用；如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

3.甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并按照实际停工天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的万分之五。三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整合同关系的相关法律法规，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。

2.建筑法：是指调整建筑行业相关活动的法律法规，包括建筑工程的施工、监理、验收等方面的规定。

3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济补偿。

4.质保金：是指在工程验收合格后，按照合同约定留存的，作为保证工程在质保期内正常运行和维护的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误的问题，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快施工进度。如果是因为甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。

2.遇到工程质量问题，乙方应立即停止施工，并及时修复。如果是因为乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用及赔偿责任。

3.遇到甲方延迟支付工程进度款的问题，乙方可以拒绝继续施工，并按照合同约定向甲方追讨违约金。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为消防排烟工程