工程分包与劳务分包的区别

工程分包与劳务分包的区别合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于：2.乙方具备主工程所需的某项专业技能或劳务，愿意为甲方提供相应的分包服务；3.双方就分包工程的范围、内容、价款、质量、期限等事项达成一致，同意签订本合同。第一条分包工程范围及内容1.1乙方分包的工程范围包括但不限于：（具体分包内容）1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。第二条分包工程的质量标准2.1乙方应确保分包工程的质量符合：（质量标准）2.2乙方应按照甲方的要求，提交分包工程的质量保证措施和验收标准。第三条分包工程的价款及支付3.1乙方分包工程的价款为：（价款）3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和方式，向乙方支付分包工程价款。第四条分包工程的期限4.1乙方应在本合同约定的期限内完成分包工程：（期限）4.2乙方如因特殊情况无法按期完成分包工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。第五条乙方的义务5.1乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的工程成果；5.2乙方应确保分包工程的安全，遵守施工现场的安全生产规章制度；5.3乙方应对分包工程的技术秘密和商业秘密予以保密；5.4乙方应协助甲方完成主工程的验收、移交等工作。第六条甲方的义务6.1甲方应按照本合同的约定，按时向乙方支付分包工程价款；6.2甲方应提供分包工程施工所需的场地、设施、资料等；6.3甲方应对乙方提供的工程成果进行验收，并按时支付验收合格后的价款；6.4甲方应协助乙方办理分包工程的相关手续。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成分包工程的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金；7.2甲方未按照约定支付分包工程价款的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金；7.3双方因履行本合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条争议解决8.1双方应遵守国家相关法律法规，依法履行合同；8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉；8.3双方同意，仲裁是解决争议的最终方式。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.分包工程设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程质量标准及验收规范4.分包工程安全防护措施方案5.乙方的资质证明文件6.乙方施工团队人员名单及资格证书7.付款凭证及进度报告8.工程变更通知书9.工程验收报告10.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定支付分包工程价款的，属于违约行为。3.乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，属于违约行为。4.乙方未按照约定期限完成分包工程的，属于违约行为。5.甲方未按照约定提供施工所需场地、设施、资料的，属于违约行为。6.双方未按照约定解决争议的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.工程分包：指总承包商将主工程中的部分工程或专业工程分包给具有相应资质的其他承包商完成。2.劳务分包：指总承包商将主工程中的部分劳务工作分包给其他承包商完成。3.分包合同：指总承包商与分包商之间签订的明确分包工程范围、内容、价款、质量、期限等事项的合同。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。5.质量标准：指分包工程应达到的技术要求和质量要求。6.期限：指乙方完成分包工程的时间限制。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇工程变更，乙方应根据变更要求及时调整施工方案，并与甲方沟通确认。2.付款问题：甲方应按照约定付款节点和方式支付分包工程价款，如发生付款延迟，乙方可与甲方沟通协商解决。3.质量问题：乙方应严格按照约定的质量标准完成分包工程，如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。4.工期延误：如乙方因特殊情况无法按期完成分包工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。5.争议解决：双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为某项工程业主或总承包商，需要将部分工程或专业工程分包给乙方完成。2.乙方具备相应资质和技能，愿意为